人防防化合同
人防工程施工合同
人防工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设人防工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担人防工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____人防工程2、工程地点：＿____3、工程规模：＿____4、工程内容：包括但不限于人防工程的主体结构、防护设备安装、通风空调系统、给排水系统、电气系统等（具体内容以施工图纸和工程量清单为准）二、工期1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____日历天三、工程质量及验收标准1、工程质量标准：符合国家及地方现行的人防工程施工质量验收规范，达到合格标准。
2、验收标准：按照国家及地方相关规定进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程价款及支付方式1、工程价款：本工程总价款为人民币_____元（大写：＿____元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1、甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）派驻施工现场代表，协调解决施工过程中的有关问题；（4）组织工程竣工验收。
2、乙方的权利和义务（1）按照合同要求和施工图纸进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全生产和文明施工工作；（3）及时向甲方报告工程进度和质量情况；（4）负责工程竣工后的保修工作，质保期为_____年。
人防施工合同模板
人防施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》以及国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。
第一条合同依据1.1 本合同签订的依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》以及人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》等法律法规。
第二条工程概况2.1 工程名称：____人防工程2.2 工程地点：____2.3 工程规模：____2.4 工程内容：包括人防工程（含防护设备和战时通风防化等）的设计、采购、制作、安装、调试、验收等。
2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。
第三条承包范围及方式3.1 承包范围：人防工程（含防护设备和战时通风防化等）的设计、采购、制作、安装、调试、验收等。
具体内容详见施工图纸设计（含设计变更）的所有内容。
3.2 承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。
第四条合同价格4.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后支付。
第五条合同履行5.1 乙方应当按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
5.2 乙方应当严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
5.3 乙方应当做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。
安徽省人防办防化工程合同
安徽省人防办防化工程合同合同编号：_______甲方（发包方）：安徽省人民防空办公室（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：_______（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》以及国家有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行防化工程的建设，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：安徽省人防办防化工程1.2 工程地点：安徽省合肥市1.3 工程内容：包括但不限于防化设备的采购、安装、调试及相关附属设施的建设。
1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币_______元整（大写：_______元整），包括工程设备费、安装费、调试费、运输费、税费等一切费用。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%。
（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第三条合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程建设。
3.2 乙方应按照约定的时间节点向甲方提供工程进度报告，并及时处理甲方提出的合理意见和建议。
3.3 甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款，否则乙方有权暂停工程进度，由此造成的损失由甲方承担。
3.4 甲方应协助乙方办理工程所需的相关审批手续，确保工程顺利进行。
第四条工程验收4.1 工程验收标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求。
4.2 工程验收程序：（1）工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请。
（2）甲方组织相关人员进行验收，验收合格后出具验收报告。
（3）双方按照验收报告约定的内容进行款项结算。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。
人防工程签约合同范本
人防工程签约合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担人防工程项目的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________二、合同范围2.1 乙方应按照国家有关人防工程的标准、规范和甲方的要求，承担本合同项下的人防工程设计、施工、验收、维护等工作。
2.2 乙方应负责办理本工程所需的各类政府审批手续，并承担相应费用。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供工程实施过程中的技术支持和服务。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 乙方应根据工程进度，按照甲方的要求提供阶段性的工程款项支付申请。
甲方应在收到乙方支付申请后_______日内支付相应款项。
四、工期4.1 本工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
4.3 因乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误金额为合同价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家有关人防工程的标准、规范和甲方的要求，确保工程质量。
5.2 工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.3 在保修期内，乙方应负责对工程进行免费维修和保养。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
人防合同范本
人防合同范本甲方（委托方）：________________________乙方（受托方）：________________________合同编号：_______________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需要进行人民防空工程（以下简称“人防工程”）的建设或改造，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
二、甲方权利与义务1. 甲方应提供工程所需的相关资料和文件，并确保其真实性、合法性。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
三、乙方权利与义务1. 乙方应按照国家和地方有关人防工程的法律法规、标准规范进行设计和施工。
2. 乙方应确保工程质量符合甲方要求和相关标准。
3. 乙方应按合同约定的时间完成工程，并交付甲方使用。
四、工程款项及支付方式1. 工程总金额为人民币（大写）：______________________元整。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：- 预付款：合同签订后____日内支付总金额的____%；- 进度款：工程进度达到____%时支付总金额的____%；- 竣工款：工程竣工验收合格后支付总金额的____%；- 质保金：工程竣工验收合格后____年内支付总金额的____%。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关文件。
2. 甲方应在收到竣工报告后____日内组织验收，验收合格后签署验收合格证明。
六、质量保证1. 乙方应对工程质量负责，并在工程竣工后提供____年的质量保证期。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防施工合同范本
人防施工合同范本甲方：（盖章）（签字）（法定代表人）乙方：（盖章）（签字）（法定代表人）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就人防施工事宜达成如下合同：一、合同目的甲方委托乙方进行人防施工，乙方接受委托并承诺按照合同约定的要求和标准完成施工任务。
二、施工内容1. 乙方应根据甲方的要求和设计方案进行人防施工，确保施工过程安全、顺利进行。
2. 乙方应按照甲方提供的施工计划和时间节点，合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。
三、质量要求1. 乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应在施工过程中加强质量监督和检查，及时发现并纠正施工中的质量问题。
四、安全保障1. 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
五、合同价款1. 甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的施工款项。
2. 支付方式：（填写具体支付方式，如一次性支付、分期支付等）六、违约责任1. 甲方如未按时支付合同价款，应按欠款金额支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项（双方可根据实际情况在此约定其他事项）九、合同生效本合同自双方盖章、签字之日起生效，至合同约定的施工任务完成之日止。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________签字：_______________________法定代表人：_______________________乙方（盖章）：_______________________签字：_______________________法定代表人：_______________________。
人防合同模板
甲方：（姓名/单位）：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（姓名/单位）：法定代表人：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国人防法》以及相关法律法规，为维护社会安定、保护人身财产安全，甲乙双方经友好协商一致，就以下事宜签订本合同：一、合同内容1.1 甲方聘请乙方提供人防服务，乙方接受雇用并提供相应服务。
1.2 人防服务内容：乙方将根据甲方的需求提供人防巡查、安全防范、警戒等服务，确保甲方的人员和财产安全。
1.3 服务地点：本合同约定的服务地点为（具体地址），乙方在服务过程中应严格遵守相关规定并确保服务质量。
1.4 服务时间：本合同约定的服务时间为（具体时间），乙方应按时到达服务地点，并保证服务的连续性和稳定性。
1.5 服务费用：甲方应按照本合同约定支付乙方的服务费用，具体金额为（具体数字），支付方式为（具体方式）。
二、合同期限与终止2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），到期后如需续约，双方应另行协商签订新合同。
2.2 若一方违反合同规定，影响了合同的履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
2.3 在服务期间，如发生不可抗力等不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，并保持良好沟通。
3.1 双方应对本合同及相关信息保密，不得擅自向第三方透露，否则将承担相应的法律责任。
3.2 乙方应保证服务过程中所获得的甲方信息不被泄露，必须妥善管理和保护。
四、其他事项4.1 本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，若协商无果，应向人防部门或有关部门寻求帮助。
4.2 本合同未尽事宜，双方可根据需要另行协商补充，补充事项应以书面形式确认。
4.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《人防合同》的合同文本，甲乙双方应严格按照合同内容执行，确保合同的有效履行。
如有违反合同规定或发生争议，应及时沟通解决，维护双方合作关系的稳定与良好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程档案编号：__________ 人防战时通风工程合同
项目名称：
发包单位：
承包单位：
发包人：（以下简称甲方）
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人防工程防护设备管理办法》和有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就人防工程防护设备制安工程协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地址：
建设单位：
施工单位：
二、工程内容
人防战时通风工程设备的制作、安装等施工项目以及运输、维修等，详见合同附表《人防战时通风工程清单报价》。
三、合同价款
经甲乙双方协调一致，合同包干总价按乙方报价￥：1095548.00元（谈成）最终优惠金额（人民币大写）：玖拾捌万元整，(人民币小写)：￥ 980000.00 元整。
（报价清单作为附件）
四、价款确立
1、防化工程主材为非民用产品，主材价采用国家人防办
指定的人防工程防化专用机械设备材料指导价及参考《湖北省安装工程消耗量定额》及相关估价表
2、合同价款确立以后，一般不得调整。
如遇工程设计变更、政策调整引起材料价格变动、人力不可抵抗灾害等，经双方协商同意，可调整合同价格。
五、付款方式
合同订立后：
预埋件进场，即向乙方支付合同价款的15%，金额（人民币大写）壹拾肆万柒仟元整
(人民币小写)：￥ 147000.00 元整。
人防套管、门框安装完毕，即向乙方支付合同价款的25%，金额（人民币大写）贰拾肆万伍仟元整
(人民币小写)：￥ 245000.00 元整。
新型人防过滤吸收器及相关所有防化设备进场安装完毕，即向乙方支付合同价款的30%，金额（人民币大写）贰拾玖万肆仟元整
(人民币小写)：￥ 294000.00 元整。
验收合格、交合格资料，即向乙方支付合同价款的30%，金额（人民币大写）贰拾玖万肆仟元整
(人民币小写)：￥ 294000.00 元整。
六、工程变更
1、本工程施工中，任何一方均不得任意变更设计。
2、如果确需变更设计，甲方应报人防工程主管部门审批同意后，书面通知乙方，同时提供变更图纸和说明。
3、因设计变更增加或者减少合同价款，按（本合同）附件报价表的价格及优惠率调整合同包干价（确立）。
4、因设计变更延误工期，以及给乙方造成的损失，由甲方（承担）延期。
七、合同工期
1、人防战时通风工程施工时间以甲方书面通知为准，开工日期暂定为年月日。
2、人防战时通风工程设备及管道施工，甲方应提前30天书面通知乙方，乙方应按双方商定的日期进场施工，不得延误。
如因乙方原因未能按时进场安装或验收不合格，所造成的一切损失及连带责任均由乙方承担。
3、竣工日期暂定为年月日，合同工期日历天数天。
八、质量标准
1、乙方应遵照国家人防办批准的设计图纸和质量标准组织进行产品制作和安装调试，工程质量必须符合《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1—98、《采暖通风与空气调节设计规范》、《人防防空工程施工及验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。
2、人防战时通风工程质量由市、区人防主管部门组织验收，
由于乙方原因，人防战时通风工程竣工验收时，质量未达到合格要求的，乙方应当无偿返工或更换产品，直到验收合格。
3、人防战时通风工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供人防战时通风工程质量验收竣工资料。
九、施工现场甲乙双方的责任
1、甲方有义务负责协调施工现场各方，为乙方提供人防战时通风工程安装的便利。
2、乙方有义务随时配合甲方施工进度的安排，不延误工期。
3、人防战时通风工程安装前，甲方应向乙方提供人防工程建筑、结构施工图纸及有关资料，在现场明确安装轴线和标高。
4、人防战时通风工程安装时，甲方应向乙方提供防化设备临时放置场地，无偿向乙方提供施工用电、塔吊及临时支撑钢管材料等。
十、工期顺延
1、因不可抗力原因、甲方以及其他(非乙方)原因，影响人防战时通风工程施工，延误工期，合同确立的工期相应顺延。
2、以上原因延误工期，甲方应认定不由乙方承担责任。
十一、安全施工
1、甲方应当加强施工安全指导，提供有关技术资料，现场施工条件必须保障乙方安全施工。
2、乙方应当服从施工现场的统一管理，遵守安全施工的规定，做到文明、安全施工。
3、由乙方原因造成的安全事故，由乙方承担相应责任和费用。
甲方原因造成的安全事故，由甲方承担相应责任和费用。
十二、维修服务
1、人防战时通风工程竣工验收以后，乙方免费保修一年，非产品制作、安装问题(人为损坏、零部件丢失、环境恶劣造成设备锈蚀等)，不在免费保修范围之内。
2、人防战时通风工程实行终身维修服务，乙方每年进行回访、维修防护设备。
维修所需的费用由建设单位支付。
十三、申报奖项
本合同所列人防工程申报建筑工程奖(鲁班奖、楚天杯、黄鹤杯、文明样板工地等)，甲方应将乙方列为参建单位，乙方应积极配合申报工作。
十四、不可抗力
1、任何一方由于不可抗力造成的部分或者全部不能履行本合同的，不负违约责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在3日内将事件的情况书面通知另一方，提前不能履行、部分不能履行、需要延期履行本合同的报告。
十五、廉政承诺
为防止违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲方、乙方所属人员均应遵守国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制的规定。
十六、未尽事宜
本合同未尽事宜，双方另行补充协议，与本合同具有同等效力，但不得与本合同相抵触。
十七、违约责任
本合同所订立的条款，双方均应遵照履行，均不得以任何借口违约。
若发生违约，违约方应依法承担违约责任，向守约方赔偿全部经济损失。
十八、合同争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。
若协商不成，依法向人民法院提起诉讼。
十九、合同效力
本合同一式陆份，具有同等效力。
甲方、乙方各执贰份，报送市、区防办各壹份。
发包方(盖章)：承包方(盖章)：
签约代表：签约代表：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
签约日期：签约日期：。