变压器施工合同范本
变压器安装施工合同书范本
变压器安装施工合同书范本随着中国经济持续健康高速发展，变压器的需求持续增加，那么变压器安装施工合同那怎么写呢?以下是店铺整理的变压器安装施工合同，欢迎参考阅读。
变压器安装施工合同范文一买方：兰博尔开封科技有限公司卖方：江苏亚威变压器有限公司买、卖双方根据2015 年3 月日设备项目(招标编号：( HNQSZB20150045 )招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。
一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。
二、变压器型号规格参数：三、合同金额(单位：元)以上价款以人民币进行结算。
四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。
卖方对设备提供不少于 24个月的保修期(设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行)，保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。
卖方不能修理和不能调换，按违约处理。
如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。
五、交货预约期：30 天，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。
如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。
六、机组安装调试及技术服务：6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号.6.2 设备制作过程中，卖方应配合买方监造人员对设备制作过程经行质量检验。
6.3安装调试按照有关标准执行。
6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。
变压器安装施工合同范本
变压器安装施工合同范本
甲方（需方）：
地址：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
联系电话：
鉴于甲方拟安装变压器，现委托乙方进行变压器安装施工，双方经友好协商达成以下合同：
一、项目概况
1.1 项目名称：变压器安装施工项目
1.2 项目地点：（具体地址）
1.3 项目内容：安装调试变压器及相关设备
1.4 质量要求：确保设备安装合理牢固，运行稳定可靠
二、合同金额及支付方式
2.1 合同金额：（具体金额）
2.2 支付方式：工程完工验收合格后，甲方一次性支付合同金额
三、工程进度及验收
3.1 工程进度：乙方按照合同约定时间节点，实施变压器安装施工
3.2 工程验收：工程完工后，甲方有权组织验收，验收合格后支付合同金额
四、违约责任
4.1 若乙方未按时交付工程，每延迟一天甲方可向乙方索赔合同总金额的5%作为违约金
4.2 若乙方在工程质量、进度、安全等方面存在严重违约情况，甲方有权解除合同，并要
求乙方承担相应责任
五、其他约定
5.1 双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交至合同签订地法院解决
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
变压器安装合同7篇
变压器安装合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需变压器的安装工作，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：变压器的安装、调试及试运行二、工程范围1. 乙方负责变压器的安装，包括变压器的吊装、就位、附件安装及接线等。
2. 乙方负责变压器的调试及试运行，确保变压器正常运行。
3. 乙方负责提供必要的技术支持和售后服务。
三、合同工期1. 乙方应在接到甲方通知后______天内进场施工。
2. 工程安装工期为______天，自乙方进场之日起计算。
3. 如遇特殊情况，工期可经甲乙双方协商顺延。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定包干价，包括人工费、材料费、机械费等一切费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程安装完毕并调试合格后______天内支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后______天内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按安全施工规范施工。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按应付未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按工程总价的______%向甲方支付违约金。
3. 若因一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
变压器安装合同7篇
变压器安装合同7篇第1篇示例：变压器安装合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）双方经友好协商，就甲方需要安装变压器的具体事宜，达成如下合同：一、变压器安装地点：甲方需提供详细的变压器安装地点，包括具体地址、场地平整程度等。
二、变压器安装时间：1. 甲方需与乙方协商确定变压器安装时间，双方应提前通知对方至少3个工作日。
2. 如因甲方原因导致变压器安装时间延期，乙方有权取消安装合同，并要求甲方支付相应的违约金。
三、变压器安装标准：1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保变压器安装质量。
2. 安装完成后，乙方需向甲方提供合格的变压器安装报告，并由双方共同签字确认。
四、变压器安装费用：1. 变压器安装费用为______________元/台，总计______________元。
2. 甲方需在安装完成后的7个工作日内支付全部费用给乙方。
五、变压器保修：1. 乙方对变压器安装后的设备进行一年的保修期，保修期内出现问题，乙方应免费提供维修服务。
2. 保修期外的维修服务，甲方需支付相应的维修费用。
六、变压器安装合同终止：1. 变压器安装合同在安装完成并经双方确认后自动终止。
2. 双方一致同意可以根据特殊情况协商解除合同，解除合同需书面确认。
七、变压器安装合同争议解决：1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
2. 协商无果的，应提交至甲方所在地法院处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年______月______日以上为《变压器安装合同》，双方请遵守合同内容，确保双方权益，谢谢！第2篇示例：变压器安装合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就变压器的安装事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条安装内容1.1 乙方应按照甲方要求，在指定位置安装变压器，并确保其安装符合相关规范标准。
变压器安装工程施工合同协议书范本
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：变压器安装工程，包括但不限于变压器的运输、卸货、安装、调试、验收等相关工作。
第二条工程期限2.1本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
第三条工程质量3.1乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2乙方应提供施工所需的技术资料、施工图纸等，并按照甲方的要求进行修改。
3.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程验收资料。
第四条工程费用4.1工程费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2甲方应在合同签订后_______日内支付乙方工程预付款，金额为工程费用的_______%。
4.3乙方完成工程并通过验收后，甲方应在_______日内支付乙方剩余工程款项。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定的工程期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程费用的_______%。
5.2乙方未能按照约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到质量标准。
由此产生的费用由乙方承担。
5.3甲方未能按照约定的付款期限支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。
第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
更换变压器施工合同模板
更换变压器施工合同模板1.引言本文档为更换变压器施工合同的模板。
该合同适用于需要更换变压器设备的施工工程，旨在规范双方的权益和责任，确保施工顺利进行和合同履行。
2.合同详情2.1 合同背景该合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订，业主拥有需要更换变压器设备的施工工程，并希望将该工程委托给承包商进行施工。
2.2 合同条款合同的主要条款如下：2.2.1 项目概述承包商将负责更换业主指定的变压器设备，包括拆除原有变压器、安装新的变压器、调试等工作。
2.2.2 工期和工程价款工期：根据业主的要求，双方协商确定施工工期。
如有延期，在双方协商一致的情况下进行调整。
工程价款：业主将支付给承包商的工程价款为XX元。
付款方式如下： - 预付XX%作为订金，在合同签订后的3个工作日内支付； - 工程完工后，支付工程价款的剩余XX%。
2.2.3 工作范围和责任•承包商负责提供所需的人力、机械设备和施工材料，并确保施工质量符合相关标准和规范；•业主负责提供详细的工程设计图纸和相关技术要求，以保证变压器设备能够顺利更换；•承包商必须遵守当地的法律法规和相关安全规范，保障施工现场的安全。
2.2.4 变更和违约处理•变更：如有变更需要，双方必须书面协商一致，并及时修改合同条款。
变更后的费用和工期由双方重新协商确定。
•违约处理：一方未履行合同义务的，应承担违约责任。
违约方须支付相应的违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.3 合同正式签署本合同自双方签署之日起生效，并在合同期届满后终止。
在履行过程中，若双方有其他约定，可以另行签订书面补充协议。
3.免责声明本文档仅为合同模板，仅供参考。
当事人可根据实际情况进行修改和补充条款，以确保合同符合双方的具体需求和法律规定。
4.附则•本合同的变更、补充及解释，需由双方通过书面方式进行；•本合同一式两份，各方各持一份，具有同等法律效力；•本合同的签署地点为XX地，签署日期为年月日。
变压器买卖施工合同
变压器买卖施工合同合同编号：_______甲方（买方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：_________________乙方（卖方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要购买变压器并委托乙方进行施工安装，乙方同意为甲方提供变压器及施工安装服务，双方经充分协商，达成以下变压器买卖施工合同：一、变压器买卖1.1 乙方同意向甲方提供型号为________的变压器，数量为________台。
1.2 变压器的价格及支付方式：1.2.1 变压器的总价为人民币________元（大写：________元整）。
1.2.2 甲方应在合同签订后________日内，将变压器总价支付给乙方。
二、施工安装服务2.1 乙方应按照甲方的要求，提供变压器的施工安装服务。
2.2 乙方应在合同签订后________日内，完成变压器的施工安装。
三、变压器的交付3.1 乙方应在施工安装完成后，将变压器交付给甲方。
3.2 交付时，双方应共同检查变压器的状况，并在交付清单上签字确认。
四、甲方的权利与义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供变压器及施工安装服务。
4.2 甲方应提供必要的配合，包括提供施工安装所需的场地、设备等。
五、乙方的权利与义务5.1 乙方有权要求甲方提供合法的变压器使用需求及相关材料。
5.2 乙方应按照合同约定提供变压器及施工安装服务，并保证服务质量。
六、合同的解除和终止6.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
6.2 合同终止后，乙方应按照甲方的要求将已交付的变压器退还或补偿。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
工地安装变压器合同协议书
甲方：（甲方单位名称）法定代表人：地址：电话：乙方：（乙方单位名称）法定代表人：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就甲方委托乙方在工地进行变压器安装工程事宜达成如下协议：一、项目名称：工地变压器安装工程二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：乙方承担在工地进行变压器的安装、调试和验收工作。
具体工作内容包括但不限于：1. 确定变压器安装位置、布置方案及安装方案；2. 安装变压器及相关设备；3. 进行变压器的调试、试运行和验收工作；4. 提供变压器的相关技术支持及维护服务。
四、工作期限：本合同自签订之日起生效，工作期限约定为（具体工作期限）。
如因不可抗力等事由影响工程的施工工期的，甲方和乙方应当及时协商解决，并另行签订书面协议。
五、合同价款及支付方式：1. 合同价款为（具体合同价款），甲方应在合同签订后立即支付工程款项的百分之三十作为启动资金；2. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方应当在（具体时间）内支付尾款，尾款支付方式为（具体支付方式）。
1. 乙方承诺所提供的设备和服务质量符合国家规定及相关标准，保证其安装工程质量；2. 在设备安装调试及验收合格后，乙方负责提供一定期限内的售后维护保养服务。
在保修期内，如果出现设备故障，乙方将免费提供维修服务。
七、风险责任：1. 在工程施工期间，如因乙方施工人员操作不当导致设备损坏或安装质量不符合要求的，乙方应当承担相应赔偿责任；2. 由于不可抗力等因素造成工程延迟或不能按时完工的，双方可协商变更工作计划，并重新确定工程期限。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所涉及的商业秘密，包括但不限于技术资料、商业计划、专有信息等，应当保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
九、违约责任：任何一方未能按照本合同的要求履行义务的，应当承担相应的违约责任。
违约方须赔偿对方因违约行为所造成的全部损失。
十、争议解决：因履行本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
变压器施工合同范本变压器施工合同范文一甲方：乙方：根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：安装250KVA变压器二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。
三、合同价款与付款方式合同总价款：万元。
付款方式：250KVA变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限：年月日至年月日。
五、质量要求：符合电力局验收标准。
六、甲方责任：1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任：1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任：1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。
甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日变压器施工合同范文二建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条工程概况工程名称:“百扬超市”工程地点: 九眼桥工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程第二条承包范围新装1000kVA箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。
即通常所说的交钥匙工程。
第三条承包方式本合同为双包工程，实行总价包干。
按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。
采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。
第四条合同工期1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。
2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条工程总价和付款方式一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：￥950000.00元正(大写：玖拾伍万元整)。
1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例：1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正(大写：肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正(大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款即￥47500.00元正(大写：肆万柒仟伍佰元整)。
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条甲方职责一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
第七条乙方职责一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。
第八条质量与验收一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。
如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。
第九条争议、违约和索赔一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。
如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
1.合同确已无法履行;2.双方协商同意停止施工;3.调解要求停止施工，且为双方接受;4.仲裁机关要求停止施工;5.法院要求停止施工。
三、违约1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。
每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。
四、协议生效本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：签订日期：签订日期：变压器施工合同范文三甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，鉴定本合同，以兹双方共同遵守。
二、工程名称：(共3个项目)1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。
2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。
三、工程内容：1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。
安装S11-M-1000/10型变压器一台、高压真空断路器ZW8-12G/630-20一台、10kV高压计量装置JLS-1010000/100V 50(100/5A)一套、电缆线路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、跌落式熔断器ABB-200A一组、避雷器YH5WS-17/50二组、低压进线柜GGD2-xxA一面、低压出线柜GGD2-xxA一面、低压智能无功补偿柜GGJ1-300kVar一面;独立接地装置二组、接地网一组。
2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。
安装S11-M-500/10型变压器一台、电缆线路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、新立水泥电杆Ф190×10m 2基、跌落式熔断器RW-200A一组、避雷器YH5WS-17/50一组、低压进线柜GGD2-1500A一面、低压出线柜GGD2-1500A一面、低压无功补偿柜GGJ1-200kVar一面、安装独立接地装置二组、接地网一组。
(注：低压出线柜GGD2-1500A、低压智能无功补偿柜GGJ1-250kVar该两台用甲方原拆迁的S11-M-630kVA/10配变的低压出线柜和低压智能无功补偿柜改造)3、完成变压器、避雷器、接地装置及其它相关电气设备的调试工作。
四、承包方式：本工程采用包工包料方式进行，完税总承包费用为人民币:五、质量要求：按国家相关行业标准验收，产品保修期为一年(正常使用)。
六、付款方式：合同签订后，甲方首付人民币给乙方作为订金，乙方必须提供设备购置发票和安装费用等所有费用的正式发票，工程结束验收合格后甲方凭乙方提供的有效票据在15个工作日内一次性支付人民币：给乙方，七、安全及质量：1、乙方必须按照《电力安全工程工作规程》、《架空配电线路施工及验收规范》、《架空配电线路技术规程》组织施工。
施工前乙方必须根据甲方提供施工图纸，编制施工计划。
同时组织所有施工人员进行安全学习和技术交底，并根据现场实际情况制定出施工工作四大措施、安全措施、文明措施报甲方备案。
2、乙方必须保证工程施工质量，采购的设备必须符合国家标准。
同时接受甲方工程监理人员对工程质量及进度的监督和检查。
3、乙方在现场施工过程中，所有的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。
4、施工完毕，乙方除接受甲方的初步验收外，必须同时提请地方电力主管部门进行验收，并将整套施、竣工、验收资料提供给甲方，否则，甲方有权视为工程未完结。
八、工期要求：从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因导致施工无法正常进行，工期可作相应顺延。
九、违约责任：1、本工程要求按合同工期交付验收，乙方如自身原因不能按时交工验收，除追加违约责任外，乙方应向甲方缴纳罚金，每迟一周，罚款合同总金额的3%,罚款最大限额为合同总价的百分之十。
2、甲方必须按合同条款按时支付款给乙方，否则将按每迟一周，罚款合同总金额的3%，罚款最大限额为合同总价的百分之十。
3、双方友好协商解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。
十、合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，本合同及预算书具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：代表人(签字)：电话：电话：。