万科幕墙项目工程深化设计协议合同
幕墙深化设计合同范本
幕墙深化设计合同范本一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（设计方）： _________二、合同背景鉴于甲方需要进行幕墙深化设计工作，乙方愿意接受甲方的委托，根据甲方的需求完成深化设计任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本合同。
三、设计内容1. 设计范围：本合同的设计范围包括但不限于幕墙的外观设计、结构设计、材料选型、施工图绘制等。
2. 设计要求：乙方的设计必须符合国家相关法规、标准和甲方的要求，同时保证设计的创新性、实用性和经济性。
四、设计费用1. 费用总额：本合同的总设计费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：设计费用分____期支付，具体支付方式和时间如下：第一期：合同签订后____日内，支付总费用的____%；第二期：设计初步完成并经甲方确认后____日内，支付总费用的____%；第三期：设计全部完成并经甲方验收合格后____日内，支付剩余的____%。
五、设计期限1. 设计周期：本合同的设计周期为____天，自合同签订之日起计算。
2. 延期规定：如因不可抗力或甲方原因导致设计周期延长，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完成日期。
六、知识产权1. 设计版权：设计成果的版权归乙方所有，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、复制或转让。
2. 使用权：甲方支付全部设计费用后，拥有该设计成果的使用权。
七、保密条款1. 保密范围：双方在合同执行过程中所获得的有关对方的商业秘密、技术资料等，均应承担保密义务。
2. 保密期限：本合同的保密期限为____年，自合同签订之日起计算。
八、违约责任1. 甲方违约：如甲方未按约定支付设计费用，乙方有权暂停或终止设计工作，并要求甲方支付相应的违约金。
2. 乙方违约：如乙方未按约定完成设计工作，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并有权解除合同。
九、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
幕墙深化设计合同范本
幕墙深化设计合同范本一、合同背景甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________鉴于甲方拟进行幕墙深化设计工作，乙方愿意承担该项工作，双方本着平等互利的原则，就幕墙深化设计事宜达成如下协议：二、设计范围与内容1. 设计范围：乙方应负责对甲方所提供的幕墙系统进行深化设计，包括但不限于结构分析、材料选择、节点设计、施工图绘制等。
2. 设计内容：幕墙系统的结构安全分析；幕墙材料的选择与确认；幕墙节点详图的绘制；施工图的编制；其他与幕墙深化设计相关的技术服务。
三、设计标准与规范国家及地方相关幕墙设计规范；行业标准；甲方提供的技术要求；其他相关法规与标准。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用：本合同总设计费用为人民币_______元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；设计成果提交并经甲方确认后，支付合同总价的_______%；剩余_______%的款项在项目完工验收合格后支付。
五、设计与交付1. 设计周期：乙方应在合同签订后_______个工作日内完成深化设计工作。
设计说明书；结构安全分析报告；材料选择及确认报告；幕墙节点详图；施工图；其他相关设计文件。
六、知识产权1. 本合同项下的设计成果归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供或披露。
2. 乙方保证其设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。
七、保密条款双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密。
八、违约责任1. 如乙方未能按合同约定的时间或质量完成设计工作，应向甲方支付违约金，违约金的数额为合同总价的_______%。
2. 如甲方未能按合同约定支付设计费用，应按日支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
万科室内设计合作标准协议2024年施行版版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX万科室内设计合作标准协议2024年施行版版本合同目录一览1. 合作协议1.1 定义与解释1.2 合作范围1.3 合作期限1.4 合作目标2. 设计任务2.1 设计内容2.2 设计要求2.3 设计成果2.4 设计修改与调整3. 费用与支付3.1 费用计算3.2 支付方式3.3 费用调整3.4 支付时间4. 知识产权4.1 设计成果所有权4.2 版权声明4.3 侵权责任4.4 保密义务5. 责任与义务5.1 合作双方的义务5.2 设计质量保证5.3 违约责任5.4 不可抗力6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径7. 合同的生效、变更与终止7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同终止7.4 合同解除8. 一般条款8.1 合同的履行地点和方式8.2 合同的保管8.3 通知义务8.4 合同的转让9. 附则9.1 合同附件9.2 合同的修订9.3 合同的解释权9.4 合同的生效日期10. 其他约定10.1 合作项目的宣传与推广10.2 合作成果的分享与分配10.3 双方的合作沟通机制10.4 双方的其他事项约定11. 附件11.1 设计方案11.2 设计费用明细表11.3 设计进度计划11.4 其他相关文件12. 签字盖章页12.1 甲方签字12.2 乙方签字12.3 日期13. 合同副本13.1 甲方留存13.2 乙方留存13.3 相关部门留存14. 法律依据14.1 中华人民共和国合同法14.2 其他相关法律法规第一部分：合同如下：第一条合作协议1.1 定义与解释1.2 合作范围乙方同意为甲方提供室内设计服务，包括但不限于概念设计、方案设计、施工图设计、软装设计等。
具体设计内容以附件1《设计方案》为准。
1.3 合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，合作期限为____年，自合作协议生效之日起计算。
完整万科幕墙工程深化设计合同
完整万科幕墙工程深化设计合同合同编号：XXXX-XXXX甲方：XXXX公司乙方：XXXX建筑设计有限公司鉴于甲方拟对位于XXXX地区的XXXX项目进行幕墙工程深化设计，经双方协商一致，达成如下合同条款：第一条合同目的与范围1.1 本合同的目的是明确双方在幕墙工程深化设计阶段的权利和义务，并约定相关事项。
1.2 本合同仅适用于XXXX项目的幕墙工程深化设计阶段。
第二条项目描述2.1 项目名称：XXXX幕墙工程深化设计2.2 项目地点：XXXX地区2.3 项目范围：- 幕墙结构设计；- 幕墙材料选择和规格确认；- 幕墙系统施工图纸设计；- 幕墙工程施工方案设计；- 幕墙工程预算编制；- 幕墙工程验收标准编制等。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应提供与幕墙工程设计相关的项目背景资料、设计要求、土地规划等必要文件。
3.2 甲方应按时支付乙方约定的设计费用，并提供相应的发票，支付方式双方另行协商确定。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方应按照国家规定的相关法律法规、技术标准和甲方的要求，进行幕墙工程深化设计。
4.2 乙方应按时提交深化设计文件，并提供必要的修改和调整服务，直至甲方满意为止。
4.3 乙方应保证深化设计文件的质量和准确性，并严格遵守商业机密和保密义务，不得将相关设计文件泄露给第三方。
4.4 乙方应按时保证幕墙工程深化设计的进度，并协助甲方进行项目审批、相关工程量测算等工作。
第五条付款方式5.1 甲方根据乙方提交的设计阶段划分表和费用预估，按批次支付设计费用。
5.2 乙方应在收到款项后提供相应的收款凭证。
第六条合同变更和解除6.1 双方均可在正式书面通知对方的情况下，协商一致对合同进行变更或解除。
6.2 合同变更或解除时，应根据实际情况协商确定相关费用的支付、退还或补偿事宜。
第七条保密条款7.1 双方承诺在合作过程中对于商业机密和保密资料予以保密，不得泄露给任何第三方。
7.2 若因一方违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
万科幕墙协议书
万科幕墙协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因项目需要，委托乙方进行幕墙工程的设计、施工及安装工作，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程验收标准：_____________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价：_____________________2.2 支付方式：_____________________2.3 预付款：_____________________2.4 进度款：_____________________2.5 质保金：_____________________2.6 其他费用：_____________________第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
3.3 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
3.4 甲方应在收到验收申请后的规定时间内组织验收。
3.5 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第四条工程变更4.1 工程变更应由甲方提出，并书面通知乙方。
4.2 变更引起的工程量增减，双方应协商确定。
4.3 变更引起的合同价款调整，应按照实际发生的费用进行结算。
第五条工程延期5.1 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。
5.2 因甲方原因或不可抗力导致工程延期，双方应协商解决。
第六条工程保修6.1 乙方对工程质量提供保修服务，保修期限为_____________________6.2 保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题导致的工程缺陷。
万科--幕墙工程深化设计规定合同
实用文档幕墙工程深化设计合同发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行招标图深化设计，根据《中华人民国合同法》、《建筑工程设计合同》文本（GF-2000-0209）及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人与设计人签订的合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3发包人提供的其他相关资料。
2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规》、《建筑抗震设计规》、《建筑结构荷载规》、《钢结构设计规》、《玻璃幕墙工程技术规》、《金属与石材幕墙工程技术规》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》等。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的容4.1乙方对明珠国际商务中心B6#楼项目进行幕墙工程招标图深化设计，深化设计围包括：方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚、旋转门、出入口进出门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo标志幕墙设计（由乙方根据整体建筑效果深化设计布置位置及幕墙形式）及其他甲方提出的深化设计要求；设计费为25万元（大写：贰拾伍万元整）；设计费支付单位为本合同幕墙工程施工单位，支付时间详见本合同第六条。
4.2本合同深化设计采用限价设计，工程总造价设计限价为1700万元，包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用，限价中的人工费按实际人工单价考虑。
万科合同范本
万科合同范本【万科合同范本】合同编号：XXXXX甲方：XXXXX公司地址：XXXXX电话：XXXXX乙方：XXXXX公司地址：XXXXX电话：XXXXX一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在合作期间的权利和义务，确保双方在合作过程中能够依法合规、公正互利地进行合作。
二、合作内容1. 甲方委托乙方担任XXXXX项目的设计与施工工作，并提供相关技术支持和资源保障。
2. 乙方将按照甲方的要求，并严格遵守相关法律法规和质量标准，按时保质完成设计与施工任务。
3. 甲方将按照约定支付相应的合作费用，并协助乙方办理相关手续和事务。
三、合作期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为XXXXX年。
四、费用与支付方式1. 甲方将支付给乙方合作费用XXXXX万元（大写：人民币XXXXX元整），具体支付时间和方式如下：（1）签订合同后，甲方应于合同生效之日起15个工作日内支付合作费用的30%；（2）XXXXX年XX月XX日前，甲方应支付合作费用的50%；（3）XXXXX年XX月XX日前，甲方应支付合作费用的20%。
2. 甲方支付合作费用时应以电汇、支票或银行转账等方式进行，款项应汇入乙方指定的账户。
五、合作终止1. 甲方或乙方有权在合作期限届满前XX个月书面通知对方提前终止合同。
2. 若一方违反本合同约定，经另一方书面通知履行而在XX个工作日内未予以履行的，守约方有权提前终止本合同。
3. 合同终止后，双方应进行结算，已支付的费用不予退还。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、违约金、终止合同等。
2. 若甲方违约，甲方应向乙方支付违约金XXXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
若乙方违约，乙方应向甲方支付违约金XXXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
七、法律适用与争议解决1. 本合同的订立、履行和解释适用中华人民共和国的法律。
2. 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交XXXXX仲裁委员会仲裁。
万科合同范本
万科合同范本万科合同范本一.合同的目的和背景1.1 目的本合同的目的是确定甲方（以下简称“万科”）与乙方（以下简称“合作方”）之间关于具体项目的合作条款和条件，并明确双方的权利和义务。
1.2 背景根据双方自愿、平等、公平的原则，合作方希望与万科合作开发项目。
双方经过友好协商，达成一致意见，签订本合同。
二.合作内容2.1 项目描述合作方将与万科合作开发一项具体项目，项目名为________________，位于________________（具体位置）。
2.2 合作方式2.2.1 合作方将负责该项目的设计、施工、营销和售后服务等工作。
2.2.2 万科将提供项目所需的土地、资金和相关法律支持，并协助合作方顺利开展工作。
2.3 项目进程2.3.1 双方将按照合同约定的时间进度推进项目，并及时进行沟通和协调。
2.3.2 如因不可抗力等原因导致项目进程延迟或，双方应及时协商解决办法，并采取必要措施保证项目的顺利进行。
三.合作条件3.1 合同期限本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。
3.2 资金条件3.2.1 合作方将按照双方约定的支付方式和时间节点向万科支付合作款项。
3.2.2 万科将按照合同约定向合作方支付合作回报。
3.2.3 双方对资金的支付和回报应严格按照合同约定进行。
3.3 知识产权3.3.1 该项目的知识产权归属于合作方，合作方享有该项目的全部权益。
3.3.2 除非双方另有约定，万科不得将该项目的知识产权转让或许可给其他任何第三方。
四.违约责任4.1 合同解除4.1.1 若一方严重违反本合同约定，并在接到守约方书面通知后未能在指定期限内纠正违约行为，则守约方有权解除本合同。
4.1.2 一方解除本合同时，应向另一方支付违约金作为补偿。
4.2 赔偿责任4.2.1 若一方因自身原因导致对方产生损失或损害，则应向对方承担相应的赔偿责任。
4.2.2 鉴于合同的特殊性，双方同意如因违约而导致合作方无法继续履行合同，合作方仅退还万科已支付给合作方的金额，不承担额外赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
幕墙工程深化设计合同发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行招标图深化设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本（GF-2000-0209）及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人与设计人签订的合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3发包人提供的其他相关资料。
2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》等。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容4.1乙方对杭州明珠国际商务中心B6#楼项目进行幕墙工程招标图深化设计，深化设计范围包括：方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚、旋转门、出入口进出门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo标志幕墙设计（由乙方根据整体建筑效果深化设计布置位置及幕墙形式）及其他甲方提出的深化设计要求；设计费为25万元（大写：贰拾伍万元整）；设计费支付单位为本合同幕墙工程施工单位，支付时间详见本合同第六条。
4.2本合同深化设计采用限价设计，工程总造价设计限价为1700万元，包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用，限价中的人工费按实际人工单价考虑。
4.3承包人每次提交招标图（包括每次过程稿、初稿及终稿）时，同时向发包人提交招标图预算，须有详细的组价单，标明材料品牌、规格及技术要求。
4.4发包人应向设计人提交的有关资料及文件第五条设计人应向发包人交付的设计资料、文件名称及数量、期限（包含但不限于蓝图和CAD电子版）：第六条设计费及支付方式逾期超过20天未付的，当期设计费由甲方直接支付给乙方。
第七条双方责任7.1发包人责任：7.1.1发包人按本合同规定的内容和规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
7.1.2发包人负责组织设计交底。
7.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商相关费用，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量合理地向设计人增付设计费，但是因设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
7.2设计人责任：7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，规范、标准、规程在设计过程中调整的，需符合最新规范和标准的要求。
承包人接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
7.2.2设计合理使用年限为25年。
7.2.3设计人按合同规定时间向发包人交付资料及文件。
7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收等各项验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
7.2.5设计人在工程施工期间应安排专人对本项目进行设计服务，对工程施工进行指导，并按甲方要求及时到场配合解决现场问题（要求接到通知后24小时内响应并赶到现场）。
7.2.6设计成果知识产权归甲方所有，设计人应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
7.2.7设计人完成幕墙工程招标图纸设计后，在幕墙施工图深化设计及施工过程中需配合甲方，提供必要的技术支持工作。
支持工作主要有：幕墙施工图审核、施工图优化建议、参与甲方组织的幕墙施工图评审会、施工过程中现场技术问题处理、服务（派专人负责本合同幕墙工程配合工作，按甲方要求及时支持现场工作）及甲方提出的其他合理要求等。
第八条违约责任8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
8.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
8.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人需向甲方赔偿本合同价款额的违约金。
第九条其他9.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。
设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
9.2本工程设计资料及文件中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，承包人应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
9.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由杭州仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
9.6本合同一式六份，发包人四份，设计人二份。
9.7本合同自签订之日起效。
9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9.9合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）签订时间：年月日签订时间：年月日合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求一、幕墙工程招标图纸内容要求幕墙工程招标图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、局部大样图、节点图、埋件图以及开模图等。
各部分图纸内容应统一、完善，立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致，前后对应。
应包含夜景照明灯具安装构造做法、广告灯箱、店招等的构造做法。
二、幕墙工程招标图纸编号要求幕墙工程招标图纸除封面外，应按照图纸内容的分类进行编号，各类别编号应统一连续。
三、封面和目录设计深度要求1、封面应包括工程名称、出图日期、公司名称、主要内容等。
2、目录应按全部图纸的种类划分大项，在大项下按图纸编号、名称等顺序排列，图纸页数应连续编码。
四、设计说明设计深度要求应包括幕墙工程概况、设计依据、主要幕墙形式说明、幕墙结构及构造要点说明、物理性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求、擦窗机设置及一般说明九个部分。
1、幕墙工程概况应包括幕墙工程名称、建设地点、业主和建筑师及建筑总承包单位和建设监理单位全称、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式、地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、幕墙工程概述等。
2、设计依据应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件等。
3、主要幕墙形式说明应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行简要说明，包括但不限于对主要幕墙形式的分布部位和位置、结构体系、龙骨和面板材质与规格等、节点做法、主要特点等的简要说明。
4、幕墙结构及构造要点说明应对幕墙工程的主体结构体系、荷载组合、传力途径、预埋件等进行详细说明，应表明工程设计构造形式和连接节点具有的安全性、先进性和经济性，以及立面分格和幕墙的构造厚度等。
5、物理性能应明确幕墙工程的设计风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、平面内变形性能；隔声性能、保温性能、耐撞击性能以及光学性能等。
6、建筑设计主要包括幕墙工程的防雷构造设计、防火、防水构造设计、抗震设计、耐腐蚀设计、绿色环保和节能设计、可视（玻璃、透明）幕墙所暴露出的内围护结构外表面（墙面、梁柱、洞口、百叶等部位）的设计等。
7、材料选择表明用于幕墙工程的主要材料的使用部位、材质、规格、产地要求（如有）、主要性能指标等。
一般应包括铝合金型材、钢制件、玻璃、金属板、石材及其它板材、胶类、密封胶条、五金配件及其它附件等，应对幕墙工程所用的主要材料进行有针对性的说明和描述。
幕墙材料应采用幕墙施工单位易大量生产、加工制作及施工的材料，尽量减少特殊材料、异型构件的使用。
其中特别强调以下内容：1）铝合金型材、钢制件、金属板、石材等需特别明确材质和表面处理要求。
2）玻璃需特别明确原片、钢化、夹胶、中空层、镀膜等主要性能指标，对原片颜色、玻璃均质处理、夹胶胶片、中空层的构造和填充、镀膜的类型及镀膜面的位置等要重点予以说明。
3）胶类包括硅酮耐候胶和结构胶等，需特别明确区分中性或酸性、单组份或双组分等要求。
4）密封胶条需特别明确材质，区分三元乙丙、氯丁橡胶、硅橡胶等具体要求。
5）五金配件需特别明确材质、开启方式、规格等指标，比如应区分不锈钢304 和316 的材质要求，说明开启五金的铰链、风撑、多点锁系统具体配置、地弹簧的承重要求等。
8、加工及施工要求应说明对构件加工精度的要求、与土建设计施工的配合要求、与电气设计施工的配合要求、对幕墙施工的要求包括施工精度要求等。
9、一般说明包括对清洗设备（如有）及设计资料的一般说明。
五、材料明细表设计深度要求材料明细表应表示出该工程所用的所有材料，包括铝型材、玻璃、铝板、石材、钢板、钢型材、钢加工件、密封胶、胶条、保温防火材料、五金件、螺栓螺钉及其他辅材等。
铝型材须说明各种材料所有的部位，表面处理、颜色要求、材质要求、线密度和断面形式等。
玻璃须说明各种材料所有的部位和主要说明，比如玻璃的厚度、颜色、镀膜处理等。
铝板、石材、钢板、钢型材及钢加工件等须说明各种材料所有的部位、表面处理、颜色、规格要求等。
其他幕墙材料须说明所有的部位和规格、参数等。