工程施工补充协议范本
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工合同补充协议范本6篇
工程施工合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方和乙方就__________工程项目签订了施工合同（合同编号：________），经双方友好协商，特订立本补充协议：一、施工项目和工程内容1.1甲方将以上所述工程项目的________________转交给乙方负责实施。
1.2本补充协议制定的目的是为明确双方合作的流程、责任和义务，以确保工程项目如期、高质量、高效率完成。
二、施工工期2.1甲方及其它相关部门应按工程实际情况为乙方提供必要的协助和支持，确保施工工期不受外部因素干扰。
2.2如有特殊情况需要延长工期，双方应另行协商确定，并在书面形式上签订延期协议。
三、施工质量和安全3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准，确保施工质量符合相关标准要求。
3.2乙方应建立健全施工安全管理制度，加强现场安全监督，确保施工安全。
四、施工款支付4.1甲方应按合同规定的进度及时支付施工款项。
4.2如有特殊情况导致支付延误，甲方应提前告知乙方并协商解决方案。
五、工程变更与索赔5.1如有施工项目改变需求或遇到不可抗力等情况，双方应协商确定变更方案，并签订书面变更合同。
5.2如有索赔需求，乙方应提交相关证据和资料，双方协商确定索赔金额，经签字盖章后办理相关手续。
六、保密条款双方应对施工过程、工程项目有关的商业机密及技术资料等保密，未经允许不得擅自泄露或传播。
七、合同解决本补充协议自双方签字盖章生效，终止于工程项目竣工验收结束后。
在履行中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院予以解决。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
工程施工合同补充协议范本5篇
工程施工合同补充协议范本5篇篇1本协议作为工程施工合同的补充，用以明确双方在执行工程合同过程中的补充事宜及相关约定事项，确保工程顺利进行。
双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成以下补充协议条款：一、协议背景鉴于双方已签署工程施工合同，为明确合同执行过程中的细节问题，特签订本补充协议。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容]。
（四）工程进度：按照原合同约定的进度执行。
三、补充条款内容（一）工程进度款支付1. 甲方（发包方）应按照原合同约定及时支付工程进度款。
如遇特殊情况需延迟支付，甲方应提前通知乙方（承包方），并征得乙方同意。
2. 乙方应按照甲方要求提供进度款支付的相关证明材料，确保材料真实有效。
（二）工期调整及违约处理1. 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并签订书面工期调整协议。
2. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并按照原合同约定支付违约金。
（三）工程变更及设计调整1. 若甲方提出工程变更要求，应书面通知乙方，并明确变更内容、工程量及预算造价等事项。
2. 乙方应按照甲方要求进行设计调整，确保工程质量和进度不受影响。
（四）质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
（五）保修服务及售后处理1. 工程竣工后，乙方应按照原合同约定提供保修服务，保修期内承担保修责任。
2. 如遇到工程质量问题或用户使用问题，乙方应及时响应并妥善处理。
四、违约责任及解决方式（一）任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他条款（一）本协议自双方签字盖章之日起生效。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工程施工补充协议范本(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，在主合同的基础上，就以下事项达成补充协议，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：____工程项目2. 工程地点：____3. 工程建筑面积：____平方米4. 工程结构形式：____5. 工程承包范围：____二、合同变更1. 工程进度：根据实际情况，甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。
2. 工程内容：经甲乙双方协商，同意在原合同基础上增加以下工程内容：____。
3. 工程量调整：根据实际情况，甲乙双方同意对以下工程量进行调整：____。
4. 工程款支付方式：经甲乙双方协商，工程款支付方式如下：（1）工程预付款：____；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。
5. 工程质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。
三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款，乙方应按时完成工程进度。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并相应调整工程竣工日期。
4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。
5. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
2. 如甲乙双方协商一致，本补充协议可随时解除。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方就某工程项目达成一致意见，经友好协商，特订立本工程施工补充协议，以共同遵守执行。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
施工合同补充协议范本5篇
施工合同补充协议范本5篇篇1施工合同补充协议范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________由甲乙双方就__________施工项目所签订的施工合同（以下简称“原合同”）存在部分内容需要重新补充和补充的条款，经协商一致，特订立本施工合同补充协议。
一、施工合同补充1. 项目工程名称：__________2. 项目地址：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________二、原合同的修改和补充1. 原合同中与本协议不一致的内容，以本协议的约定为准。
2. 本协议未约定的事项，仍按照原合同的约定执行。
三、施工进度调整1. 如因特殊原因需要调整工程进度，应提前七个工作日通知对方，并经双方同意后进行调整。
2. 调整后的工程进度应及时办理相关手续，确保工程能够按时顺利进行。
3. 如因一方原因导致工程延误，应承担相应责任并赔偿对方损失。
四、工程资金支付1. 工程款支付方式：__________2. 工程款支付比例：__________3. 工程款支付时间：__________4. 工程款支付方式和发票要求：__________五、质量保证及验收标准1. 工程质量保证期限：__________2. 工程质量验收标准：__________3. 工程质量保修期限：__________4. 质量问题处理方式：__________六、安全生产责任1. 双方应严格按照国家有关安全生产法律法规执行，保障施工安全。
2. 如因一方原因导致安全事故发生，应承担相应责任并赔偿对方损失。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行仲裁。
八、生效和其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工补充协议范本
发包人：________
承包人：________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称：________
2．工程地址：________
3．建筑面积：________
4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5．设计单位：________
6．监理单位： ________
二．工程内容及承包范围
1．外墙面砖改为外墙漆
2．客厅推拉门取消
3．本工程为满七层，结构找坡
4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5．外墙40 × 40 深灰色栅格取消
6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7．其余均按原图施工
A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板
三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）
1．开、竣工日期
1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四．付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五．合同生效与终止、争议处理
1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3．本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5．本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号银行账号：
签定合同代表：签定合同代表：
年月日年月日。