风电、光伏项目安全设施竣工验收合同

编号：AQ-BH-00662

( 文档应用)

单位：_____________________

审批：_____________________

日期：_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

风电、光伏项目安全设施竣工

验收合同

Completion acceptance contract for safety facilities of wind power and photovoltaic projects

风电、光伏项目安全设施竣工验收合

同

说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。

委托方（甲方）：

纳税人识别号：

住所地：

法定代表人或委托代理人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：

传真：

电子信箱：

合同编号：

受托方（乙方）：内蒙古科电工程科学安全评价有限公司

住所地：内蒙古呼和浩特市锡林南路21号

法定代表人：张桂怀

项目联系人：辛力坚

联系方式：

项目联系人：

赵凤英

联系方式：

通讯地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路21号

电话：传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就

项目安全设施竣工验收

评价

进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的

规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1、咨询内容：

项目安全设施竣工验收评价。

2、咨询要求：符合电力行业及国家安全评价技术规程规范以及委托方要求。

3、咨询方式：现场专家组查评10-12人。

第二条安全验收评价具体内容

1、根据设计报告，依据《安全验收评价导则》和《火电建设项目安全验收评价查评标准》对

建设项目的环境安全、地质安全、生产运行安全以及防火、防爆、防电气伤害、防机械伤害、防坠落伤害、防习惯性违章等危险进行安全验收评价，检查是否达到安全要求；

2、编制

建设项目

安全验收评价报告；

3、对

建设项目

安全运行提出必要的切实可行的安全技术对策措施及建议。

4、安全验收评价工作分为三个阶段；

(1)第一阶段：前期准备，现场查评工作，编写出《安全验收评价报告》和《安全验收评价报告》

(

送审版

)

(2)第二阶段：修改完善《安全验收评价报告》

(

送审版

)

(3)第三阶段：通过政府安监部门组织的《安全验收评价报告》

(

送审版

风电工程项目竣工验收管理办法

风电工程项目竣工验收管理办法 1竣工验收的条件和时间 1.1工程建设内容已按批准的设计全部完成； 1.2本期工程的最后一台风力机组试生产结束（机组无试生产期的则最后一台机组已完成整套试运）; 1.3竣工决算已经审定 1.4已取得如下证书： 1.4. 1移交生产签证书（168试运通过，动态移交，启委会签证） 1.4.2安全验收证书：政府劳动安全主管部门出具 1.4.3消防验收证书：政府消防主管部门岀具 1?4?4环保验收证书：政府环保主管部门岀具 1. 4. 5水土保持验收证书：政府水保主管部门出具 1.4.6劳动卫生验收证书：政府卫生主管部门出具 1.4.7档案专项验收证书：政府档案主管部门出具 1.4.8 土地使用证：政府国土主管部门出具 1. 5有完整的技术档案和施工管理资料； 1.6有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 1.7有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

1.8有施工单位签署的工程保修书。 2竣工验收的目的工程的竣工验收是为了全面检查工程项目执行国家有关建设方针政策的情况并进行综合评价，是风电建设工程的最后步骤。通过竣工验收，进一步总结经验，提高基本建设水平。3竣工验收的组织由竣工验收主持单位（工程项目建设的批准单位）按照竣工验收的范围组织相关政府部门和专家组成验收委员会进行验收。被验收工程的建设、设计、施工、调试、承包等有关单位不作为验委会的成员参加。 4竣工验收的范围包括本期工程的所有设计项目，全部机组及其公用系统和公共设施等。其内容包括建筑、安装和工艺设备、财务、计划、统计，安全、工业卫生，环境保护设施，消防设施及工程档案等。 5竣工验收资料的准备 5.1工程建设全过程合法性证明文件：项目核准、开工报告批复（施工许可证）；规划许可证；土地使用证；修编概算批复文件；施工许可证（施工单位办理）；招投标程序符合 “招投标法”规定的证明文件（上级主管单位出具）；质量监督注册证书；移交生产签证书；安全专项验收证书；消防专项验收证书；坏保专项验收证书；水土保持专项验收证书;

采购合同简单范本

合同编号：_________采购合同简单范本甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日第1 页共4 页

采购合同简单范本甲方：乙方：管理有限公司(以下简称甲方)与北京服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。第一条，产品名称、价格、数量。后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。第二条，交货地点及时间。 1、地点：北京市。 2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。第三条，加工形式。 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。第四条，甲方责任。 1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3、按此合同付款日期，按时付款。第五条，乙方责任。 1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。第 2 页共 4 页

2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。第六条，结算方式。 1、支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。甲方业务代表：乙方业务代表：甲方盖章：乙方盖章：日期：日期：第 3 页共 4 页

电梯工程竣工验收报告

- 建筑工程技术资料建设单位：工程名称：监理单位：设计单位：施工单位：安装单位：资料名称：电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日电梯安装工程技术资料目录表电梯安装工程分部报验申请表电梯安装工程分部（子分部）工程验收记录（gb50300-2001）表f.0.1 编号：注：除地基基础分部外，勘察单位可不参加。电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表篇三：电梯安装竣工报告(空) 篇四：电梯安装竣工验收自评报告武汉新洲桂花城住宅小区电桉安装竣工验收自评报告建设单位：湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位：湖北金巢建设集团有限公司自评单位: 通用电梯(中国)有限公司日期： 2014 年 02 月 08 日尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠！以此项目作为本公司新洲区样板工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况： 1、工程概况：武汉新洲桂花城住宅小区，是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设，施工总承包单位：湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村，主体建筑地上12层电梯住宅1栋、7层综合住宅 1栋. 2、电梯工程概况：该电梯品牌由我司提供的＂通用牌＂电梯，经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导考察及评估后所得. 我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格其控制系统：全电脑变频变压控制，配置超载报警，消防迫降（即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求）等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场施工，2013年02月完工。二、质量评估依据： 1、验收规范和国家标准：《电梯工程施工质量验收规范》gb50310－2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588－2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058－1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准三、安装流程：

熙和甘肃风电施工合同范本

甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司签订日期：2014年9月签定地点：北京市海淀区

协议书发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。

合同项目竣工验收单汇总-共9页

合同工程竣工验收单

宜昌市城市园林绿化养护管理标准（一级） 1、草坪管养草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛，呈勃勃生机，正常气候下基本达到四季常青，草坪整齐美观，覆盖率达98%以上，杂草比例较低，一般控制在5%，无明显积水，无裸露地。 1.1生长势生长季节生长势强，生长量超过该草种该规格的平均年生长量，叶片健壮，生机勃勃，叶色浓绿，无枯黄叶。冷季型草坪（高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾等）：在3－32℃，叶色浓绿，无枯黄叶。在3－0℃，32－36℃，即城区7－9月和12月中旬－2月中旬，叶色以绿色为主，基本均匀，黄叶率控制在30%以内。暖季型草坪：春夏秋三季叶色浓绿。 1.2修剪考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾5－9厘米，狗牙根、结缕草、马尼拉控制在3－5厘米。 1.3灌溉、施肥根据草坪植物的生长需要、天气状况和土壤水分状况进行淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方法和用量科学，既要保证草坪生长所需的大量肥料，又要适当补充草坪生长的微量元素肥料，同时防止过量或不均引起肥伤。在雨水缺少季节，每天的淋水量稍大于该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为18-23%，粘土为22-23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3-4.5%，砂壤土为6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%。本着不干不浇，浇则浇透的原则，浇水深度一般在10厘米左右。 1.4除杂草经常除杂草，通过化学、人工和栽培方法相结合的方法控制和防除杂草，正常气候条件下使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%。夏秋季节，杂草控制在15%，此时属杂草生长的旺盛期，对草坪恶性杂草要集中精力彻底挖除，入冬前恢复95标准。新接管的绿地要求半年内达标。 1.5填平坑洼及时填平坑洼地，使草坪内无明显坑洼积水，平整美观。

DLT5191-2004_风力发电场项目建设工程验收规范

DLT5191-2004_风力发电场项目建设工程验收规范ICS27.180 F22 备案号:J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设工程验收规程 Code of construction acceptance on wind power plant project 2004-03-09发布 2004-06-01实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布前言………………………………………………………….? 1范围…………………………………………………………l 2规范性引用文件 (2) 3总则 (3) 4工程验收依据 (5) 5工程验收组织机构及职责.......................................7 5(1单位工程完工验收领导小组组成及职责 (7) 5(2工程整套启动验收委员会组成及职责..................7 5(3工程移交生产验收组组成及职责...........................9 5(4工程竣工验收委员会组成及职责...........................lO 5(5工程建设相关单位职责 (10)

6单位工程完工验收 (13) 6(1一般规定.........................................................13 6(2风力发电机组安装工程验收.................................13 6(3升压站设备安装调试工程验收..............................16 6(4场内电力线路工程验收.......................................20 6(5中控楼和升压站建筑工程验收..............................2l 6(6交通工程验收................................................22 7工程启动试运验收................................................24 7(1一般规定.........................................................24 7(2单台机组启动调试试运验收.................................24 7.3工程整套启动试运验收.......................................25 8工程移交生产验收................................................29 9工程竣工验收 (31) DL/T5191-2004 附录A(资料性附录) 单位工程完工验收鉴定书内容与格式…………………………34 附录B(资料性附录) 工程整套启动试运验收鉴定书内容与格式…………………………36 附录c(资料性附录) 工程移交生产验收交接书内容与格式..............................38 附录D(资料性附录) 工程竣工验收鉴定书内容与格式 (40) 条文说明 (43) 前言

通用采购合同模板

下载后自由修改通用采购合同模板专业人员丨精心编制丨文库推荐丨欢迎下载

通用采购合同模板合同编号：甲方(买方/需方)：乙方(卖方/供方)：签约地点：根据《中华人民共和国合同法》及________年____月____日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件的要求，经双方达成一致，签订本合同。 1、合同设备乙方向甲方供应下列表中所列网络设备和硬件设备等，负责安装调试。 2、合同总价总价为人民币(大写)，即rmb￥元，该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。 3、合同组成详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。 4、技术要求乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。 5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

5.1合同设备的包装设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 5.2合同设备的交货 5.2.1乙方交货时间：合同签订15天内。 5.2.2乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。 5.3合同设备的安装调试 5.3.1乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。 5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 5.4设备的验收 5.4.1合同设备安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参与下进行。 5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 5.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费

kV配电工程验收资料

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

XXXX10KV配电工程竣工资料施工单位：（盖章）项目建设（业主）单位：（盖章）申请验收人：联系电话：

工程名称：序号竣工资料目录表备注 1 工程竣工资料（封面） 2 工程资料目录表 3 施工单位进网安全施工资质审查表 4 工程设计委托书 5 工程设计资质证书 6 工程施工委托书 7 承装（修、试）电力设施许可证复印件 8 客户受电工程质量承诺书 9 施工单位向项目建设单位（业主）申请工程竣工自检验收报告 10 （施工单位、项目业主、项目设计单位三方面）工程竣工自检验收会签表 11 工程规模及主要技术指标 12 自检项目主要内容及结论 13 10KV配电安装工程任务说明书 14 10KV配电安装工程主要设备一缆表 15 单（双）回路各类杆组装图（附组装材料明细表） 16 10m终端型双杆变压器台架安装图（附组装材料明细表） 17 电气安装工程施工记录表 18 电气安装隐蔽工程记录表 19 接地装置检测记录表 20 隐蔽工程自检结论单 21 配电工程高压线路杆塔明细表 22 导线弧垂施工记录 23 线路设备交叉跨越记录表 24 电缆清册 25 电气试验记录表 26 工程自检验收缺陷处理记录 27 施工单位向运行管理单位移交的备品、资料及工器具清单 28 施工单位向项目建设单位移交的备品、设备及工器具清 29 工程配电一次接线图（主要显示该工程变压器、各类开关、母线、断路器、架空线路、电缆线路、电容、避雷器、计量等主要设备之间的电气联接线） 30 工程配电二次接线图（主要表示控制、指示、测量和保护主接线（主电路）及其设备运行的接线图）

风电施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载风电施工合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

风电场施工合同甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日

合同协议甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字贞：本贞无正文

风力发电机组出质保验收技术规范

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF 030:2013 CNCA/CTS XXXX-2013 风力发电机组出质保验收技术规范 2013-××-××发布2013-××-××实施北京鉴衡认证中心发布

目次前言....................................................................................................................................... I I 引言...................................................................................................................................... I II 1 目的和范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语及定义 (1) 4 验收依据 (2) 5 验收过程 (3) 6 验收内容和方法 (3) 6.1文档资料验收 (3) 6.2单台机组验收 (4) 6.2.1一致性检查 (4) 6.2.2机组运行数据分析 (5) 6.2.3机组及主要部件检查 (6) 6.2.4附属设备 (6) 6.3其他验收项目 (7) 6.3.1应用软件 (7) 6.3.2专用工具、备品备件及消耗品 (7) 7 验收结论与整改要求 (7) 7.1验收结论 (7) 7.2整改要求 (8) 7.3遗留问题 (8) 8 验收报告 (8) 附录A质保期满验收所需资料清单 (9) 附录B功率曲线和发电量考核方法 (10) 附录C可利用率考核方法 (14) 附录D机组部件检查方法 (17) D.1整体情况检查 (17) D.2主要系统检查 (17) D.3主要部件检查 (20)

简单的采购合同范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除简单的采购合同范本篇一：简洁采购合同模板产品销售合同供方*********有限公司合同编号：TT-160地址 T:021-52******F:52*****需方：**********有限公司地址：T:0519-68******F:68****** 二、质量标准：□品质符合原生产厂家企业标准□双方签订的技术标准协议三、交货方式：□送货□自提;运费承担方：□供方□需方四、交货地点：供方工厂仓库五、付款方式及时间：带汇票提货六、本合同所涉纠纷，双方协商一致提交原告方所在地人民法院诉讼管理。七、质量异议期：货到需方公司日起，15天有效。八、本合同适用《合同法》有关买卖合同的有关规定。九、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，本合同传真有效 1

篇二：简单采购合同范本采购合同合同编号：需方单位（甲方）：供方单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条：材料标的、数量、价款注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。第三条质量和技术标准要求 1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。 3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另行书面确定）。

风电施工合同范本

甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场道路、基础、平台、风机安装工程施工合同甲方：乙方：年月日

合同协议甲方：乙方：（业主名称，以下简称“业主”）为实施（项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：

项目委托验收合同书

项目委托验收合同书项目名称： 2015年市级特色效益农业资金项目委托方（甲方）：石柱县农业委员会受托方（乙方）：签订地点：石柱县农业委员会签订日期： 2016年月日

委托方（甲方）：石柱县农业委员会受托方（乙方）：本合同经甲乙双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》与国家发改委、重庆市物价局的有关收费标准，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条甲方委托乙方独立承担“2015年市级特色效益农业资金项目”县级验收事宜，具体验收内容以2016年1月21日“采购第三方验收2015年市级特色效益农业资金项目”验收内容为准。第二条为保证乙方能顺利开展项目验收工作，甲方应协调项目实施业主积极配合乙方工作；甲方应为乙方验收工作提供必要的工作条件，并指定专人负责联络；甲方应协助项目业主向乙方提供与项目验收有关的基础数据、图纸资料、文字材料及相关附件等资料及竣工资料。提供的相关资料应真实、有效。在不影响乙方正常开展工作的情况下，甲方有权就本合同的执行情况进行检查和监督。第三条甲方应支持乙方按照国家和地方有关项目管理、验收规定开展验收工作，让乙方完成验收工作具有公正性和科学性。第四条乙方应按国家和地方有关项目管理、验收规定，组建由相关专业工程技术人员、财务人员及有关专家为成员的验收组，按照项目验收相关技术及质量要求，按时完成验收工作，其成果内容应符合国家、地方的法律、法规要求与行业的技术标准和要求。第五条验收方式及成果乙方应按甲方及项目相关验收标准制定验收方案，并严格按照验收方案组织验收工作，确保工程投资效益。项目验收结

风电项目单位工程完工验收规定

编号：SY-AQ-08097 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑风电项目单位工程完工验收规定 Regulations on completion acceptance of unit works of wind power project

风电项目单位工程完工验收规定导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1.总则 1.1为加强风力发电场项目建设工程单位工程完工验收管理工怍，规范单位工程完工验收程序，确保风力发电场项目建设工程质量，特制定本规定。 1.2本规定依据《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）制定。 1.3本规定适用于公司实施风力发电场项目建设工程监理的各项目监理部。 1.4单位工程完工和单机启动调试验收由建设单位主持，建设单位应在单位工程完工前组建单位工程完工验收领导小组。 2.验收领导小组组成及职责 2.1单位工程完工验收领导小组设组长1名、副组长2名、组员若干名，由建设、设计、监理、质监、施工、安装、调试等有关单

位负责人及有关专业技术人员组成。 2.2验收领导小组职责 2.2.1负责指挥、协调各单位工程、各阶段、各专业的检查验收工作。 2.2.2根据各单位工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组，实施单位工程完工验收。 2.2.3负责对各单位工程作出评价，对检查中发现的缺陷提出整改意见，并督促有关单位限期整改和组织有关人员进行复查。 2.2.4在工程整套启动试运前，负责组织、主持单机启动调试试运验收，确保工程整套启动试运顺利进行。 2.2.5协同项目法人单位组织、协调工程整套启动试运验收准备工作，拟定工程整套启动试运方案和安全措施。 3.工作程序 3.1单位工程可按风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类进行划分，每个单位工程由若干个分部工程组成。 3.2单位工程完工后，施工单位应向建设单位提出验收申请,单位

采购合同模板免费

采购合同模板免费采购合同模板免费篇一供方/乙方：xxx 需方/甲方：xxx 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。一、合作方式甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知将计为下一个月(个别产品除外) 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。三支付方式 1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。四、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外) 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

风电场风力发电机组安装工程施工合同范本

风电场风力发电机组安装工程施工合同 -----------------------作者： -----------------------日期：

民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：熙和集团工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展承包方：熙和集团签订日期：2014年9月签定地点：市海淀区

协议书发包方：大唐威武新能源发展承包方：熙和集团大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规 b.参考资料中包括的技术规（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

风力发电场项目建设工程验收规程

风力发电场项目建设工程验收规程ICS27.180 F22 备案号:J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设工程验收规程 Code of construction acceptance on wind power plant project 2004-03-09发布 2004-06-01实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 1 前言………………………………………………………….? 1范围…………………………………………………………l 2规范性引用文件……………………………………………2 3总则…………………………………………………………3 4工程验收依据………………………………………………5 5工程验收组织机构及职责…………………………………7 5,1单位工程完工验收领导小组组成及职责………………7 5,2工程整套启动验收委员会组成及职责………………7 5,3工程移交生产验收组组成及职责………………………9 5,4工程竣工验收委员会组成及职责………………………lO 5,5工程建设相关单位职责…………………………………10 6单位工程完工验收…………………………………………13 6,1一般规

定.........................................................13 6,2风力发电机组安装工程验收.................................13 6,3升压站设备安装调试工程验收..............................16 6,4场内电力线路工程验收.......................................20 6,5中控楼和升压站建筑工程验收..............................2l 6,6交通工程验收................................................22 7工程启动试运验收................................................24 7,1一般规定.........................................................24 7,2单台机组启动调试试运验收.................................24 7.3工程整套启动试运验收.......................................25 8工程移交生产验收................................................29 9工程竣工验收 (31) 2 DL/T5191-2004 资料性附录) 单位工程完工验收鉴定书附录A( 内容与格式…………………………34 附录B(资料性附录) 工程整套启动试运验收鉴定书内容与格式…………………………36 附录c(资料性附录) 工程移交生产验收交接书内容与格式…………………………38 附录D(资料性附录) 工程竣工验收鉴定书内容与格式..............................40 条文说明 (43) 3

政府采购合同范本四适用于单一来源采购

范本四（采用单一来源采购时适用）政府采购合同采购人（以下称甲方）：_______________ 供应商（以下称乙方）：_______________ 采购代理机构（以下称丙方）：金昌市政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照金昌市政府采购中心于年月日的单一来源采购结果[单一来源文件编号： ] 签订本合同。第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________ 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。第二条合同总价款本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列有关本次单一来源采购的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）政府采购中心发出的单一来源采购文件；（2）乙方提供的报价响应文件和报价表；（3）供货一览表；（4）交货地点一览表；（5）技术规格响应表；（6）投标承诺；（7）服务承诺；（8）中标通知书；（9）甲乙双方商定的其他文件。第四条权利保证乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。第五条质量保证 1．乙方所提供的货物的技术规格应与单一来源采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全

风电道路合同

进场检修道路承包合同书甲方：乙方：乙方身份证号：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路第三条工程承包范围盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时

要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。第五条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。

采购合同模板免费

采购合同模板免费供方/ 乙方：xxx 需方/ 甲方：xxx 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。一、合作方式甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。二、价格条款 1 、乙方应根据报价单（标书）价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2 、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新（包括误报的错误价格）以书面方式通知，预期通知将计为下一个月（个别产品除外） 3 、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4 、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。三支付方式 1 、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2 、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。四、交货方式 1 、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求

时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点（特殊商品除外） 2 、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3 、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。五、违约责任 1 、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。 2 、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3 、乙方未规定送货，甲方有权退货。六、合同附则 1 、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2 、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。 3 、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。 4 、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。甲方公司名称：xxxx 乙方公司名称：xxxx 代表人签字：xxx 代表人签字：xxx 本产品购买合同（以下称“本合同）在下述双方之间签署，_ 一家根据中国法律成立的公司，其法定地址位于北京市朝阳区北岸1292（三间房创