劳务内部承包协议精编
2024年劳务承包合同范本5篇
2024年劳务承包合同范本5篇篇1甲方（用工单位）：____________________乙方（劳务承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同达成劳务承包协议，为明确双方权利和义务，保障劳务承包工作的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及承包内容甲方将部分劳务项目委托乙方承包，乙方根据甲方的要求完成指定劳务工作。
承包内容主要包括但不限于____________________（具体工作内容）。
第二条承包期限本合同承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
期间如有变动，需双方书面协商并签订补充协议。
第三条承包费用及支付方式1. 承包费用计算：依据实际完成的工作量及双方约定的单价进行计算。
2. 支付方式：每月按实际完成的工作量结算一次，甲方在收到乙方提交的结算报告后______日内完成审核并支付费用。
3. 发票与凭证：乙方在完成每次劳务承包任务后应提供合法有效的发票及凭证。
第四条双方权利和义务一、甲方权利和义务：1. 提供必要的工作条件及现场指导。
2. 及时审核乙方提交的结算报告并支付费用。
3. 对乙方的工作进行监督检查，确保工作质量。
二、乙方权利和义务：1. 按照甲方的要求完成劳务承包任务。
2. 遵守甲方的现场管理规定，确保安全生产。
3. 维护甲方的形象和利益，不得从事损害甲方声誉和利益的行为。
4. 对其雇佣人员的工资、保险等费用负责。
第五条质量保证和验收标准1. 乙方应确保所完成的劳务工作符合甲方的质量要求。
2. 验收标准按照国家和地方的相关标准及甲方的内部规定执行。
第六条安全生产和文明施工乙方应严格遵守安全生产和文明施工的规定，确保施工现场的安全和文明施工。
因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
第七条合同变更与解除本合同一经签订，双方应严格遵守。
内部劳务承包协议范本5篇
内部劳务承包协议范本5篇篇1甲方（发包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX劳务有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方内部劳务承包事宜，达成以下协议：一、承包项目及范围甲方将以下项目内部的劳务工作承包给乙方：1. 项目名称：XXXX项目2. 承包范围：具体详见附件一《承包范围清单》二、承包方式1. 乙方采取包工包料的方式承包本合同项下的劳务工作。
2. 乙方自行承担劳务费用及与本合同履行相关的所有费用。
3. 乙方应按照甲方要求的工期和质量标准完成承包范围内的劳务工作。
三、合同工期本合同工期为自签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
如遇特殊情况，双方可协商延期。
四、质量标准乙方应按照国家相关质量标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款：具体详见附件二《合同价款清单》2. 支付方式：甲方按照乙方完成的工程量及双方约定的单价进行结算，并按时支付劳务费用。
具体支付节点和比例详见附件三《支付方式及节点》。
3. 发票及税务：乙方应向甲方提供合法有效的劳务发票，并依法缴纳相关税费。
六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，并提出合理要求。
2. 甲方应按照约定支付劳务费用，并协助乙方解决施工中的问题。
3. 甲方应提供必要的施工条件和资源，确保乙方能够顺利进行施工。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应按照约定完成工程量，并保证施工进度符合甲方要求。
3. 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全无事故。
4. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。
5. 乙方应妥善保管好甲方提供的设备和材料，如有丢失或损坏，应承担相应的赔偿责任。
6. 乙方应积极配合甲方的验收工作，并提供必要的验收资料。
内部劳务承包协议5篇
内部劳务承包协议5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实、信用、公平的原则，经友好协商，就甲方将部分劳务项目承包给乙方施工达成以下协议：一、承包工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：__________（具体范围详见附件）二、承包方式乙方采用包工不包料的方式承包本工程，即乙方负责提供劳务人员，并按照甲方的要求完成相应的劳务工作。
甲方负责提供工程所需的材料、设备及其他相关资源。
三、工期要求1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成相应的劳务工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保施工质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并提前通知甲方进行验收。
甲方验收合格后，方可进行下一道工序。
3. 如因乙方施工质量问题导致返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。
五、合同价款与支付1. 本工程劳务承包费用为人民币_____元（大写：_____元整）。
该费用包括但不限于乙方劳务人员的工资、社保、管理等费用。
2. 甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额详见附件。
3. 乙方在收到劳务费用后，应按照国家规定缴纳相关税费。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
2. 乙方应对其劳务人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误、质量不达标等违约情况，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。
2. 甲方未按合同约定支付劳务费用的，应按未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。
3. 双方其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
内部劳务承包协议模板5篇
内部劳务承包协议模板5篇第1篇示例：内部劳务承包协议甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）甲、乙双方均同意按以下约定签订本内部劳务承包协议（以下简称“本协议”）：一、合作内容1. 乙方承包甲方的特定部门/项目的劳务工作，具体内容为（详细描述合作内容）。
2. 甲方为乙方提供相应的劳务工作所需的资源和支持。
二、工作期限1. 本协议自双方签署之日起生效，至具体合作内容完成之日止。
2. 若因特殊情况需要延长工作期限，须经双方书面确认后方可生效。
三、劳务报酬1. 甲方按照合作内容约定向乙方支付劳务报酬，具体金额为（具体金额）。
2. 劳务报酬支付方式为（具体说明支付方式）。
四、责任义务1. 乙方在合作过程中应当认真履行职责，保证合作内容顺利进行。
2. 甲方应当为乙方提供相应的资源和支持，确保合作项目的顺利进行。
3. 双方应当加强沟通，及时解决合作中的问题，并在需要时共同调整工作计划。
五、保密条款1. 双方应当严格保守商业秘密，不得泄露给任何第三方。
2. 双方应当在合作结束后，将与合作内容相关的文件、资料等交还给对方，不得擅自留存。
六、违约责任1. 若一方违反本协议约定，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当赔偿对方因此遭受的实际损失，并承担相应的法律责任。
七、其他事项1. 本协议任何未尽事宜，双方可以协商一致后进行补充和修改。
2. 本协议的变更必须经双方书面确认后方可生效。
八、争议解决1. 本协议的履行和解释适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本协议发生争议应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
签署日期：签署日期：第2篇示例：内部劳务承包协议甲方（承包方）：______________鉴于甲方具有从事______________等工作的技能和能力，乙方因业务需要委托甲方承办其部分工作项目，根据《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本协议。
第一条项目内容乙方委托甲方承担______________工作，具体内容包括______________（具体工作描述等）。
劳务承包协议书6篇
劳务承包协议书6篇篇1劳务承包协议书甲方（承包方）：__________公司乙方（发包方）：__________公司鉴于：为了合作双方在____________方面的需求，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务内容甲方接受乙方的委托，按照双方商定的时间、地点和方式，完成__________的任务。
第二条任务期限本协议约定的任务期限为____________，自____________起至____________止。
第三条支付方式1. 乙方为甲方提供的服务，支付总费用为____________。
2. 乙方在签订本协议时，向甲方支付____________作为预付款。
3. 乙方在甲方完成任务并经乙方验收合格后，支付剩余费用。
第四条质量标准甲方应按照乙方的要求和标准，提供合格的服务。
第五条保密义务双方约定在合作期间和合作结束后，对于所知晓的对方的商业秘密和机密信息，保密并防止外泄。
第六条违约责任1. 若一方未履行本协议规定的义务，应立即承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因不可抗力事件导致无法履行本协议，双方应互相理解并相互协商处理。
第七条合同终止1. 本协议任务完成后自动终止。
2. 双方一方提前30天书面通知对方解除本协议。
第八条争议解决因履行本协议而发生的争议，双方协商解决，若协商不成，提交________仲裁裁决。
第九条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议自双方代表签字生效，有效期至任务完成日。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：____________以上是本次合作的劳务承包协议书，双方请遵守协议内容，共同遵守合同精神，共同推进本次合作。
祝双方合作愉快、成功！篇2劳务承包协议书甲方：（公司名称）注册地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（个人或公司名称）住址：（住址）身份证号码：（身份证号码）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供劳务承包服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方将向甲方提供（具体服务内容），具体工作内容及数量、质量要求详见附件1。
内部劳务承包协议5篇
内部劳务承包协议5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项工程项目，决定将该项目的部分劳务工作交由乙方承担，现甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就内部劳务承包事宜达成如下协议：一、协议目的为明确双方权责关系，确保项目顺利进行，经友好协商，甲方同意将部分劳务工作承包给乙方，由乙方按照甲方的要求完成相关劳务工作。
二、承包范围及内容1. 承包范围：_________________________（具体描述承包的工程项目或工作内容）。
2. 承包内容：包括但不限于_________________________（具体描述承包的工作内容，如施工、设计、管理、服务等）。
三、工期及进度要求1. 承包期限：自本协议签订之日起至工程完工之日止。
2. 进度要求：乙方应按照甲方的进度要求完成各项工作，确保项目按时完成。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保所完成的劳务工作符合国家标准、行业规范及甲方的质量要求。
2. 验收标准：按照国家和行业的有关标准、甲方的质量要求以及双方约定的其他验收标准执行。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照乙方完成的工程量或工作进度支付劳务费用，具体支付方式为_________________________（如按进度付款、按工程量结算等）。
六、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照协议约定完成劳务工作；（2）甲方有义务按照约定支付劳务费用；（3）甲方有权对乙方的工程实施过程进行检查、监督；（4）甲方有义务提供必要的施工条件和支持。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得约定的劳务费用；（2）乙方有义务按照协议约定完成劳务工作，确保质量和进度；（3）乙方有权获得必要的技术支持和技术指导；（4）乙方应遵守施工现场的安全生产规定。
劳务作业内部承包协议书范本
劳务作业内部承包协议书范本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：劳务作业内部承包协议书范本甲方（承包方）：_________________乙方（履约方）：_________________为了加强内部管理，明确双方的权利和义务，特订立本劳务作业内部承包协议书。
经双方协商一致，达成如下协议：第二条项目费用及支付方式1. 项目费用为_____________，支付方式为________________（一次性付清/分期支付）。
2. 乙方应在项目完工后______天内向甲方提供发票，甲方应在收到发票后______天内支付。
第三条完工时间乙方承诺在__________年月日前完成本项目，并保证工作质量符合甲方要求。
第四条违约责任1. 若乙方未按约定时间完成项目或工作质量未达标，甲方有权要求乙方重新完成或进行整改，并乙方应承担因此产生的费用。
2. 若乙方严重违约致使项目无法继续进行，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第五条保密义务双方应保守项目相关信息的机密，并不得向第三方透露。
如因违反此条款而造成损失的，应承担相应的法律责任。
第六条协议变更任何关于本协议的变更应经双方协商一致并签订书面合同，方为有效。
第七条法律适用本协议适用中华人民共和国法律。
因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁机构仲裁。
第八条生效及终止本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目完成之日止。
协议终止后，双方应按履约情况结清尚未付清的费用。
甲方（承包方）：_____________ 乙方（履约方）：_____________签字：_____________ 签字：_____________日期：_____________ 日期：_____________本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上所载内容为劳务作业内部承包协议书范本，具体协议内容可根据实际情况进行调整修改。
内部劳务承包协议3篇
内部劳务承包协议3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于：1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并合法存续的企业法人，拥有合法经营权；2. 乙方为具有完全民事行为能力的自然人/企业法人，具备提供本协议项下劳务的能力；3. 甲乙双方基于平等自愿的原则，经友好协商一致，就甲方将其部分非核心业务或劳务工作交由乙方完成的事宜达成如下协议：一、定义与解释1.1 “承包项目”指本协议中甲方委托乙方承担的具体工作内容。
1.2 “工作成果”指乙方根据本协议约定完成的承包项目成果。
二、承包项目及期限2.1 承包项目：甲方将以下具体劳务工作交由乙方完成：（详细描述承包项目的具体内容，包括但不限于工作范围、质量标准等）2.2 服务期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、费用与支付方式3.1 费用总额：人民币（大写）__________________元整。
3.2 支付方式：甲方按照以下进度向乙方支付费用：（详细说明付款时间点、金额比例等）3.3 发票开具：乙方需在收到每笔款项后向甲方提供相应金额的有效发票。
四、双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 监督检查乙方的工作进度和质量；4.1.2 按时支付合同款项；4.1.3 提供必要的工作条件和支持。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 按照甲方的要求完成承包项目；4.2.2 确保工作成果符合相关法律法规及行业标准；4.2.3 保守甲方商业秘密，不得泄露任何与甲方有关的信息资料。
五、保密条款5.1 双方同意对本协议涉及的所有信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
5.2 保密义务不因本协议的终止而解除，在本协议终止后仍应继续履行。
六、违约责任6.1 若任何一方违反本协议规定，应赔偿另一方因此遭受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务内部承包协议精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
劳务内部承包协议发包人：宁夏腾明电力工程有限公司
承包人：孙旭文
身份证：
按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其相关法律，行政法规的原则。
经发包、承包双方友好协商，现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，内部特订以下条款供双方执行。
一、工程概括：
1.工程名称：达茂旗双水泉风光电场光伏发电项目承包工程
2.工程地址：内蒙古包头市达茂旗百万千瓦风电基地
3.工程内容：达茂旗双水泉风光电场光伏发电项目承包工程劳务服务
二、包方式：
乙方严格执行发包人与宁夏腾明电力工程有限公司所签订劳务合同的全部条款。
三、承包人承包内容：
按发包方与宁夏腾明电力工程有限公司所签订的劳务分包合同的安装工程劳务分包和双方承包协议中双方约定的内容。
四、发包人与项目承包人的职责及权利。
（一）发包人的职责及权利
1、与甲方及建设单位进行协调。
2、发包人可指导承包人加强对工程项目的施工现场管理，督促承包人履行发包?人与宁夏腾明电力工程有限公司签订的劳务承包合同。
3、发包人委派人员参加现场工程协调会议。
4、劳务费的收、支应通过发包人财务统一管理，协助承包人做好财务工作。
5、发包人应督促承包人做好对工程完工验收和工程竣工交验工作。
6、承包人如违背发包人与宁夏腾明电力工程有限公司签订的劳务承包合同包合同，致终止劳务合同或追究发包人责任，造成的经济损失全部由承包人负责赔偿。
（二）承包人的职责和权利
1、劳务承包合同，按发包人承接合同额包干。
由承包人自负盈亏。
发包人不承担任何经济责任。
2、承包人对发包人与总包单位签订的合同工期，因工期延误，造成损失或赔偿，由承包人负全部经济责任。
3、承包人对工程质量、进度负责，因施工质量进度达不到甲方约定、不符合设计或国家规范要求造成返工，其材料、人工、机具等返工费用，由承包人赔偿和承担。
如因无力修复，导致建设单位拒付工程款，亦由承包人承担责任。
4、承包人对现场安全，文明施工负全部管理责任，并承担施工过程中发生安全事故的经济责任和连带发包人损失的责任。
5、承包人应严格执行国家劳动合同法有关规定。
依法用工，按时支付工资，办理相关保险等。
如因违规导致行政处罚和劳动争议，承包人将承担经济损失和法律后果。
6、承包人应遵循发包人与总包方签订的劳务承包合同，做好甲方、建设方和监理方的工作，按期、按质、安全的完成项目劳务任务。
五、协议终止权利：
因下列事项发生，则无需承包人同意，发包人即可行使终止协议权力：
1、承包人的施工力量不足或施工技术低下或转包，未能履行协议规定的义务：
2、因承包人的原因发生重大质量事故，安全事故，重大治安案件；
3、承包人因违反法律法规，发包人规章制度，因而严重损害公司声誉，造成企业不良后果；
六、违约担保责任
1、承包人必须按约承担劳务工程亏损责任。
一旦发生工程亏损，承包人设法自行解决，直至个人财产抵押。
如承包人不及时承担处理债务责任，导致发包人担责垫付，承包人将承担不付款项30%的违约金。
2、协议如发生争议、诉讼，由工程所在地法院管辖。
七、本协议未尽事宜，由发包人和承包人协商解决。
八、本协议一式二份，双方签字盖章生效，双方各执壹份，具有同等的法律效力。
工程完工结清账务，本协议自动生效。
发包人：承包人：
电话：电话：
地址：地址：
日期：日期：。