泥水施工合同
工程泥水包工合同5篇
工程泥水包工合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的泥水工程包工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 承包范围：泥水工程，包括但不限于墙面抹灰、地面找平、瓷砖铺设等。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起________日内开工。
2. 竣工日期：预计在本合同签订后的________天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：________________）。
该价格包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）工程进度过半，甲方支付工程总价的____%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的款项。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内进行验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更1. 施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应书面通知乙方。
乙方应根据甲方的变更要求进行调整。
2. 因工程变更导致的工程量增减，应相应调整工程价款。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和现场指导。
3. 甲方应确保施工现场的通电、通水等基础设施的完备。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定工期完成施工任务。
2. 乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
3. 乙方应遵守施工现场的安全规范，确保施工安全。
泥水工贴砖施工合同范本
泥水工贴砖施工合同范本甲方（施工方）：_______________（单位/个人名称）地址：___________________联系电话：_______________乙方（委托方）：_______________（单位/个人名称）地址：___________________联系电话：_______________鉴于乙方希望委托甲方进行泥水工贴砖施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、施工内容及标准：1.甲方承诺按照乙方的要求和设计图纸进行泥水工贴砖施工；2.施工过程中，甲方保证施工质量符合国家相关标准和行业规范，确保施工工艺合理、材料符合要求、施工效果符合设计要求。
二、施工时间：1.根据乙方要求的施工时间，甲方保证按时完成施工任务；2.如因不可抗力等原因导致施工延迟，甲方需提前通知乙方并协商解决方案。
三、施工费用和支付方式：1.乙方应在合同签订时支付施工款项的30%作为预付款；2.施工完成后，乙方应及时支付余款；3.如乙方需额外增加施工内容，需另行支付费用；4.如因乙方原因导致工程延期或增加施工成本，乙方应承担相应责任。
四、质保期：1.施工完成后，甲方提供一年的质保期；2.在质保期内，如发现施工质量问题，甲方应及时进行维修或更换，费用由甲方承担。
五、违约责任：1.如乙方擅自终止合同或延迟支付款项，需支付违约金；2.如甲方未按要求施工或施工质量不符合要求，需承担相应责任。
六、其他事项：1.本合同一式两份，双方各执一份；2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签约日期：_______________。
泥水工工程合同
泥水工工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就________________（项目名称）项目的泥水工工程达成一致协议，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程内容1. 乙方负责甲方指定地点进行泥水作业，包括但不限于地面找平、墙面抹灰、砌筑墙体、铺设瓷砖等相关工作。
2. 乙方应确保所有施工材料符合国家标准及环保要求，并按照甲方提供的图纸和规范进行作业。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量满足国家相关标准及行业规范，确保工程无裂缝、空鼓、脱落等现象。
2. 对于甲方提出的合理修改意见，乙方应积极配合并及时整改。
三、工程价格1. 双方约定工程总价款为人民币__________元整。
2. 价格包含所有材料费用、人工费用以及管理费用。
3. 如有额外增项，双方应协商一致后签署书面补充协议。
四、工期安排1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并由双方协商确定新的工期。
五、支付方式1. 甲方应在合同签订后____天内支付预付款，占总工程款的____%。
2. 进度款项根据实际完成情况分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 尾款在工程验收合格后____天内结清。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应支付违约金，并承担由此给乙方带来的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
泥水工劳务施工合同
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法人代表：法人代表：
地址：地址：
账号：
电话：电话：
传真：传真：
签订日期：年月日
(3)严格遵守项目部现场管理规定和相关制度，同时提供工人花名册和身份证复印件、相片2张上交项目部。
(4)乙方需要遵守甲方发出的一切书面指令。
(5)乙方应对甲供材料、半成品、成品的保护和清洁负责，对甲供材料限量使用，超出部分由乙方负责。
(6)每个施工面完成后，交工前做好成品保护，及时清理现场杂物和剩余材料，做到工完场清。项目竣工前对施工部位要做好清洁工作，达到干净无尘交楼标准。1.3筑规模：2组成合同的文件
2.1甲方与本项目发包人签订的工程承包合同（除工程价格及结算以外的部分）
2.2本合同协议书
2.3甲方招标文件、乙方投标文件
2.4发包人提供的图纸
3承包范围和承包方式
3.1承包方式：
本项目采用包人工、包施工用机具及机具耗用材料（具体如下：铁铲、灰匙、砖刀、灰桶、木梯、浸泡瓷片用胶桶、毛巾、切割机具，以及机具损耗锯片、施工用电电缆、插板、照明用灯、定点放线用材料等）。
6合同工期
工期天，本工程自年月日开工，于年月日竣工。
7工程质量规定
7.1本工程以施工图纸要求、《装饰装修工程施工规范》和公司制定的质量要求标准为验收标准。要求粘贴必须牢固、无空鼓、表面平整、平整度在2mm内，无色差，不得使用小于1/4饰面砖。严格按照项目部技术交底要求施工。
7.2本工程的质量标准：饰面砖工程达到优良。
4.4本项目人工费税金由乙方提供有效等值票据。
5付款方式和条件
5.1工程完工前，甲方不支付进度款。
5.2工程完工后10天内甲方支付合同总金额的80%。
泥水合同协议书
根据您提供的信息，泥水工程合同协议书主要包括以下几个部分：
1. **甲方（发包人）和乙方（承包人）的基本信息**：包括双方的名称、地址、
联系方式等。
2. **工程概况**：
- 工程名称：具体项目名称。
- 工程地点：项目所在地。
- 建筑面积：项目涉及的建筑面积。
3. **承包范围及承包方式**：
- 承包范围：泥水工程的具体内容，包括图纸中的土建泥水部分、临时排水沟、场地平整等。
- 承包方式：通常包括包工不包料、包辅材、包质量、包进度、包风险、包工具、包小型机械费、包安全文明施工等形式。
4. **质量管理**：按照国家的施工及验收规范执行，确保工程质量符合设计要求。
5. **付款方式**：明确工程的付款流程和比例，如验收合格后付款的比例，以及
质量保证金的支付方式和时间。
6. **工期**：工程的预计开工日期和竣工日期，以及因乙方原因导致工期延误的
惩罚措施。
7. **违约责任**：明确双方在未履行或未正确履行合同义务时应承担的责任。
8. **争议解决**：约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. **其他条款**：包括但不限于合同的生效、终止条件，以及双方认为需要约定
的其他事项。
请注意，以上内容仅为一般性的泥水工程合同协议书的部分条款，具体的合同内容应根据实际情况和双方的需求来制定。
在签订合同时，建议咨询专业法律人士，确保合同的合法性和有效性。
简易泥水施工合同
简易泥水施工合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程名称：____________工程地点：____________二、工程内容及主要技术参数1、工程内容：泥水工程，包括但不限于墙面抹灰、地面铺设、天花板抹灰等。
2、面积：按照实际施工面积计算。
3、技术要求：符合国家和行业相关标准及规范要求。
4、其他要求：详见施工图纸和工程量清单。
三、质量、工期1、工程质量要求：达到合格工程标准。
2、工程工期：甲方应确保乙方在合同约定的工期内完成施工。
如因甲方原因导致工程延期，乙方不承担相应责任。
四、工程造价及付款方式1、工程造价：本工程总造价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2、付款方式：（1）合同签订后，甲方应支付乙方预付款人民币：____________元整。
（2）工程进度达到约定的____________%时，甲方应支付乙方工程进度款人民币：____________元整。
（3）工程完工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款人民币：____________元整。
五、甲乙双方的权利和义务1、甲方权利和义务：（1）提供施工场地，确保乙方顺利施工。
（2）提供施工图纸、工程量清单及相关技术资料。
（3）按照合同约定支付工程款项。
（4）协助乙方处理施工过程中的相关事宜，包括但不限于办理施工许可、安全检查等。
2、乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量。
（2）遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定，确保施工安全。
（3）承担施工过程中因自身原因导致的人身伤害和财产损失。
（4）负责施工过程中的现场管理，确保施工场地整洁有序。
六、违约责任1、甲方违约：（1）未按约定时间支付预付款、工程进度款和剩余工程款的，应支付违约金，违约金为应付款项的____%。
泥水装修施工合同范本
泥水装修施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律法规的规定，结合泥水装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方泥水装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程地点：____________________。
1.2 工程承包方式：乙方包工、包料。
1.3 工程期限：自开工之日起____个工作日完成。
1.4 合同价款：本合同工程预算造价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。
第二条工程内容2.1 乙方负责完成甲方指定的泥水装修工程，包括墙面抹灰、地面铺设、天花板抹灰等。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。
第三条材料供应3.1 乙方负责采购施工所需的所有材料，包括水泥、沙子、砖块、涂料等。
3.2 乙方应保证材料的质量，并承担因材料质量问题导致的一切责任。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家有关施工标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完成后，甲方应组织验收。
如果甲方对工程质量不满意，乙方应立即进行整改，直到甲方满意为止。
第五条付款方式5.1 工程开工前，甲方应支付乙方工程预算价的50%作为预付款。
5.2 工程完成后，甲方应支付乙方剩余的50%工程款。
第六条违约责任6.1 如果乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 如果甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和双方需求进行调整。
泥水工清包工合同5篇
泥水工清包工合同5篇篇1泥水工清包工合同甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）为明确双方责任，保障双方权益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
甲、乙双方均认为，本合同为有效合同，各方应遵守合同条款。
第一条项目名称本合同项目名称为______。
第二条合同内容乙方承包甲方所提供的泥水工程清包业务，具体包括泥水工程的准备、施工和收尾等全部工作内容。
第三条工程周期本合同工程周期自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
第四条工程报价1. 乙方承诺全权承包甲方所提供的泥水工程，合同总价为______元。
2. 工程材料费用由乙方承担，包括但不限于泥砂、水泥、管道等工程所需要的材料。
3. 工程设备费用由乙方承担，包括但不限于搅拌机、浇注机等工程所需要的设备。
第五条工程质量1. 乙方承诺严格按照国家相关标准进行施工，确保施工质量符合要求。
2. 若乙方施工过程中出现质量问题，乙方需承担相应的修复费用。
第六条工程安全1. 乙方承诺遵守国家相关法律法规，确保施工期间安全生产。
2. 在施工期间，乙方应配备必要的安全防护措施，并确保施工人员的人身、财产安全。
第七条工程进度1. 乙方承诺严格按照工程周期完成工程，确保工程进度不受影响。
2. 若乙方由于不可抗力等原因无法按期完工，应提前告知甲方，并协商解决方案。
第八条工程验收1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行工程验收。
2. 工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
第九条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需承担相关法律责任，并赔偿因此造成的损失。
第十条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，应按照协商一致的方式处理未尽事宜。
第十一条其他1. 本合同未尽事宜，双方可协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泥水施工承包协议书发包人：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包范围与工作内容承包范围：1、乙方施工机械承包范围：乙方负责提供所有（除塔吊及施工升降机以外）的全部泥水（瓦工）施工机械设备等。
乙方提供的施工设备主要指：砼、砂浆搅拌机、磨光机、切割机、平板振动器、震动棒、电线、乙方施工辅助用移动配电箱（主配电箱甲方提供设置）及其他施工辅助机具等（甲方应提供各楼层给水管、配电箱）。
2、乙方施工任务承包范围：乙方负责提供泥水施工全部劳动服务，施工承包范围按分项工程大致明细为：基础人工清基及所有土方回填；所有砼构件砼浇注施工；楼地面及地坪工程施工；抹灰（粉刷）工程施工；屋面工程（仅指属于泥水施工部分）施工；室外散水坡；内墙施工；甲方指定或者委派的其他零星计时工等。
第三条承包方式1、工程量计算方式：按图纸建筑面积结算。
2、承包方式：单价包干。
a、综合包干单价：综合单价包括而不限于承包范围内发生的人工工资及辅材，还包括劳务管理费、机具费、劳保费、医疗福利费、暂住证费、管理费、工伤安全事故费（国家政策规定的）等。
b、施工班组必须做到工完料清，验收前的墙面、楼地面、屋面清理；砌墙前放样，粉刷后水平弹线，砌墙及粉刷所需内脚手架搭设，超长及多余拉结筋切除，水电管道、沟糟的修补（水电班组填缝后）以及所有图纸泥水工作范围内的文明施工等未明确的泥水分项。
班组自行负责除塔吊、施工电梯外所有机械，内脚手架所需的材料及搭设、砼接触面所用胶水、砂浆桶、铁揪、线靠尺、斗车、水管、刷子、扫把，灯具照明线、灯管、盐酸及纱布、搅拌机、砂浆机、跳板、楼层砂浆卸料斗及相关的劳保用品。
3、价款调整a、合同签定后出现的设计变更一次更改泥水人工费增加或减1000元以上的，按实增减。
b、如有合同外的工作内容按现场签证方式计算。
第四条付款一、付款方式每月支付上月实际完成工程量的工程进度款，工程竣工验收合格后付至结算总额的，余做为工程保修款，保修期为两年；班组现场签证应由施工员及预算员、项目经理按照现场实际发生量签字认可当月结算（其施工日期、施工工日、施工部位应描述清楚）。
二、竣工结算乙方应在该项工程验收合格(质检站复验完)10天内递交竣工结算资料。
甲方竣工验收合格后付至，余作为保修款待保修期满付清(保修期两年)。
第五条工期工期按甲方每个月下发的进度计划执行。
乙方应保证足够劳动力，若乙方拖延工期，每拖延一天乙方需支付甲方1000元的违约金，第二天1500元，以此类推，累计计算。
任何由于乙方原因引起工期延误的责任将全部由乙方承担。
➢第六条工程质量1、工程质量依据为现行颁布的“建筑安装工程质量评定标准”及厦门市颁发的有关工程质量规定。
2、承包范围的工程质量必须达到合格标准。
3、如承包范围的工程质量无法达到合格标准，乙方应无条件进行整改，承担由此引起的人工费用，甲方所损失的材料费在工程款中扣除，并处罚2000元，同时甲方有权要求乙方无条件要求返还。
4、若因施工质量不能一次通过验收，拖延整改时间超过半天，每次罚款500元，同一质量问题若连续3次整改且不能达到验收要求，乙方应无条件退场。
5、班组长应配合工长做好各项准备工作，做好对工人的专业施工技术交底及重点难点部分的方案措施要落实到每一个责任人。
第七条安全、文明施工1、乙方应遵守国家、厦门市有关安全生产、文明施工法律法规，执行项目部有关管理制度。
2、严禁招用童工和超龄工人，严禁带小孩进入工地，违者罚款1000元。
3、在施工过程中，若乙方在施工中造成伤亡事故，甲乙双方根据国家相关政策规定承担相应责任。
4、乙方应负责提供施工人员需要的劳动保护用品，包括安全帽、绝缘鞋、劳动手套等。
乙方所须工具及简易架和跳板自行解决。
5、乙方所施工范围内必须做到落手清，材料必须堆叠整齐，建筑垃圾必须无条件清理干净并运至甲方指定地点。
6、乙方应按甲方对现场和工人宿舍进行管理。
完工后乙方应按甲方要求无条件退出宿舍。
7、乙方如无法达到协议规定的现场管理要求，甲方有权另行安排人员进行处理，所发生的费用从乙方工程款中扣除。
8、开工前乙方应做好职工安全意识教育，并于上班前自行检查其操作部位是否符合安全规定。
如发生安全隐患必须立即进行整改直至符合要求为止。
严禁违章操作。
第八条甲方职责1、甲方负责施工过程中质量、安全施工进度等方面的指导、监督、检查和考核，发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能整改或明显不履行协议的，甲方有权单方面终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。
甲方有权要求更换认为无法胜任工作的任何乙方人员，乙方应无条件接收。
2、甲方向乙方提供施工人员宿舍。
甲方配合乙方办理施工人员的暂住证、审核证等国家及地方所要求的有关证件。
3、甲方应按时审核乙方各阶段的施工进度工程量和竣工结算，按规定时间向乙方支付工程款。
4、甲方应监督乙方及时发放工人工资。
如出现乙方克扣工人工资的情况，经查实后，甲方将予以乙方两倍的罚款。
如情节严重，甲方有权单方面终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。
5、甲方现场提供轴线和楼层的标高控制点，乙方应配合进行放线。
其他现场放样由乙方负责。
6、甲方提供垂直运输。
砂浆搅拌机和砼搅拌机设备班组自行提供，搅拌机开机人员、后台运料人员由班组自行解决。
第九条乙方职责1、乙方应委派该工程的现场负责人，负责施工全过程管理和协调，现场负责人必须保证在现场管理，无特殊原因，且未请假不在场，每天罚款500元。
2、乙方应接受甲方委派的负责人对承包项目施工全过程的合理指导和管理，严格遵守甲方各项规章制度和管理要求，确保工程质量和工程进度。
3、乙方负责办理施工人员的暂住证、审核证、上岗证、就业证、计生证等国家及地方所要求的有关证件并承担相应的费用。
4、甲方组织并通知乙方召开的相关会议，乙方现场负责人必须准时参加，无故或未经准假而缺席的，每次罚款500元。
5、在施工过程中，若发生可签证的项目时，乙方应在2天内报送甲方(含签证依据)，逾期视为乙方自动放弃。
所有属于建设、监理单位应签证的内容以建设、监理单位签证为准。
6、砌筑和抹灰脚手架由乙方自行搭设。
脚手架材料由乙方自行解决。
自行配备清理楼层所需的物品，加班照明灯具自行解决。
7、乙方应做好成品保护工作，如由乙方造成其它工种成品的损坏，由乙方负责赔偿。
8、乙方在施工过程中要保护好甲方所提供的机械及其它设施、设备。
破坏者乙方要负一切责任。
9、凡属完成工作内容，乙方如不能按时完成本协议规定的相应项目工作，由甲方派人协助完成，费用由乙方负责。
10、乙方应确保业主、监理、设计、本项目制度及规定的有效执行。
11、乙方必须高度重视安全生产、严格遵守规章制度、按章操作。
第十条违约责任1、发现由于乙方施工力量不足或管理不善等原因，导致工程无法按甲方进度要求完成或无法按甲方要求的合格质量登记施工，经甲方协调后，仍然无法满足甲方要求，甲方有权中止本协议，乙方应赔偿由此而造成的所有经济损失并办理退场手续，退场按完成量的80%结算。
2、乙方若浪费材料严重，在甲方提出警告后仍不改进的，甲方有权给予罚款，以甲方管理人员开具的罚款单为准，在每期进度款中扣除。
第十一条其他事项1、施工过程中若发生本协议以外的事件，双方应本着互相理解、友好协商的态度解决问题。
2、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
3、本协议一经双方盖章签字后立即生效并具有法律效力。
待工程完工，甲方全部工程款与乙方结清后自行失效。
甲方：乙方：负责人：负责人：联系人：联系人：电话：电话：日期：日期：代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。
甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。
因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。
本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_____________________________________8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。