变压器箱变安装施工合同
变压器箱变施工合同模板
变压器箱变施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：变压器箱变施工合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器箱变施工的相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，进行变压器箱变的施工，包括设备安装、调试、验收等工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元整（大写：_______________________元整），该金额包括工程设计费、设备采购费、安装费、调试费、验收费等全部费用。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交正式的发票。
三、合同的履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、付款方式4.1 本合同的付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同金额的____%；（2）工程验收合格后，甲方支付合同金额的____%；（3）质保期结束后，甲方支付合同金额的____%。
4.2 乙方在收到付款后，应向甲方提供正式的发票。
五、验收及质保5.1 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格后方可交付使用。
5.2 工程验收合格后，乙方应提供相应的质保服务，质保期为____年。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%乘以逾期天数。
6.2 若乙方施工质量不符合约定，乙方应承担相应的修复费用，并向甲方支付合同金额的____%作为违约金。
变压器施工合同
变压器施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：安装XXKVA变压器二、工程地点：三、合同价款与付款方式合同总价款：人民币XX万元（大写：人民币XX万元整）。
付款方式：1. 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
2. 变压器安装完成后，甲方支付乙方合同总价款的60%。
3. 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
四、合同期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
五、质量要求：1. 乙方应保证所提供的变压器及施工质量符合国家标准和行业规定。
2. 乙方应按照国家有关规范进行施工，确保工程安全、可靠。
六、甲方责任：1. 甲方负责提供施工场地，确保施工顺利进行。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
3. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
七、乙方责任：1. 乙方应按照合同约定完成变压器的安装工作。
2. 乙方应保证所提供的变压器及施工质量符合国家标准和行业规定。
3. 乙方应加强现场施工安全管理，杜绝违章作业和违章指挥。
八、违约责任：1. 乙方未按照合同约定时间完成工程的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
2. 因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 甲方未按照合同约定支付工程款项的，甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金按照合同总价款的3%计算。
九、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
(变配电箱)电力安装工程施工合同
(变配电箱)电力安装工程施工合同1. 合同背景2. 工程内容1.变配电箱电力安装工程的施工范围包括：–安装变配电箱设备；–连接电力线路；–进行相关电气接线；–安装配电系统；–完成相应的测试和调试等。
2.施工期限：–本工程的施工期限为个工作日，具体起始日期由甲方与乙方协商确定。
3.施工地点：–施工地点为甲方指定的地点，详细地质为：。
3. 工程造价及付款方式1.工程造价：–工程的总造价为人民币元。
2.付款方式：•第一阶段：甲方应在合同签订后天内向乙方支付工程总造价的%作为预付款；•第二阶段：工程完成%后，甲方应向乙方支付工程总造价的%作为第一阶段支付的尾款；•第三阶段：乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方应在合同约定的天内支付工程总造价的%作为最后的支付款项。
4. 质量保证和责任1.质量保证：–乙方承诺在施工过程中按照相关法律法规和技术标准，确保工程的质量符合甲方的要求。
工程的质保期为工程竣工之日起个月。
2.违约责任：–若乙方未按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
5. 争议解决方式在履行本合同时发生争议的，双方应协商解决；协商不成时，可向所在地人民法院提起诉讼。
6. 其他约定1.合同变更：–本合同的任何修改、补充或者变更事项需经甲、乙双方书面协议，并签字盖章后生效。
2.合同终止：•双方协商一致终止；•法律法规规定的其他终止情况。
7. 合同生效与履行1.合同生效：–本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效。
2.合同履行：–本合同应由甲方和乙方认真履行，任何一方不得无故拖延、迟延或者拒绝履行。
本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效，合同期限届满后自动终止。
合同未尽事宜，由双方协商解决。
合同签订人：甲方：____________________乙方：____________________日期：____________________。
变压器安装工程(合同)书
变压器安装工程合同书合同背景本合同由甲方（简称为“业主”）和乙方（简称为“承包商”）共同签订，详细规定了双方在变压器安装工程方面的权利、义务和责任。
一、工程概况1.工程名称：变压器安装工程2.工程地点：________（具体地质）3.工程范围：本工程包括变压器及其附属设备的安装、调试、试运行等。
4.工程期限：本工程计划于合同签订后____个工作日内完成。
二、合同价款1.合同价款总额：合同总价款为人民币_______元。
2.付款方式：按照进度支付：–合同签订后，业主支付合同总价款的____%作为预付款。
–工程完成验收后，业主支付合同总价款的____%作为进度款。
–工程最终竣工验收合格后，业主支付合同总价款的____%作为最后付款。
3.增减项：如有变更工程或额外费用，双方应单独签订变更合同。
三、合同履行1.承包商在合同约定期限内，按照合同要求完成所有工程任务。
2.承包商应严格按照相关法律、法规和规范要求进行工程施工，确保施工质量和安全。
3.业主有权对工程进展和质量进行监督和检查，承包商应积极配合并按照要求提供相关工程资料和报告。
四、质量保证1.承包商对所提供的设备和材料质量以及工程施工质量负责，保证符合国家和行业相关标准要求。
2.承包商提供的设备应具备合法合规的产品质量认证，符合国家标准，如有问题由承包商承担责任。
3.工程竣工验收后，承包商应提供一定的质保期，对工程质量问题负责并及时进行修复或更换。
五、安全保障1.承包商应制定详细的施工组织设计和安全施工方案，确保施工过程中的安全。
2.承包商应落实安全生产责任制，确保现场环境安全，并配备必要的防护措施和安全设备。
3.承包商应培训工作人员，提高他们的安全意识和技能，严格按照相关规定使用和维护安全设备。
六、争议解决1.对于因履行本合同而引起的争议，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，双方同意提交有管辖权的人民法院裁决。
2.本合同的解释和生效以法律为准则。
变压器安装合同7篇
变压器安装合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需变压器的安装工作，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：变压器的安装、调试及试运行二、工程范围1. 乙方负责变压器的安装，包括变压器的吊装、就位、附件安装及接线等。
2. 乙方负责变压器的调试及试运行，确保变压器正常运行。
3. 乙方负责提供必要的技术支持和售后服务。
三、合同工期1. 乙方应在接到甲方通知后______天内进场施工。
2. 工程安装工期为______天，自乙方进场之日起计算。
3. 如遇特殊情况，工期可经甲乙双方协商顺延。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定包干价，包括人工费、材料费、机械费等一切费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程安装完毕并调试合格后______天内支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后______天内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按安全施工规范施工。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按应付未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按工程总价的______%向甲方支付违约金。
3. 若因一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
电力变压器安装合同协议书
电力变压器安装合同协议书甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲方需要进行电力变压器的安装工作，乙方具有相关的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就电力变压器的安装事宜达成如下协议：一、合同项目乙方负责为甲方提供电力变压器的安装服务，包括但不限于变压器的运输、吊装、接线、调试等工作。
二、技术要求乙方应按照国家相关标准和行业规范进行安装，确保电力变压器的安装质量符合技术要求。
三、安装时间与地点安装工作应在____年____月____日前开始，并在____年____月____日前完成。
安装地点为甲方指定的___________。
四、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付安装费用。
支付方式为：预付款占总费用的30%，余款在安装验收合格后一次性付清。
五、质量保证乙方应对所安装的电力变压器提供不少于一年的质量保证期。
在保证期内，如因安装质量问题导致的故障，乙方应负责无偿维修。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附件本合同的附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
临时箱变安装工程合同
临时箱变安装工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行临时箱变安装工程，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的施工，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容1. 乙方负责按照甲方提供的技术要求和标准，完成临时箱变的选型、采购、运输、安装、调试及验收工作。
2. 临时箱变的具体型号、规格、数量及安装位置详见附件《技术规格书》。
二、工程质量1. 乙方必须保证所提供设备符合国家相关标准及行业规范，确保工程质量达到甲方要求。
2. 安装过程中，乙方需遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全无事故。
三、工期要求1. 乙方应根据甲方的工程进度计划，合理安排施工作业，确保按时完成安装任务。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、价格条款1. 工程总价款为人民币________元，具体支付方式如下：a. 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付总价款的30%。
. 进度款：设备安装到位后，甲方支付总价款的40%。
c. 尾款：工程验收合格后，甲方支付剩余的30%。
2. 所有款项均通过银行转账支付，乙方须提供正规发票。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的千分之五支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或更换，直至满足甲方要求。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表人签字：_________________ 代表人签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
变压器安装合同_变压器安装合同（通用5篇）
变压器安装合同_变压器安装合同（通用5篇）变压器安装_变压器安装合同篇1甲方：乙方：甲乙双方就甲方东冠繁华逸城小区基建变压器恢复安装等事宜经协商达成以下协议：一、工程内容：1、安装S11-250KVA油浸变压器一台;2、安装落地式配电箱两台;3、国标ZR-YJLV22-3*50-100米二、工程造价包含：以上工程价为77000元，经双方协商后同意按照 77000 元一次性包死，不做调整(含供电部门设计费用)。
二、工程工期：协议签定后乙方确保20xx年6月15日前施工完毕并送电。
三、付款方式：四、双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件;2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。
五、违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿;2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失;3、如遇双方均不可抗拒的原因(如自然灾害、国家政策重大变化等)造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。
六、本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。
备注：甲方：乙方：签字：签字：盖章：盖章：20xx年5月25日变压器安装合同_变压器安装合同篇2发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
变压器箱变安装施工合同
甲方：合同编号：
法定代表人：签订地址：
乙方：签订日期：―年_月_日
法定代表人： ___________
为明确甲乙双方在安装工程中的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
第1条工程概况
1.1工程名称：__________________
1.2工程地点：___________________
第2条工程安装承包范围
2.1包含但不仅限于包设备、包人工、包工期、包质量、包文明安全施工、包设计图纸、包税金、包验收。
2.2合同范围：
1、从大门口电线杆到250KW箱变及从250KW箱变到315KW 箱变跟换电缆线（包含开沟槽、回填沟槽）；
2、315KW箱变更换为500KW箱变并新增4个变电柜;
3、变电柜内所有高压与低压线路连接；相关的设计图纸由乙方提供并通过供电局的审核，乙方提供的所有设备必须满足产品的相关国家标准，同时能通过供电局设备验收的要求。
第3条合同工期
3.1工程工期从开工之日起至竣工正式通电，总工期历时40天。
遇暴雨天气，工期顺延。
第4条承包方式
4.1承包方式按电力行业专业技术归口管理及电力生产安全管理规定，由乙方实行包安装，设备材料采购供应，包安装质量验收合格的方式承包。
4.2工程价款：经双方协商一致同意合同总价款为：—元（大写：人民币圆整）由乙方包干使用，除合同另有规定外，该合同总价不做任何调整。
4.3本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化而有所调整。
第5条图纸
5.1甲方应于乙方施工开始前向乙方提供一套完整的工程施工蓝图。
5.2图纸设计：乙方提供的工程施工设计图纸，其设计采用的技术标准应符合国家设计规程、运行规范和地方供电部门技术规定要求。
5.3图纸要求：乙方提供的工程施工设计图纸，应具有供电主管部门对该工程施工设计图纸进行会审，有参加图纸会审人员签字的会审纪要。
第6条甲方义务
6.1甲方负责乙方进场后对施工现场的看守工作。
6.2在乙方进入安装现场工作前三日内，甲方应提供设备安装、调试用的电源，并负责施工工地设备运输通道通畅、地面平整、并能承受设备搬运时的压力。
7.3甲方负责乙方在施工现场与其他单位的协调工作。
8.4甲方提供必要的安全保障设施。
6.5按本合同规定支付乙方工程价款。
第7条乙方义务
6.1严格按施工图纸要求，国家现行施工安装规范，技术交底的要求施工，确保工期和质量。
9.2做好工程所需的各种调试、实验工作及原始记录、报告、竣工图等资料工作（在竣工投运三日内提交甲方一式一份），各种资料符合档案规定。
7.3乙方负责办理供电部门的验收，送电手续。
7.4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向甲方提出，并确保工程衔接及质量。
1.15乙方施工所提供的材料、设备、配件等，应给甲方提供完整的出厂资料，包含单不仅限于产品合格证，生产许可证。
并能通过国家相关法规规定及技术要求。
7.6严格执行安全措施和操作规程，防止事故（特别是人身事故）的发生，做好安全防护工作。
乙方应对其施工人员做好安全交底工作，并对乙方人员的安全负责。
7.7做到清洁文明施工，工完、料尽、场地清。
第8条付款结算方式
8.1本合同签订后，在乙方组织施工前3日内由甲方支付合同金额的30%,即：元（大写：人民币圆整）；
8.2乙方设备进场安装完毕并由甲方验收合格后支付合同款金额的50%,即元（大写：人民币圆整）；
8.3本工程经供电部门验收合格，正式通电投运后，三个月内付清本工程合同尾款的20%,即：元（大写:人民币圆整）。
第9条工程验收质量标准及保修期
9.1工程验收标准：按设计图纸、安装验收规范、电业局有
关规定为依据。
9.2保修期：从投运之日起一年内属于乙方安装质量保修期。
9.3保修期内若发生事故，甲方应保护好事故现场，待乙方到现场后经双方进行鉴定确定事故原因后，属乙方安装质量问题,由乙方免费修复或更换。
属甲方操作使用不当或不可抗力因素造成的事故，由甲方负责承担设备、材料及更换维修费用。
9.4工程完工后三日内，由甲方组织人员对该工程进行初步验收,验收不合格的，由乙方负责返工，直至甲方验收合格为至。
由此产生的一切费用由乙方负责。
第10条安全措施及责任
10.1施工期间甲、乙双方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作，在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
10.2配电室防止小动物事故措施由甲方负责。
第11条违约责任
11.1甲方不按合同规定内容完成工作（应承担由此造成的经济损失），赔偿乙方损失（经济损失根据具体情况双方协商解决），工期相应顺延，由此造成的各种后果由甲方自负。
11.2甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时，乙方可以在发出催收款通知单三日后停止施工(含送电)，由此影响的工期及损失由甲方承担。
11.3当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，需向甲方支付IOOO 元的违约金；
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，工期不予顺延。
I14乙方出现以下情形，甲方有权解除合同，有权要求乙方承担合同金额30%的违约金,并赔偿因此给甲方造成的一切损失:
(1)乙方未按照合同约定进场开工，延期开工超过3日的;
(2)工程质量不符合合同要求，拒绝整改的；
(3)乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误达3天的。
11.5乙方提供的设备及安装必须符合国家现行设计安装标准，若由于乙方产品质量和安装不当造成甲方人员或其他人员生命财产的损失，由乙方负责。
第12条解决合同纠纷的方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决:
（1）提交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第13条合同份数、有效期及其它
13.1本合同经双方签字盖章之日起生效，至合同保修期满失效。
13.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，正副本具有同等法律
效力。
13.3本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：
授权代理人：（签字）
住址：__________________ 邮政编码：______________ 联系电话: _______________ 传真: ___________________ 电子信箱: _______________ 日期：__________________ 乙方（盖章）：
授权代理人：（签字）—住址：_________________ 邮政编码：_____________ 联系电话: ______________ 传真: __________________ 电子信箱: ______________ 日期：_________________
开户银行：开户银行: 账号：账号：。