2020年监理工程师《合同管理》全真模拟题
2020年贵州省整理监理工程师《合同管理 》模拟习题
2020年贵州省整理监理工程师《合同管理》模拟习题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人3.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法4.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天5.根据《招标投标法实施条例》，对投标申请人的资格预审文件，招标人应组建资格审查委员会进行审查的是（）。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目6.关于合同法律关系的说法，正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭7.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方8.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为9.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
2020年湖北省监理工程师《合同管理 》模拟试题
2020年湖北省监理工程师《合同管理》模拟试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格2.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人3.不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同4.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案5.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同7.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
2020年湖北省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2020年湖北省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整4.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( )。
A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
2020年江苏省监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2020年江苏省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担2.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式3.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法4.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。
A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人6.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失7..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收8.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率9.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查10.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
2020年河南省整理监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)
2020年河南省整理监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价C.个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价2.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同3.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费4.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书5.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值6.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法7.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位8.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。
A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险9.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
2020年监理工程师《合同管理》全真模拟题(9)(有答案)
2020年监理工程师《合同管理》全真模拟题(9)1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法，正确的是( )。
A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验答案：A2.在施工过程中，因承包人原因导致的工程变更，( )。
A.应视情况酌情给予承包商补偿B.由工程师决定承包人是否可要求追加合同价款C.承包人无权要求追加合同价款D.发包人应补偿承包人因变更而发生的费用答案：C3.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。
A·查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法答案：A4.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人应发函申请工程竣工验收，并递交必须经 ( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。
A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师D.监理单位技术负责人答案：C5.FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是( )。
A.工程破土动工之日B.工程投入使用之日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程师颁发履约证书之日答案：C6.在工程项目的设计成果完成后，由( )负责组织签订、验收和向设计审批部门报批。
A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人答案：D7.按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划答案：C8.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：35
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共45题)1.【单选题】因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任正确答案：D2.【单选题】依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()。
A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数正确答案：C3.【多选题】按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括（）。
A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品正确答案：BCDE4.【多选题】下列关于监理招标的特点，说法正确的是（）。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少正确答案：ACE5.【单选题】在FIDIC拖工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是（）。
A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹正确答案：B6.【单选题】下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位正确答案：A7.【多选题】按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时（）。
A.发包人应在材料到货前24 小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任正确答案：DE8.【单选题】承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48 小时内未作答复，承包人( )。
2020年青海省监理工程师《合同管理 》模拟考试
2020年青海省监理工程师《合同管理》模拟考试学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准2.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费B.运输费C.C.2 年内易损件费D.售后服务费3.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金4.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险5.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料6.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑D.投标人最多只能提供一个备选投标方案7.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性8.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是( )A.发包人B.设计人C.发包人和设计人D.项目业主9.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
2023年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案
2023年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共30题）1、根据AIA 文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。
A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】 A2、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( )。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】 C3、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。
A.5B.7C.10D.15【答案】 D4、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审【答案】 B5、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。
A.可以公开招标B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标【答案】 B6、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。
A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同【答案】 B7、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。
A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】 B8、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。
A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高B.可以进行具有代表性膳食模式的调查C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低【答案】 A9、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。
2020年青海省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2020年青海省监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式2.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数3.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查4.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人6.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大7.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同8.材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力9.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由( )安排人员负责安全保卫工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年监理工程师《合同管理》全真模拟题
一、单选题
1.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
A.发送给提出问题的投标人
B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称
C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源
D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容
答案：C
2.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。
A.方案竞赛
B.邀请招标
C.公开招标
D.议标
答案：B
3.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。
A.7
B.14
C.15
D.28
答案：C
4.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
答案：B
5.根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算、清理、违约
C.结算、仲裁、违约
D.仲裁和诉讼
答案：A
6.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。
A.施工合同通用条款之后
B.中标通知书之前
C.投标书之前
D.工程量清单之前
答案：D
7.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由( )。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
答案：B
8.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由( )。
A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
B.承包人负责检验工作，并承担检验费用
C.发包人负责检验工作，并承担检验费用
D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
答案：A
9.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
答案：A
10.按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意，但要通知对方
C.无须征得对方同意，但要提供担保
D.无须征得对方同意，也无须通知对方
答案：B
11.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。
A.施工合同成立，但不生效
B.施工合同成立，且已生效
C.施工合同不成立，不生效
D.施工合同不成立，但有效
答案：B
12.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时可采用( )合同。
A.计划价格
B.总价
C.成本加酬金
D.单价
答案：B
13.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会
B.违约方选定的仲裁委员会
C.双方选定的仲裁委员会
D.有管辖权的人民法院
答案：C
14.有关无效合同的说法中，不正确的是( )。
A.一方当事人无权确认合同无效
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.无效合同自订立时起就没有法律效力
D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
答案：B
15.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。
A.勘察
B.施工图设计
C.技术设计
D.初步设计
答案：D
16.评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为( )的组成部分。
A.协议书
B.专用条件
C.通用条件
D.投标书
答案：D
17.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。
A.评标价
B.投标价
C.平均报价
D.协议价
答案：B
18.施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金、30万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
答案：C
19.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.结算
C.工期
D.解决争议
答案：B
20.监理公司具有法人资格的时间为( )日。
A.公司成立
B.注册资金落实
C.建设行政主管部门颁发资质证书
D.工商行政管理机关核准登记
答案：D
二、多选题
1.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。
A.承包人负责拆除
B.发包人负责拆除
C.承包人承担因此发生的费用
D.发包人承担因此发生的费用
E.延误的工期不予顺延
答案：ACE
2.按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括( )。
A.投标书
B.招标公告
C.工程量清单
D.中标通知书
E.招标文件
答案：ACD
3.依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。
A.办理施工许可证
B.提供工程进度计划
C.确定坐标控制点
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
答案：ACE
4.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。
A.采购方在合同内填错到货地点
B.供货方在合同内填错到货地点
C.未在合同内约定到货地点
D.运输部门错送到货地点
E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方
答案：ACE
5.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，指定分包商的特点表现为( )。
A.对其违约行为承包商承担连带责任
B.由业主指定，并与其签订合同
C.承包商负责对其施工进行协调管理
D.对其付款从暂列金额内开支
E.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
答案：CDE
6.FIDIC《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在( )情况下可能被采纳。
A.可加速完工
B.可降低业主实施、维护或运行工程费用
C.为业主带来利益
D.可降低施工成本
E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
答案：ABCE
7.依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。
A.完成合同约定的所有内容
B.发包人提出工程竣工报告
C.有施工单位签署的工程质量保修书
D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字
E.责令整改的问题全部整改完毕
答案：ACD
8.可以终止委托监理合同的情形是( )。
A.监理人收到监理酬金尾款后
B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时
C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后
D.暂停监理业务期限已超过半年
E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21天内没收到答复
答案：ADE
9.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。
A.成本价衡量法
B.标底衡量法
C.无标底衡量法
D.复合标底衡量法
E.最高报价衡量法
答案：BCD
10.工程师在( )的情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。
A.事实依据不足
B.合同依据不足
C.发包人未遵守意向通知要求
D.承包人必须提供进一步的证据
E.承包人以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求
答案：ABDE。