人防合同范本
人防工程维修合同范本
人防工程维修合同范本一、合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签署，旨在确立甲方委托乙方进行人防工程维修的相关事项。
双方应遵守本合同的约定，维护双方的合法权益。
二、合同内容1.项目描述甲方委托乙方进行人防工程维修工作，具体包括但不限于以下内容：–人防工程设备的日常保养维修；–人防工程设备的定期检查及维护；–人防工程设备的故障排除及维修。
2.工作标准乙方应按照甲方要求的工作标准进行工作，确保维修工作的高效、安全完成。
3.工作时间维修工作的具体时间由甲方提前通知乙方安排。
4.工作地点维修工作地点为甲方指定的人防工程场所。
5.维修人员乙方应派遣具备相关人防工程维修技能和经验的合格人员进行维修工作。
6.费用支付–甲方应按照本合同约定的工作内容支付维修费用，具体费用标准为：根据维修工作的难度和工作量来确定，双方协商一致后确定具体金额；–甲方应按照约定的时间和方式对维修费用进行支付；–如因乙方原因导致工作未完成，甲方有权拒绝支付相应的维修费用。
7.维修保修维修工作完成后，乙方对维修设备质量承担一定的保修责任。
具体保修期限为：完成维修之日起180天内，如在保修期内维修设备出现同一故障，乙方将免费提供维修服务。
8.合同解除–在合同履行过程中，如一方违约或提出解除合同的，应提前以书面形式通知对方；–如因一方违约导致合同解除，守约方有权要求违约方赔偿相关损失。
9.合同争议解决–本合同的争议解决相关事宜，双方应通过友好协商方式解决；–如无法通过协商解决，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与变更1.本合同自双方签字（盖章）后生效，有效期为一年；2.如需对本合同内容进行变更，双方应经过协商一致，并以书面形式进行修改。
甲方（签字）：______________乙方（签字）：______________日期：______________（注：本合同以正式印有双方公章的纸质文本为准，并经双方签字确认生效。
人防施工合同模板
人防施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》以及国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。
第一条合同依据1.1 本合同签订的依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》以及人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》等法律法规。
第二条工程概况2.1 工程名称：____人防工程2.2 工程地点：____2.3 工程规模：____2.4 工程内容：包括人防工程（含防护设备和战时通风防化等）的设计、采购、制作、安装、调试、验收等。
2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。
第三条承包范围及方式3.1 承包范围：人防工程（含防护设备和战时通风防化等）的设计、采购、制作、安装、调试、验收等。
具体内容详见施工图纸设计（含设计变更）的所有内容。
3.2 承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。
第四条合同价格4.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后支付。
第五条合同履行5.1 乙方应当按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
5.2 乙方应当严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
5.3 乙方应当做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。
人防工程签约合同范本
人防工程签约合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担人防工程项目的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________二、合同范围2.1 乙方应按照国家有关人防工程的标准、规范和甲方的要求，承担本合同项下的人防工程设计、施工、验收、维护等工作。
2.2 乙方应负责办理本工程所需的各类政府审批手续，并承担相应费用。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供工程实施过程中的技术支持和服务。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 乙方应根据工程进度，按照甲方的要求提供阶段性的工程款项支付申请。
甲方应在收到乙方支付申请后_______日内支付相应款项。
四、工期4.1 本工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
4.3 因乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误金额为合同价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家有关人防工程的标准、规范和甲方的要求，确保工程质量。
5.2 工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.3 在保修期内，乙方应负责对工程进行免费维修和保养。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
人防合同范本
人防合同范本甲方（委托方）：________________________乙方（受托方）：________________________合同编号：_______________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需要进行人民防空工程（以下简称“人防工程”）的建设或改造，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
二、甲方权利与义务1. 甲方应提供工程所需的相关资料和文件，并确保其真实性、合法性。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
三、乙方权利与义务1. 乙方应按照国家和地方有关人防工程的法律法规、标准规范进行设计和施工。
2. 乙方应确保工程质量符合甲方要求和相关标准。
3. 乙方应按合同约定的时间完成工程，并交付甲方使用。
四、工程款项及支付方式1. 工程总金额为人民币（大写）：______________________元整。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：- 预付款：合同签订后____日内支付总金额的____%；- 进度款：工程进度达到____%时支付总金额的____%；- 竣工款：工程竣工验收合格后支付总金额的____%；- 质保金：工程竣工验收合格后____年内支付总金额的____%。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关文件。
2. 甲方应在收到竣工报告后____日内组织验收，验收合格后签署验收合格证明。
六、质量保证1. 乙方应对工程质量负责，并在工程竣工后提供____年的质量保证期。
2024年人防工程劳务合同范本最新
2024年人防工程劳务合同范本最新甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行人防工程的劳务工作，乙方具备相应的劳务服务能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同内容1.1 甲方同意将位于_____（地点）的人防工程劳务工作发包给乙方。
1.2 乙方同意按照甲方的要求和本合同的规定，完成上述人防工程的劳务工作。
第二条劳务范围及要求2.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸和技术要求，完成人防工程的劳务工作，包括但不限于土建、安装、装饰等。
2.2 乙方应保证劳务工作的质量符合国家和行业的相关标准。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的劳务费用总额为人民币（大写）：__________元。
3.2 甲方应在本合同签订后_____日内支付乙方预付款，金额为合同总价款的_____%。
3.3 劳务工作完成后，甲方应在验收合格后_____日内支付乙方剩余款项。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 甲方有权对乙方的劳务工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
4.1.3 甲方应提供乙方所需的工作条件和环境。
4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。
4.2.2 乙方应按照甲方的要求和合同规定完成劳务工作。
4.2.3 乙方应保证劳务工作的安全和质量。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的_____%。
5.2 如乙方未能按时完成劳务工作或劳务工作不符合质量要求，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_____%。
第六条合同的变更和解除6.1 合同一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 如遇不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防租赁合同范本
人防租赁合同范本一、出租方与承租方信息出租方：【出租方名称】（以下简称出租方）承租方：【承租方名称】（以下简称承租方）二、租赁物信息租赁物地址：【租赁物地址】租赁物面积：【租赁物面积】平方米租赁物类型：人防设施三、租赁期限起始日期：【起始日期】结束日期：【结束日期】四、租金及支付方式1.总租金：【总租金金额】元人民币2.支付方式：承租方每月预付租金到出租方指定的银行账户，具体支付日期为每月【支付日期】日。
五、租赁物维护责任1.出租方负责对租赁物进行日常维护、维修，并保证租赁物的正常使用。
2.承租方需妥善保管租赁物，避免人为损坏。
3.若因承租方原因导致租赁物损坏，承租方需承担修复费用，并赔偿出租方因此而遭受的损失。
六、违约责任1.若出租方未按时提供租赁物，承租方有权解除合同并要求返还已付的租金。
2.若承租方未按时支付租金，出租方有权解除合同并要求承租方赔偿因此而遭受的损失。
3.若任一方违反合同其他条款，需承担相应的违约责任。
七、合同变更与解除1.合同变更：任一方可在合同期限内提出变更合同的要求，经协商一致后签订书面变更协议。
2.合同解除：任一方需提前【提前解除通知期限】以书面形式通知对方解除合同。
八、争议解决合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交【争议解决方式】予以解决。
九、其他条款1.所有未约定事宜应遵循国家相关法律法规。
2.本合同一式【合同份数】份，出租方和承租方各持【份数】份，具有同等法律效力。
出租方（盖章）：日期：【日期】承租方（盖章）：日期：【日期】以上是《人防租赁合同范本》的内容，双方在签订合同时应仔细阅读并理解每一条款。
如有任何疑问，请及时沟通并协商解决。
人防施工合同范本
人防施工合同范本甲方：（盖章）（签字）（法定代表人）乙方：（盖章）（签字）（法定代表人）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就人防施工事宜达成如下合同：一、合同目的甲方委托乙方进行人防施工，乙方接受委托并承诺按照合同约定的要求和标准完成施工任务。
二、施工内容1. 乙方应根据甲方的要求和设计方案进行人防施工，确保施工过程安全、顺利进行。
2. 乙方应按照甲方提供的施工计划和时间节点，合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。
三、质量要求1. 乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应在施工过程中加强质量监督和检查，及时发现并纠正施工中的质量问题。
四、安全保障1. 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
五、合同价款1. 甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的施工款项。
2. 支付方式：（填写具体支付方式，如一次性支付、分期支付等）六、违约责任1. 甲方如未按时支付合同价款，应按欠款金额支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项（双方可根据实际情况在此约定其他事项）九、合同生效本合同自双方盖章、签字之日起生效，至合同约定的施工任务完成之日止。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________签字：_______________________法定代表人：_______________________乙方（盖章）：_______________________签字：_______________________法定代表人：_______________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
湖南省人民防空工程防护设备买卖安装合同
湖南省人民防空办公室
制定
湖南省工商行政管理局
甲方（发包方）： XXXXX有限公司
乙方（承包方）：长沙市人防工程防护设备厂
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1．工程名称： XXXX地下室人防工程。
2. 工程地点：。
3. 工程开工日期：年月日，竣工日期. 年月日，总工期天。
4．质量等级：合格。
第二条合同价款及结算方法
1．按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。
2．根据甲方提供的设备清单，结合图纸对所有人防门实行总价包干，本工程合同价款计人民币￥元（大写：元整）。
设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。
3．因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减，合同价款做相应增减。
4．若本工程无设计变更，设备数量或者安装工程量无增减，则无需另行办理买卖安装结算，本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。
第三条支付方式
合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付合同价款：
1．合同订立后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %做为设备备料款，计：￥元（大写：元整）。
2，门框运抵现场后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。
3．门扇运抵现场后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。
4. 工程竣工验收合格后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 10 %，计：￥元（大写：元整）。
第四条工期要求
1．合同签订后，乙方按甲方工地代表或监理工程师的要求进场配合施工。
甲方必须提前三天通知乙方，乙方应在接到通知后三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件安装进场的具体时间和要求。
门扇安装日期由甲方提前一个月书面通知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天之内进场安装门扇，工期以不影响土建总包单位的工期为原则。
乙方必须配合甲方工程进度施工。
2．对以下原因造成竣工日期延误，经双方确认，工期相应顺延：
2.1工地现场不具备进场条件或施工安装条件；
2.2工程量变化或设计变更；
2.3不可抗力；．
2.4因甲方未按约定完成工作，影响工期；
2.5甲方同意工期顺延的其他情形。
第五条图纸变更和修改
人防工程防护设备施工图的修改、变更须经设计单位和甲方代表签字，并报工程所在地人防主管部门审定后生效。
甲方应将修改、变更施工图的情况在5 个工作日内书面通知乙方。
第六条双方权利和义务
1．甲方权利和义务
1.1若本工程实行工程监理，甲方应将监理工程师的姓名、单位、执业资格
证书、联系方式及监理职责等通知乙方。
1.2合同订立后甲方应向乙方提供经过审查的人防工程施工图套和有关资料。
1.3免费提供的安装必备条件：焊接用电、塔吊、固定支撑、地下室的水电照明，通车等。
1.4负责协调乙方和现场各施工单位的关系，确保工期顺利进行。
1.5按合同约定向乙方及时支付合同价款。
1.6对乙方的施工进行监督检查。
2．乙方权利和义务
2.1委派施工负责人，负责施工期间的工程质量和安全，并参与设备工程的验收和签证等工作。
施工负责人变更时必须及时书面通知甲方。
2.2按照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 ( RFJ01 - 2002)、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04 - 2009）和甲方提供经过审查的人防工程施工图和有关资料，生产、运输、预留预埋、现场安装、验收人防工程防护设备。
2.3遵守施工现场的各项规章制度，对施工范围内的安全负责，保证安全施工，文明施工。
2.4协助甲方办理本工程的验收资料备案工作，提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证，和完整的业内资料一式三份。
由于乙方责任造成人防防护设备安装工程无法通过验收的，由乙方负责。
2.5按合同约定工期合理安排施工进度，如因非乙方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期。
2.6工程竣工未移交甲方之前，负责对所提供产品进行保护，工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复；因甲方提前使用造成的损坏，所产生的维修费由甲方支付。
第七条验收与交付
1．防护设备竣工验收，依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工
验收标准》( RFJ01 - 2002)、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04 - 2009）的标准和甲方提供的经过审查的人防工程施工图和有关资料，负责验收合格、备案等工作。
2．人防门框及设备预埋件安装完毕后，由乙方组织自检，自检合格后由甲方组织隐蔽验收，隐蔽验收合格后封模浇注混凝土。
3．乙方认为人防防护设备工程已具备竣工验收条件，应提前 2 天通知甲方准备竣工验收。
甲方接到通知后按约定时间组织工程竣工验收。
4．工程竣工验收合格后，乙方应在 15 天内将防护设备相关资料交付甲方。
第八条质保
1.工程竣工验收后乙方向甲方提供人防工程防护设备维护保养说明手册一份。
2．质保期一年，从工程竣工验收合格之日起计算。
3．质保期内乙方应认真履行维护保养责任。
4．质保范围：人防设备的正常使用、运转。
第九条违约责任
任何一方不履行合同义务或不按合同条款执行，应支付另一方合同价款10 %的违约金。
第十条争议解决方式
本合同履行中发生争议时，双方当事人协商解决，或者请求有关部门
调解。
协商或者调解不成的，按下列第 1 种方式解决：
1．向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
2．向人民法院提起诉讼。
第十一条其他约定事项
若因工地实际需要引起工程量变更，则按照增补协议，价格标准按照原合同价格以及优惠率执行。
第十二条其它
1．本合同未尽事宜，由双方订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，但不得与本合同相关的法律、法规和政策的强制性规定抵触。
2．本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或者合同专用章后生效，合同履行完后终止。
3．本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份，其中由乙方送省人民防空办公室备案壹份。
甲方（印章）：乙方（印章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
订立时间：年月日。