建设工程勘察设计合同书(示范合同)
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同范本(13篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(合同范本)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YW-HT-017883
建设工程勘察设计合同书(示范contract for survey and design of construction projects
建设工程勘察设计合同书(示范合同)
委托方____（以下简称甲方）
承包方____（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任
１．甲方责任
（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
２．乙方责任
（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。
根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。
以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。
（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。
第四条勘察设计取费
乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲
方负责结清全部勘察费。
第五条经济赔偿
１．甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
２．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。
３．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
４．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
５．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。
６．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
７．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。
（经批准生效）
８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。
９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，
每影响一天应减付设计费百分之一。
第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。
第七条其它
１．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
２．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
３．本合同一式七份。
其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。
建设单位（盖章）
甲方代表：
电话：
开户行：
帐号：
通信地址：
市城乡建委设计科研处
（盖章）年月日
编号：
勘察设计单位（盖章）
甲方代表：
电话：
开户行：
帐号：
通信地址：
市工商行政管理部门鉴证
（盖章）年月日
编号：
XX图文设计
YuWen Graphic Design Co., Ltd.。