购房合同时办房产证的约定
购房合同内办房产证条款
一、房产证办理的原则1. 本合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同办理房产证。
2. 双方应严格按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，办理房产证。
二、房产证办理的时间1. 甲方应在商品房竣工验收合格后，于合同约定的交付日期前，将办理房产证所需的相关材料提交给乙方。
2. 乙方应在收到甲方提交的办理房产证所需材料后，于年月日前，完成房产证的办理。
三、房产证办理所需材料1. 双方身份证原件及复印件。
2. 房屋所有权证申请表。
3. 商品房预售合同。
4. 商品房销售许可证。
5. 商品房竣工验收合格证明。
6. 房屋测绘报告。
7. 其他相关材料。
四、房产证办理的费用及支付1. 办理房产证所需费用，包括但不限于登记费、印花税等，由双方按照实际发生费用承担。
2. 双方应在办理房产证前，协商确定办理费用的支付方式，并按照约定的支付方式及时支付。
五、房产证办理的争议解决1. 在办理房产证过程中，如出现争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、房产证办理的后续事宜1. 办理房产证后，乙方应妥善保管房产证，并承担房产证保管责任。
2. 如因乙方保管不善导致房产证遗失、损坏，乙方应承担相应责任。
3. 甲方应协助乙方办理房产证的变更、转移等手续。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（购房方）：________________乙方（开发商）：________________签订日期：________________注：本条款仅供参考，具体条款请以双方签订的购房合同为准。
购房合同规定办证时间
一、前言购房合同是购房者和开发商之间签订的具有法律效力的合同，是保障购房者权益的重要法律文件。
在购房合同中，关于办证时间的约定至关重要，直接关系到购房者的权益和利益。
本文将就购房合同中关于办证时间的规定进行详细阐述。
二、办证时间的规定1. 办证期限的约定购房合同中应明确约定办证期限，即从房屋交付使用之日起至办结房产证之日止的时间范围。
一般来说，办证期限分为以下几种情况：（1）现房购房合同：自合同签订之日起90日内，开发商应协助购房者办理房产证。
（2）期房购房合同：自房屋交付使用之日起90日内，开发商应协助购房者办理房产证。
（3）特殊情况：如因政策调整、房屋质量问题等原因导致办证期限延长，双方应在合同中明确约定延长期限及相应的补偿措施。
2. 办证流程的约定购房合同中应明确约定办证流程，包括以下步骤：（1）购房者向开发商提供相关材料，如身份证、户口簿、购房合同等。
（2）开发商协助购房者办理房产证所需手续，包括但不限于房屋产权证明、土地证等。
（3）购房者与开发商共同前往房产管理部门办理房产证。
（4）房产管理部门审核材料，确认无误后，颁发房产证。
3. 办证费用的约定购房合同中应明确约定办证费用，包括但不限于以下费用：（1）房产证工本费：由房产管理部门收取。
（2）测绘费：由测绘机构收取。
（3）其他相关费用：如手续费、咨询费等。
4. 违约责任购房合同中应明确约定双方违约责任，如开发商未在约定时间内办结房产证，应承担以下责任：（1）向购房者支付违约金，违约金按合同约定比例计算。
（2）赔偿购房者因办证延迟所造成的损失。
（3）继续履行合同，协助购房者办理房产证。
三、注意事项1. 购房者在签订购房合同时，务必仔细阅读合同条款，特别是关于办证时间的规定。
2. 如对办证时间有特殊要求，可在合同中与开发商协商约定。
3. 购房者应了解当地政策法规，确保合同条款符合法律规定。
4. 购房者有权要求开发商提供办证所需的相关材料，并监督开发商履行办证义务。
产权证办理协议书(2篇)
产权证办理协议书甲方（委托方）：________________身份证号：________________乙方（受托方）：________________营业执照号：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方办理产权证事宜达成如下协议：一、协议内容1.1甲方委托乙方办理位于________________（具体地址）的房产（以下简称“该房产”）的产权证。
1.2乙方同意接受甲方的委托，并按照甲方的指示和要求，积极、认真、负责地办理该房产的产权证。
1.3乙方在办理产权证过程中，应遵守国家法律法规，确保产权证的办理符合规定程序。
二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供办理产权证所需的全部有效文件和资料，包括但不限于房产证、土地证、身份证明、婚姻状况证明等相关材料。
2.2甲方应确保提供的文件和资料真实、完整、有效，如因文件和资料不真实、不完整、无效导致产权证无法办理，甲方应承担相应责任。
2.3甲方应按照乙方的要求支付办理产权证所需的各项费用，包括但不限于测绘费、登记费、印花税等。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照甲方的指示和要求，积极、认真、负责地办理产权证。
3.2乙方在办理产权证过程中，应确保遵循合法、合规的程序，及时向甲方报告办理进度。
3.3 乙方应妥善保管甲方提供的文件和资料，确保其安全、完整。
四、费用及支付4.1办理产权证所需的费用，包括但不限于测绘费、登记费、印花税等，由甲方承担。
4.2 甲方应在乙方办理产权证前支付全部费用，乙方在收到费用后开始办理产权证。
五、保密条款5.1双方应对在办理产权证过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议履行完毕之日止。
六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。
房产证的购房合同签订时间
一、购房合同签订时间
1. 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
2. 购房人应在签订本合同之日起【具体天数】日内，向开发商支付首付款【具体金额】。
3. 开发商应在购房人支付首付款后【具体天数】日内，向购房人出具收据，并签订正式的商品房买卖合同。
二、房产证办理时间
1. 房产证的办理时间，双方当事人可自行约定，以下为参考条款：
（1）现房购房合同：自合同签订之日起90日内，开发商协助购房人办理房产证。
（2）期房购房合同：自房屋交付使用之日起90日内，开发商协助购房人办理房产证。
2. 如因开发商原因导致购房人未能按时办理房产证，每逾期一日，开发商应向购房人支付【具体金额】的违约金。
3. 如因购房人原因导致房产证办理逾期，开发商有权拒绝承担逾期责任。
三、房产证办理所需资料
1. 开发商应在房屋交付使用后【具体天数】日内，将办理房产证所需资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。
2. 购房人应在接到开发商通知后【具体天数】日内，提供办理房产证所需资料。
四、房产证办理费用
1. 房产证办理费用按国家和地方相关政策执行，具体费用由购房人承担。
2. 如因开发商原因导致房产证办理过程中产生额外费用，由开发商承担。
五、其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
购房人（签字）：____________开发商（盖章）：____________签订日期：____年__月__日。
办理房产证协议书
办理房产证协议书
尊敬的XX先生/女士：
我司代表房产所有人，与您就房产证办理事宜达成如下协议：
一、协议内容
1. 双方确认房产所有权归属于房产所有人（以下简称“甲方”）。
2. 甲方同意委托乙方（即甲方同意的办理方）办理房产证手续，并提供相关的必要材料。
3. 乙方承诺按照政府相关要求和程序，高效、妥善地办理房产证事宜。
4. 双方同意按照相关法规和政府规定，共同承担可能产生的手续费用。
二、协议生效及解除
1. 本协议自双方签字之日起生效，并持续有效直至房产证办理完成。
2. 若由于甲方提供的材料或信息不真实、不完整导致房产证办理失败，甲方应承担相应责任。
3. 若由于乙方原因导致房产证办理失败，乙方应承担相应责任，并在不违反法律规定的前提下尽快解决问题。
三、附则
本协议未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决。
本协议自双
方签字盖章后生效。
甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：。
预售购房合同更换房产证流程
预售购房合同更换房产证流程协议书甲方（卖方）：【甲方全称】乙方（买方）：【乙方全称】鉴于乙方已按照原合同的约定支付了全部购房款项；鉴于甲方需根据相关法律规定及实际情况，对乙方所购房产的房产证进行更换；为了明确双方在更换房产证过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以共同遵照执行。
一、更换房产证的前提条件1.1乙方已按照原合同的约定支付了全部购房款项，并提供了办理房产证所需的相关资料。
1.2甲乙双方已就房产证的更换事宜达成一致意见。
二、更换房产证的具体流程2.1甲方应在收到乙方提供的全部办理房产证所需资料之日起【具体工作日数】个工作日内，向相关房产登记部门提交更换房产证的申请。
2.2甲方应积极配合相关部门进行房产证的更换工作，包括但不限于提供必要的文件和证明材料。
2.3甲方应在更换房产证的过程中，及时通知乙方有关进展情况，并保证更换房产证的过程符合相关法律规定。
2.4一旦房产证更换完成，甲方应在【具体工作日数】个工作日内将新的房产证交付给乙方。
三、双方的权利与义务3.1甲方应确保更换房产证的过程符合相关法律规定，并对更换过程中产生的任何法律后果承担责任。
3.2乙方应按照本协议的约定，及时提供办理房产证所需的相关资料，并保证所提供资料的真实性和合法性。
3.3乙方应按照原合同的约定，按时支付购房款项，否则甲方有权暂停更换房产证的流程。
四、违约责任4.1如甲方未能按照本协议的约定及时更换房产证，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：【具体计算方式】。
4.2如乙方未能按照本协议的约定及时提供办理房产证所需的相关资料，导致更换房产证流程延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：【具体计算方式】。
五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交【具体仲裁机构】进行仲裁。
购房合同上谁的签字房产证上就是谁的吗
购房合同上谁的签字房产证上就是谁的吗在房产开发商处购买房屋时要签订购房合同，购房合同上签的名字很重要，那么购房合同上谁的签字房产证上就是谁的吗，关于购房合与房产证的法律规定有哪些呢?下⾯，为店铺⼩编整理了关于购房合与房产证的法律知识，供⼤家学习参考。
⼀、购房合同上谁的签字房产证上就是谁的吗购房合同和房产证上的名字必须⼀样吗?购房合同、购房、房产证名字必须是统⼀的。
如果是贷款的话，银⾏借款合同上的抵押⼈也要统⼀，否则不予办理。
房产证上的名字是跟合同上的名字⼀致的，但如果还没有办理房产证，在办理房产证的时候你可以申请以共有⼈名义加⼊，在领证的时候再领⼀个共有权证。
⼀般情况下是不可以的。
希望房产两⼈共有的话，可以申请共有产权证，也就是房产证上依然必须是⼀个⼈的名字，附带的共有产权证可以在法律上标志着房产的共同归属，同时双⽅约定各⾃的出资额或所占份额，在出现财产纠纷时就可以进⾏合理分割了。
可能的例外是：如果婚前购买商品房是全额付清的话，当提出产权共有时，可以在合同上写上两个⼈的签名，办理房产证时，就可申请共有产权证;但如果是贷款买房的话，只能按照谁贷款谁签字的原则进⾏处理，保证购房合同、贷款合同和房产证上签名统⼀，其原因是规避银⾏的贷款风险。
房产证的产权⼈是根据购房合同的主体来定的，所以必须是同⼀个⼈，或者是⼏个⼈共同共有。
得看具体情况，尤其是合同⽹上备案的。
要在房产证上增加共有⼈，需要换新合同。
如果原合同已备过案，应由开发商申请撤回，改签新合同后重新备案。
⼆、房产证相关知识1、房产证上有你的名字≠房⼦是你的在绝⼤多数购房者看来，如果房产证上加上了⾃⼰的名字，那么这个房⼦肯定是有我的⼀份，但是，其实不是的。
根据有关规定，房产所有权的最⾼效⼒来⾃于房产登记，房⼦作为不动产物权，它的设⽴、变更、转让和消灭，需要经依法登记，才会发⽣效⼒;未经登记，不发⽣法律效⼒。
房产证与不动产登记簿两者记载不⼀致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准。
购房合同无约定办证时间
购房合同是购房者和开发商之间签订的具有法律效力的文件，明确了双方的权利和义务。
然而，在实际操作过程中，部分购房合同中未对办理房产证的时间进行约定，这给购房者和开发商带来了诸多困扰。
本文将从法律角度分析购房合同无约定办证时间的法律后果及应对措施。
二、法律后果1. 办理房产证期限未明确根据《商品房销售管理办法》第11条规定，房地产建设企业应当在商品房交付使用之日起90日内，向购房者提供办理房产证的资料。
如果购房合同中未约定办理房产证的时间，开发商应当在交付使用之日起90日内为购房者办理房产证。
2. 违约责任如果开发商未在规定时间内为购房者办理房产证，则构成违约。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3. 退房权利根据《中华人民共和国合同法》第94条规定，因开发商原因导致购房者无法办理房产证，购房者有权要求解除合同，并要求退还已支付的购房款及利息。
三、应对措施1. 明确约定办证时间购房者在签订购房合同时，应与开发商明确约定办理房产证的时间，并在合同中予以注明。
如合同中未约定，可协商补充协议。
2. 了解相关政策法规购房者应了解相关政策法规，了解办理房产证的流程和所需材料，以便在开发商未按时办理房产证时，能够及时采取措施维护自身权益。
3. 寻求法律援助如果开发商未按时办理房产证，购房者可以寻求法律援助，向法院提起诉讼，要求开发商承担违约责任。
购房合同无约定办证时间，对购房者和开发商均存在一定风险。
购房者应在签订合同时，与开发商明确约定办证时间，并了解相关政策法规，以便在遇到问题时，能够及时采取措施维护自身权益。
同时，开发商也应遵守相关法律法规，按时为购房者办理房产证，以免承担违约责任。
购房合同内办房产证条款
第一条办理房产证的条件1.1 购房人已按照合同约定支付全部购房款。
1.2 购房人已取得房屋的产权证书。
1.3 房屋已通过相关部门的验收，并取得相应的验收合格证明。
1.4 购房人已按照合同约定完成房屋的交付。
第二条办理房产证的流程2.1 开发商在收到购房人支付的全部购房款后，应及时办理房屋的产权登记手续。
2.2 开发商应向购房人提供房屋的产权证书。
2.3 购房人应在接到开发商提供的房屋产权证书后，及时办理房产证的领取手续。
第三条办理房产证的期限3.1 开发商应在购房人支付全部购房款后的30个工作日内，向购房人提供房屋的产权证书。
3.2 购房人应在接到开发商提供的房屋产权证书后的30个工作日内，办理房产证的领取手续。
第四条办理房产证的税费4.1 办理房产证过程中产生的税费，由购房人承担。
4.2 开发商应在购房人支付全部购房款后，及时告知购房人需缴纳的税费金额。
4.3 购房人应在办理房产证前，将所需缴纳的税费支付给开发商。
第五条办理房产证的协助5.1 开发商应协助购房人办理房产证的领取手续。
5.2 开发商应在购房人办理房产证过程中，提供必要的证明文件和资料。
5.3 购房人应在办理房产证过程中，及时向开发商提供相关证明文件和资料。
第六条违约责任6.1 如因购房人原因导致办理房产证延误，购房人应承担相应的违约责任。
6.2 如因开发商原因导致办理房产证延误，开发商应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿购房人损失等。
6.3 违约金的计算标准如下：每延误一日，按购房款总额的千分之一计算。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同生效及解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同经双方协商一致，可解除。
8.3 本合同解除后，双方应按照约定履行各自的义务。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
购房合同办房产证流程
购房合同是购房者与开发商之间确立购房关系的法律文件，而房产证则是购房者拥有房屋所有权的法律凭证。
购房合同办房产证流程如下：一、确认开发商已进行初始登记在签订购房合同后，首先要确认开发商已经完成了房屋的初始登记。
这是办理房产证的前提条件。
购房者可以在收房入住后的2-3个月之后，向开发商询问办理初始登记的情况，并在购房合同中对其加以约定。
二、领取并填写《房屋权登记申请表》购房者前往当地的不动产登记部门领取《房屋权登记申请表》，并在表格中填写相关信息。
需要注意的是，申请表需要开发商盖章确认。
三、领取测绘表购房者前往开发商指定的房屋面积计量站领取测绘表，该表是相关部门确认标注面积的依据。
有的开发商也会提供测绘表，购房者可以咨询开发商获取。
四、领取其他文件购房者需要领取购房合同、房屋结算单等文件，并再次确认《房屋权登记申请表》已经过开发商盖章。
五、缴纳公共维修基金、契税购房者需要缴纳公共维修基金和契税，这两笔款项的缴纳凭证是办理房产证的必需文件。
具体的缴纳方法可以向开发商咨询，并保留好缴纳凭证。
六、提交申请材料购房者将填写好的申请表、购房合同、测绘表、房屋结算单、缴纳凭证等材料提交给不动产登记部门。
七、等待审核不动产登记部门对购房者提交的材料进行审核，符合条件的将办理房产证。
八、领取房产证审核通过后，购房者可以领取房产证。
一般来说，从提交材料到领取房产证的时间大约需要15-30天。
购房合同办房产证流程总结如下：1. 确认开发商已进行初始登记；2. 领取并填写《房屋权登记申请表》；3. 领取测绘表；4. 领取其他文件；5. 缴纳公共维修基金、契税；6. 提交申请材料；7. 等待审核；8. 领取房产证。
在整个购房合同办房产证流程中，购房者需要注意以下几点：1. 确保开发商已经完成初始登记；2. 准备齐全相关材料，避免因材料不齐全导致办理时间延长；3. 保留好缴纳凭证，以备不时之需；4. 关注办理进度，如有疑问及时咨询相关部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购房合同时办房产证的约定篇一：购房协议书(未办房产证)购房协议书（未办房产证）甲方：乙方：兹有甲方坐落于房屋，面积为平方米，权属为。
一、甲乙双方议定房屋成交价为人民币大写。
本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币元。
二、由于现实原因买本小区房产暂时无两证，乙方已对甲方所要出售的房产做了充分了解自愿买该房屋，经双方协商，更名后办证所产生的一切税费全部由乙方承担，产权证办好后归乙方所有。
三、办理房产证前更名事宜由甲方承担，乙方给予配合，如不能如期更名办理房产证时甲方承担所需费用，过户费由乙方承担。
四、甲方须提供该房购房协议、发票等有效资料及本人与所有权人身份证等复印件各一份，协助乙方落户。
五、由甲乙双方协商同意于年月日由甲方将上述房产正式交付给乙方，房屋移交给乙方后，其该建筑范围内的土地使用权交于乙方所有，如由于国家政策或自然因素等不抗拒的原因造成的损失或收益均与甲方无关，由乙方享受或承担。
六、甲方必须保证转让房屋权属清除，无任何家庭纠纷，转让前无其他拖欠费用，若发生与甲方发生的债权债务或家庭纠纷，概由甲方清理并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成经济损失由甲方负责赔偿。
七、本房产因暂无两证，其平方面积按将来办证过程中如有测量误差，甲乙双方约定，互不追究，其成交价不变。
八、本合同按照《中华人民共和国经济合同法》进行，一式三份。
甲乙双方及证明人各执一份，一经签字立即生效。
甲方：身份证号：电话：工作地址：乙方：身份证号：电话：工作地址：第三方证明人：身份证号：电话：工作地址：年月日篇二：有购房合同能办房产证吗篇一：购房协议书(未办房产证)购房协议书（未办房产证）甲方：乙方：兹有甲方坐落于房屋，面积为平方米，权属为。
一、甲乙双方议定房屋成交价为人民币大写。
本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币元。
二、由于现实原因买本小区房产暂时无两证，乙方已对甲方所要出售的房产做了充分了解自愿买该房屋，经双方协商，更名后办证所产生的一切税费全部由乙方承担，产权证办好后归乙方所有。
三、办理房产证前更名事宜由甲方承担，乙方给予配合，如不能如期更名办理房产证时甲方承担所需费用，过户费由乙方承担。
四、甲方须提供该房购房协议、发票等有效资料及本人与所有权人身份证等复印件各一份，协助乙方落户。
五、由甲乙双方协商同意于年月日由甲方将上述房产正式交付给乙方，房屋移交给乙方后，其该建筑范围内的土地使用权交于乙方所有，如由于国家政策或自然因素等不抗拒的原因造成的损失或收益均与甲方无关，由乙方享受或承担。
六、甲方必须保证转让房屋权属清除，无任何家庭纠纷，转让前无其他拖欠费用，若发生与甲方发生的债权债务或家庭纠纷，概由甲方清理并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成经济损失由甲方负责赔偿。
七、本房产因暂无两证，其平方面积按将来办证过程中如有测量误差，甲乙双方约定，互不追究，其成交价不变。
八、本合同按照《中华人民共和国经济合同法》进行，一式三份。
甲乙双方及证明人各执一份，一经签字立即生效。
甲方：身份证号：电话：工作地址：乙方：身份证号：电话：工作地址：第三方证明人：身份证号：电话：工作地址：年月日篇二：办理新房房产证需要哪些材料首次购房者需要知道的知识办理新房房产证需要哪些材料首次购房者需要知道的知识发表日期：20XX-10-7 15:45 已有9560人浏览[0人评论] 资讯标签：新房房产证房产证办理材料合肥购房指南安装万家热线手机客户端看新闻核心提示：买房等到收房后的3个月左右就可以办理房产证了，作为首次买房的购房者是不是知道办理房产证的步骤？下边xx为大家带来新房如何办理房产证的基本步骤。
买房等到收房后的3个月左右就可以办理房产证了，作为首次买房的购房者是不是知道办理房产证的步骤？下边xx为大家带来新房如何办理房产证的基本步骤。
如何房产证办理(1)登记收件。
产权登记的第一程序就是登记收件。
登记收件表示主管机关接受产权人主张权利的申请。
因此，产权人必须填写申请书，并交验有关证明、证件; 经审查符合登记条件的，予以收件。
即接受申请书，收存需要进一步审查的有关证明、证件。
(2)勘丈绘图。
它是对已申请产权登记的房地产逐户、逐处进行实地勘察，查清房地现状，丈量计算面积，核实墙体归属，绘制分丘平面图，补测或修测房屋分幅平面图，为产权全面审查和制图发证提供依据。
(3)产权审查。
对申请登记的房屋，经过认真细致的实地勘察和丈量制图，掌握了房屋全部实况资料以后，即可转入产权审查。
产权审查是以产权档案的历史资料和实地调查勘察的现实资料为基础，以国家现行的政策、法律和有关的行政法规为依据，对照申请人提交的申请书、墙界表、产权证件、证明，逐户、逐栋认真审查其申请登记的房屋产权是否清楚，产权转移和房屋变动是否合法等整个复杂细致的工作过程。
需要说明的是，这里的产权审查是全面的、更为细致的产权审查，是经过了登记收件勘丈绘图后的产权审查。
(4)绘制权证。
对申请人申请的房地产，经过审查确认可以颁发产权证后，应及时转入制权证阶段。
这个阶段的主要工作是绘制应颁发的产权证件。
(5)收费发证。
它是产权登记发证工作的最后程序，要求把应收的登记费收缴入库，把应发出的权证发放到所有权人手中。
发放产权证前，必须全面检查应发放的权证有无差错，是否已交纳契税。
个人购买商品房，办理房产证应当向登记机关提交：1、购房合同(正本);2、购买发票(原件);3、竣工决算书(原件);4、个人身份证及复印件。
必须本人亲自到场办理，如果委托他人办理必须提供经过公正的委托书。
二、单位购买商品房，办理房产证需持：1、购房合同(正本);2、购买发票(复印件);3、竣工决算书(原件);4、单位介绍信(同时还需注明单位性质、委托何人前来办理);5、《住房质量保证书》、《住房使用说明书》。
你好!自己办理的话!自己到当地房地局(房地产交易中心办理)自己办理房产证，需要准备一下相关文件：1.正本（在开发商手里）；2.合同预售登记表（一般在合同里贴着）；3.户口本、身份证复印件（办理时随身带原件）；4.房屋测绘表、图（本房屋的，测绘部门盖章的针对本业主所购房屋的）；5.房屋登记表（在开发商那可以领或房地局领，但要开发商盖章）；6.上述工作完成后，等着领证（15个工作日左右）这些工作要在交完契税(房地产交易中心缴纳)和大修基金后才能进行，一般大修基金是物业代收代，有发票后办理房产证。
房产证办理程序（1）、所需材料：1、申请单位复印件、资格证明及身份证复印件；2、；3、许可证；4、；5、施工许可证；6、证明单；7、。
（2）、程序：1、企业持应提交的证件，向房管所提出申领房产证的申请；2、初审：办证员对申请和提交的资料进行初审，符合条件的马上受理并开具收件回执，约定现场查丈时间；3、查丈：办证员在预定的时间内到现场实地查丈，确定房屋的位置、结构、面积，绘制平面简图并注明尺寸和四邻墙界；4、审批：依据申请资料和查丈结果，对符合政策规定的给予审批，确定权；5、交费：申领房产证的产权人按规定交纳办证费；6、发证：房管部门在规定的时间（40个工作日内）办理完毕，人到房管所领取房屋所有权证。
如何办理房产证？购买新房后，房产证办理非常关键，房产证可以由开发商统一办理，也可以由业主个人办理，主要是看业主与开发商对于相关事宜是否有合同约定，如果有即按约定执行，如果没有需要与开发商协议。
1. 如果是由业主自己办理房产证，办理程序如下：业主持应提交的证件，向房管所提出申领房产证的申请；初审：办证员对申请和提交的资料进行初审，符合条件的马上受理并开具收件回执，约定现场查丈时间；查丈：办证员在预定的时间内到现场实地查丈，确定房屋的位置、结构、面积，绘制平面简图并注明尺寸和四邻墙界；审批：依据申请资料和查丈结果，对符合政策规定的给予审批，确定房屋产权；交费：申领房产证的产权人按规定交纳办证费；发证：房管部门在规定的时间内办理完毕，房屋产权人到房管所领取房屋所有权证。
2. 委托开发商或代理公司办理。
为了节省自己的时间和精力，可以选择委托开发商或代理公司办理房产证。
第一步是签订委托协议；第二步是缴纳房产证代办费、公共维修基金、契税、印花税；第三步是按照约定时间领取房产证。
篇三：办理房产证需要什么手续_房产证办理_买房全攻略个人办理房产证需要什么手续及房产证办理费用房产证是每个房屋持有者必备的有效法律证件.对于如何办理房产证,个人办理房产证需要什么手续及相关的费用,即将购房的朋友是否都了解商品房、二手房等不同类型的房屋,房产证输程序也是有区别的,新地产xx支招教您如何办理房产证。
办理房产证需要的手续及资料房产证是每个房屋持有者必备的有效法律证件。
对于如何办理房产证，个人办理房产证需要什么手续及相关的费用，即将购房的朋友是否都了解？商品房、二手房等不同类型的房屋，房产证输程序也是有区别的，购房者在办理房产证时如果被假房产证欺骗，新地产xx支招教您如何办理房产证。
1、商品房房产证办理需要什么手续购房合同、房屋移交凭证、商品房权属证明书、购房发票复印件、身份证及复印件、平面图；贷款购买的商品房还需期房抵押证明、期房抵押证明换发他项权证的专用申请书及银行和申请人的签章；经济适用房还需《经济适用房审批表》。
2、二手房房产证办理需要什么手续房屋“两证”、买卖合同、买卖双方的身份证及复印件、卖方房产共有人意见书、承租户承诺书、评估报告、平面图。
另外，卖方房产的共有人要到场、当事人不能到场的要有公证委托书。
3、企业自管房房产证办理需要什么手续除具备二手房的资料外，股份企业还需董事会决议书、国有企业必须上级主管部门的批文和职代会的决议。
4、特殊情况的房子房产证办理流程：赠予、继承或离婚后房产的办证情况又各有不同，办证时或提供法院判决书，或民政部门明确的财产分割书，或公证处的财产公证书。
房产证办理流程：（1）过户登记的办理：买卖双方在房产交易后一个月内持房屋买卖合同及其他相关证件到房地产交易所办理买卖过户登记。
去办理过户登记时需要携带的证件：买卖双方身份证、户口本、《商品房销售合同》等证件、资料。
（2）过户手续的办理：过户登记之后，便是过户手续的办理了。
买卖双方再接到交易所办理过户手续的通知后，需携带证件：买卖双方身份证、户口本、图章等，在交纳了相关手续费、契税、印花税后就可以办理过户手续。
交易所会给买方发放房产卖契，原则上房产证需买卖双方共同办理。
若一方因故不能前来办理买卖过户手续和产权登记的，可出委托书委托代理人代为办理。
（3）房屋土地管理局的登记申请：在过户手续之后，买方应凭借房产卖契在三个月内到房屋所在地的市、区（县）的房屋土地管理局登记申请。
此时需出具卖方所有的整栋楼的房屋所有权证、《商品房购销合同》、商品房销售发票存根复印件、、身份证复印件、《房屋所有权转移登记表》、《墙界表》、《面积计算表》。