补偿协议书(开发商与业主)
开发商补偿给业主维修房屋协议书
维修房屋补偿协议书（样本）甲方（开发商）：____________________（填写公司名称）地址：______________________________法定代表人：________________________乙方（业主）：____________________（填写业主姓名）身份证号码：______________________房屋地址：__________________________鉴于乙方所购买的位于________（填写具体地址）的房屋存在质量问题，需要维修，现甲乙双方经友好协商，就维修及补偿事宜达成如下协议：一、维修范围及内容甲方负责对乙方房屋内存在质量问题的部分进行维修，具体范围及内容包括但不限于：（在此处详细描述需要维修的内容）。
二、维修期限甲方承诺自本协议签订之日起____日内完成维修工作。
三、维修费用及补偿1. 维修费用由甲方承担，乙方无需支付任何费用。
2. 鉴于维修给乙方带来的不便，甲方同意向乙方支付人民币____元（大写：____圆整）作为补偿。
四、支付方式甲方应在维修工作完成后____日内，将上述补偿款项支付至乙方指定的银行账户。
五、其他约定1. 维修工作完成后，乙方应配合甲方进行验收，并在验收合格后签署书面确认。
2. 若甲方未能按照本协议约定的期限完成维修工作，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币____元。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（开发商）：____________________代表（签字）：____________________日期：________年____月____日乙方（业主）：____________________（签字）：____________________日期：________年____月____日。
开发商赔偿金协议书范本
甲方（以下简称“开发商”）：
乙方（以下简称“业主”）：
鉴于甲方在建设过程中，存在一定的违约行为，导致乙方遭受了一定的损失。为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方赔偿乙方的事宜达成如下协议：
一、赔偿金额
1.1甲方向乙方支付的赔偿金总额为人民币________元整（大写：__________________________元整）。
1.2赔偿金支付方式：甲方在本协议签订后____个工作日内，一次性向乙方支付赔偿金。
二、赔偿事项
2.1甲方承诺在本协议签订后，按照合同约定履行相关义务，确保乙方的合法权益不受损害。
2.2乙方同意在收到赔偿金后，不再就本次赔偿事项向甲方提出任何形式的索赔。
三、保密条款
3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
3.2乙方同意不将本协议内容向任何第三方透露，包括但不限于新闻媒体、社交媒体等。
四、争议解决
4.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
4.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定
5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月பைடு நூலகம்___日
业主房屋维修开发商补偿协议书
业主房屋维修开发商补偿协议书尊敬的开发商呀：咱这事儿可得好好唠唠呢。
咱业主买了这房子呀，本想着能开开心心地住，可谁知道这房子出了些问题，需要维修呢。
这就像满心期待吃个甜苹果，结果咬了一口发现有点坏了，心里可不得劲儿了。
一、房屋维修情况说明。
咱这房子呀，问题还不少呢。
比如说呀，那墙面有裂缝，就像脸上突然多了几道伤疤似的，看着可难受了。
还有那窗户啊，密封不好，一到刮风下雨天，就感觉风啊雨啊都想往屋里钻，这多影响生活呀。
卫生间的水管还漏水，滴答滴答的，就像一个没关好的水龙头一直在浪费水，也让咱的卫生间总是湿漉漉的，感觉都要长蘑菇了。
咱们业主呢，也不是那种不讲道理的人。
发现问题之后呀，就想着赶紧解决，毕竟这是自己要一直住的家呀。
所以呢，就联系了相关的维修人员来看。
维修人员就说啦，这得好好修修，需要花费不少的时间和精力，而且这维修的费用也不是个小数目呢。
二、开发商责任。
开发商您呢，这房子是您盖的呀。
就好比您做了一个蛋糕卖给我们，结果这蛋糕里面有点问题，您是不是得负责呢？这房子出了问题，您肯定是有一定责任的。
您看，我们业主当初选择您这个开发商，那是对您的信任呀，就像把自己的未来的生活都托付给您了一样。
三、补偿协商。
所以呢，咱们得商量商量这补偿的事儿。
这补偿啊，不仅仅是为了弥补我们业主维修房子的经济损失，也是为了让我们心里能舒坦点儿。
咱们可以这么办哈。
1. 经济补偿方面。
您得给我们一笔钱来弥补我们维修房子所花费的费用。
这个费用得包括材料的费用、维修工人的工钱，还有因为维修而产生的其他额外开销，像我们可能因为维修要临时出去住宾馆之类的花费。
您可不能给少了呀，毕竟每一分钱都是我们辛辛苦苦挣来的，现在因为房子的问题要花出去，您得负责补上。
就像我们本来口袋里的钱是准备买新衣服的，结果因为房子的事儿得拿出来修房子，您得把这买新衣服的钱给我们补上呀。
2. 精神补偿方面。
这房子出问题，可让我们业主心烦意乱了好久呢。
每天看着那些有问题的地方，心里就像堵了一块石头似的。
交楼赔偿协议书
交楼赔偿协议书甲方：[甲方全名]乙方：[乙方全名]鉴于甲方作为开发商，并负责开发一栋位于[楼盘地址]的房屋项目，且该项目已建设完毕，准备交付给购房者；鉴于乙方已购买了该房屋项目中的一套房屋，并准备收房；甲、乙双方经过协商并达成一致，就交楼赔偿事宜达成如下协议：第一条：赔偿责任1.1 甲方保证按照国家有关规定，将交付给乙方的房屋符合质量标准并且具备正常使用功能；1.2 若在交付后发现房屋存在质量问题，乙方有权在[约定期限]内通知甲方，并要求甲方负责赔偿；1.3 若甲方未能在通知后的[约定期限]内解决质量问题，乙方有权要求赔偿。
第二条：赔偿范围2.1 若甲方在交房后，造成下列情况之一，甲方应对乙方进行适当的赔偿：2.1.1 房屋结构受损或缺陷，导致安全隐患；2.1.2 配套设施或公共区域无法正常使用；2.1.3 房屋内部装修问题，影响正常居住；2.1.4 其他房屋质量问题，影响正常生活。
第三条：赔偿方式3.1 若乙方提出合理的赔偿要求并得到甲方认可，甲方应主动承担赔偿责任；3.2 甲方可根据损失情况，选择以货币赔偿、重新修复或其他方式进行赔偿；3.3 若乙方已完成房屋装修，乙方可选择自行解决问题并由甲方承担相应费用。
第四条：赔偿金额4.1 赔偿金额应由甲、乙双方协商一致，并以书面形式确认；4.2 赔偿金额不得超过乙方支付购房款项的[比例]；4.3 若乙方已履行购房款项的一部分，甲方应按比例承担相应的赔偿责任。
第五条：生效与解除5.1 本协议自双方签署之日起生效；5.2 本协议在任一方履行全部赔偿责任后解除。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字：签字：日期：日期：。
业主开发商达成赔偿协议书
业主开发商达成赔偿协议书甲方（业主）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：统一社会信用代码：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为了解决双方就房屋建设工程引发的纠纷，共同维护双方的合法权益，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就赔偿事宜达成如下协议：一、协议背景1.1 甲方为乙方所开发的项目的合法购房业主，拥有该项目的商品房所有权证书；1.2 乙方为甲方提供开发建设服务，并承担该项目的建设主体责任；1.3 双方就该项目建设过程中导致的损失及赔偿事宜进行协商，达成本协议。
二、赔偿范围2.1 甲方因建设工程质量问题导致的直接经济损失，包括但不限于房屋质量问题、装修工程瑕疵等；2.2 甲方因建设工程延期交付所带来的间接经济损失，包括但不限于租房费用、暂住费用、差旅费用等。
三、赔偿金额及方式3.1 乙方同意对甲方的经济损失承担赔偿责任，赔偿金额为人民币（大写）（小写）元整；3.2 赔偿款项应于本协议签订之日起（天数）内支付至甲方指定的银行账户；3.3 双方确认赔偿款项的支付已履行完毕，不存在其他赔偿义务。
四、协议生效及终止4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效；4.2 本协议履行完毕后，双方无其他赔偿要求，本协议即告终止。
五、违约责任5.1 如一方未按本协议约定支付赔偿款项，应按照约定支付违约金，违约金金额为赔偿款额的10%；5.2 除支付违约金外，未履行义务方还应承担因违约而产生的其他一切损失。
六、争议解决6.1 本协议的解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律；6.2 出现争议时，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则7.1 本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.2 本协议的任何修改、补充均须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出；7.3 本协议自签署并盖章之日起生效。
甲方（业主）：乙方（开发商）：签字：签字：日期：日期：。
关于房屋补偿协议书7篇
关于房屋补偿协议书7篇房屋补偿协议书篇1甲方：上海正旺房地产有限公司乙方：凌诃路618弄____号______室业主上海正旺房地产有限公司（以下简称甲方）和凌诃路618弄____号____室业主（以下简称乙方）就凌诃路618弄____号______室房屋裂缝维修问题达成如下协议：因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题，甲方负责对于销售给乙方的房屋——凌诃路618弄____号______室进行维修。
1、维修时间：______年______ 月______日起到______年______ 月______日止。
2、维修地点：浦东新区金桥“上海奥斯卡”凌诃路618弄______号______室3、负责维修单位：必须是具有建筑资质的施工单位（由甲方负责提供—上海正欣建筑工程有限公司，以下简称施工方）4、维修方案的确认，必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补（包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝，由于外墙裂缝会导致渗水，所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理）。
在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督。
6、房屋装潢的复原（硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原）：由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的，并且已经部分破坏了房屋的装修，所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作，并因此承担因房屋质量问题（裂缝）给乙方造成的装潢的损失费用。
例如：重新购买油漆以及粉刷的费用等。
若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复（施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复），从而导致裂缝继续存在，进而影响房屋渗水，乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。
7、家居用品的保管和损坏灭失的赔偿：在维修之前，甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品（家具和家电）进行清点并签字确认，基于维修期间，乙方的家具和家电都已经安装到位。
开发商与业主的赔偿协议书
开发商与业主的赔偿协议书一、协议背景及目的本协议由开发商与业主自愿达成，旨在明确开发商与业主在房屋建设过程中所发生的赔偿事宜，并规定双方的权益和责任，以确保双方的合法权益得到保障。
本协议的签署对于维护双方的合法权益、促进双方友好合作具有重要意义。
二、协议内容1. 建筑质量问题的赔偿1.1 若房屋在建设过程中出现严重质量问题，开发商应承担相应的赔偿责任。
在出现以下情况时，视为严重质量问题：a) 结构不稳定，影响居住安全；b) 水电设施出现重大隐患或故障；c) 房屋存在严重渗漏问题，影响室内环境；d) 其他严重影响房屋使用功能和居住质量的问题。
1.2 对于因建筑质量问题导致的赔偿，开发商应承担维修费用并按实际损失情况支付适当经济补偿。
2. 开发商延迟交房的赔偿2.1 若开发商未能按照约定时间将房屋交付给业主，业主有权利要求开发商支付相应的赔偿金。
赔偿金的计算方式为：a) 按照延迟交房的天数计算，以每日定金的2%作为赔偿金标准；b) 若延迟交房超过三个月，业主有权解除合同，开发商应无条件返还全部已支付款项，并支付赔偿金。
3. 业主过错导致损失的赔偿3.1 若业主在居住过程中，因过错或不当使用导致房屋或公共设施损坏，业主应承担相应的赔偿责任。
赔偿责任的承担方式为：a) 业主应承担维修和修复费用；b) 如有第三方受伤或其他形式的损失，业主应承担相应的法律责任。
三、协议履行1. 双方同意在协议签署之日起生效，履行协议规定的各项义务和责任。
2. 如协议履行过程中发生纠纷或争议，双方应本着友好协商的原则进行解决；如协商不成，双方可以向有关法院提起诉讼。
四、协议变更与终止1. 协议的变更应经双方协商并签署书面变更协议。
2. 协议在以下情况下终止：a) 双方协商一致解除协议；b) 双方履行完毕协议规定的全部义务；c) 协议规定的期限届满。
五、其他条款1. 本协议经双方签字盖章后生效，并具有合同效力。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
开发商与业主的赔偿协议书
甲方同意向乙方支付人民币__________元（大写：__________元整）作本协议之日起__________个工作日内，将赔偿金支付至乙方指定的银行账户。
第三条违约责任
如甲方未能按照本协议约定的时间、金额和方式支付赔偿金，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为赔偿金总额的__________%。
第四条保密条款
甲乙双方应对本协议的内容和签署过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第五条争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字（或盖章）后生效，对甲乙双方具有法律约束力。
开发商与业主的赔偿协议书
开发商（以下简称甲方）与业主（以下简称乙方）的赔偿协议书
甲方：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
乙方：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
鉴于甲方为乙方开发建设了位于__________的住宅小区（以下简称项目），双方在项目销售过程中达成购房协议，并约定乙方购买甲方开发的房产。现因甲方在项目开发建设中存在以下问题：
一、甲方未能按照购房协议约定的时间交付房产；
二、甲方在项目质量方面存在问题；
三、甲方未能按照约定提供相关配套设施和服务。
为此，甲乙双方本着友好协商、公平公正的原则，就甲方赔偿乙方的事宜达成以下协议：
甲方（盖章）：__________
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补偿协议书
甲方：滁州三巽置业有限公司
乙方：
乙方系甲方所开发小区号楼单元室房屋业主，现因该房屋存在室内墙面因渗漏造成墙面起皮、脱粉、发霉；外墙渗漏致地面阴潮积水；地面平整度较差；立管漏水、开关损坏、墙面破损、观感差；卫生间渗漏等情形，已影响乙方居住生活品质。
甲乙双方多次沟通，经协商一致，达成协议如下：
一、甲方一次性补偿乙方人民币万元整，用于乙方维修上述质量瑕疵问题及因装修装饰受损的补偿等一切费用，今后凡因房屋返潮、渗水、开裂及上述等原因涉及维修事宜，均与甲方及小区物业公司无关。
如因乙方怠于修缮解决上述瑕疵，所产生的经济损失及扩大损失部分，均由乙方自行承担，概与甲方无关。
二、甲、乙双方签订协议后，甲方3个工作日内支付乙方款项，支付方式为银行转账，乙方收到甲方款项后应及时出具收款收据。
乙方指定收款账户信息：户名：,开户行：，账号：。
三、乙方在此确认其所购房屋并无主体结构质量问题，上述情形属于商品房瑕疵，甲乙双方间《商品房买卖合同》继续有效并履行，乙方不得就此主张解除上述合同。
四、乙方在收取甲方补偿款后：不得再就该房屋任何瑕疵问题（包括但不限于上述列举情形）向甲方或小区物业公司追偿；不得向甲方或物业公司主张任何经济或物质补偿或赔偿；不得拖欠如物业管理费、公共能耗费等其他所有乙方应缴应纳款项。
如有违反，乙方除须全额退还甲方补偿金外，另须支付甲方本协议补偿金总额100%违约金。
五、甲方支付上述补偿金已包含修缮、装修等费用，乙方应合理
使用并恢复房屋合理居住环境、品质，如乙方修缮过程中须相邻（楼上或楼下等）业主配合，甲方及小区物业公司可居中协调，但对问题的解决及最终结果不做任何保证。
六、如乙方今后针对第三人（方）采取出售或出租等任何形式的处分行为，应如实告知明示第三人（方）该房屋历史瑕疵及现状，并在该处分行为产生物权变动效力前通知甲方。
另乙方应告知第三人（方），如双方今后因包括但不限于上述瑕疵问题而产生纠纷，均与甲方无关。
乙方如有违反并导致甲方因此承担经济责任的，甲方有权无条件向乙方追偿，同时乙方须全额退还甲方上述补偿金。
七、甲乙双方签订本协议后，双方对协议内容严格保密不得外泄，乙方不得以任何理由参与投诉或者针对不利于甲方的言论和行为，否则双倍退还补偿费用（元整）。
八、乙方必须带业主本人身份证复印件、购房合同复印件、业主本人银行卡号，结婚证复印件作为协议附件。
九、协议经双方签字盖章或按指纹后生效。
本协议一式两份具有法律效力，甲乙双方严格遵照执行。
甲方：乙方：
甲方代表身份证：乙方代表身份证：
日期：年月日日期：年月日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。