建筑工程水电工施工合同

水电工施工承包合同发包方：项目管理部（以下简称甲方）承包方：(以下简称乙方)本着互相信任的原则，就甲方的水电安装工程达成以下协议。

第一条工程概况. 工程名称：. 工程地点：. 工程施工内容：图纸及清单内全部水电安装工程. 本项工程工程款为（不含税款）：￥元（大写：元）。

经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款据实另计，包含了管理费、工具费、交通费等一系列费用。

第二条材料供应的约定．甲方提供的材料：乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。

甲方应五天内提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，乙方按施工进程每天领取材料。

．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的工程材料，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

．乙方自带施工的必备工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条施工工期：. 施工工期：日历天，从年月日至年月日。

. 甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。

因甲方未按约定完成相关工作，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

. 甲方因重大设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致有效工作时段停工小时以上，工期相应顺延，并签经甲乙双方确认联系函。

若因乙方原因，工期每延误一日，乙方应按每天伍仟元向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。

如甲方不按进度付款，每延误一日，甲方应按每天伍仟乙方支付违约金。

乙方提前完工甲方可支付伍仟元，以资奖励。

. 甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付每天伍仟元的违约金。

由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付每天伍仟元的违约金。

第四条双方责任及工作一、甲方工作，负责与业主方、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系；对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

，甲方应及时供应施工材料。

派施工管理班子进驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，技术交底，指导乙方施工，施工放线，并对质量安全工作进行监督检查，及时进行工程验收。

，甲方按本合同约定，向乙方支付劳动报酬，统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电等。

乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，加强安全、防火、防盗意识。

二、乙方工作，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到《工程施工合同》约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，保证工期。

，服从甲方和业主方监理方的监督、检查、管理；接受业主和管理方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；积极无偿配合社会各部门工程检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；，加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。

加强安全、防火、防盗意识。

组织工人文明施工，电工类工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。

，乙方有责任无偿配合其他施工队顺利进场施工，负责安装并维护到一级配电箱，以及办公室的设施等，临时安全搭配线路等工作。

，按甲方统一规划堆放材料、机具；设备检测费由乙方承担；为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；第五条关于工程质量及验收的约定．本工程水电安装工程应严格执行国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行施工。

．乙方施工人员必须持证上岗，做好技术和安全管理培训，由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

. 验收：甲乙双方应及时办理隐蔽工程和分项工程的检查与验收手续。

乙方应提前小时书面通知甲方验收，以便甲方有时间安排验收人员。

甲方在接到书面通知小时内无不可抗拒原因不按时参加隐蔽工程和分项工程验收，乙方可自行验收，甲方予以承认。

如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期不顺延。

. 乙方应严格按甲方提供的施工图纸进行施工，甲方检验出不符合图纸的工程，由乙方承担所耗材料和人工；若施工过程中或施工完毕，甲方对原设计方案提出不同意见，已施工所耗材料和人工由甲方支付。

．工程竣工：乙方应提前天书面通知甲方验收，甲方在接到通知日内组织验收，并组织相关人员办理验收、移交手续。

第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定：．乙方应根据《建设工程安全生产管理条例》制定本工程施工安全管理制度，包括：安全技术施工制度，安全值班制度，劳动安全纪律，安全用电防火制度，机械设备安全使用制度等，管理条例要求详细周全，并严格执行，以避免各种工伤事故发生，报甲方存档，甲方有权不定期经常检查。

诸如：安全帽的不正确佩戴，施工地穿拖鞋、高跟鞋，酒后作业，小孩进入施工现场，工作岗位干私活，线路拖地，电线老化破皮，等等此类不合规范行为，一次检查二处以上，给予现金至元（一处以内口头告诫，二处及以上一处元，不超过元）的处罚。

工程期间因乙方原因造成的人身伤亡伤残及工伤等事故均由乙方负责，需要支付赔偿款项，乙方未能及时妥善处理，甲方有权在乙方承包款中扣除。

. 对企业安全生产献计献策，举报偷拿行为，紧急关头排除重大事故隐患，避免了人身伤亡事故的发生，给予一定奖励。

．未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

. 严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

负责安装所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

. 未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第七条关于承包内容、工程价款、结算的约定：. 乙方承包内容：（）．水电开槽、布线、穿线、埋槽；（）．所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理)；（）．水电施工的穿墙、打孔、切割；（）．开关、五金、灯具等的安装；（）. 甲方一级配电箱的维护，水设施的维护；（）. 清单内的其它事项。

．工程结算方式：据实结算：总价结算：元平米（套内面积），包含了管理费、工具费、交通费等一系列费用。

. 工程款付款方式：在穿线工作之前不支付工钱，主体封顶期间，付到水电安装工程款的，穿线结束后支付到水电安装工程款的，工程竣工验收合格审计决算后付至本安装工程总款的，留安装费作为质量保证金，保修期满后无质量问题按保修期约定退回。

. 其它：甲方不预付乙方生活费用等杂费。

施工人员离场（或退场）时乙方应全额支付施工人员的应得工资，甲方有权监督乙方不得拖欠施工人员的工资。

第八条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第九条合同的变更和解除：．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。

合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按本合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。

．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第十条．其它约定：．甲方派为现场项目经理，其联系电话。

如需更换项目经理甲方应提前天通知乙方。

乙方派驻为现场负责人，其联系电话。

其负责签收甲方发出的通知、工程联络单等书面资料。

如乙方需更换负责人，应提前天书面通知甲方。

．若有不能确认之疑难问题或其他变更，乙方需及时与甲方项目经理和本工程质量监理工程师联系，由三方协商解决。

若擅自处理，责任自负。

. 甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。

因甲方未按约定完成相关工作，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

. 甲方为乙方购买农民工工伤保险和人身意外伤害保险，但不承担因乙方在施工过程中，由于因乙方原因行为不当造成人身安全事故（特别注意安全用电和空中安全），出现工伤或人身伤亡事件，由保险公司赔付后其余部分由乙方负责承担责任。

．保修期限为年，自通过甲方的验收之日起计算。

保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后小时内必须到达现场。

由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

如甲方书面通知乙方维修三个工作日内，乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，所产生的费用从质保金中扣除。

保修期一年到期后无质量问题退余留的质保金，过保修期后乙方来维护，甲方应支付相应费用。

第十一条附则（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：年月日年月日。