土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案212
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案200
建设工程合同管理模拟试题与答案200一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D解答：掌握[习题解析本题考查重点是对“担保方式——抵押”的掌握。
当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记．抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。
因此，本题的正确答案是D。
2. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还答案：C解答：熟悉[习题解析本题考查重点是对“保证在建设工程中的应用”的熟悉。
投标保函或保证书在评标结束后应退还给投标人，一般有两种情况：①未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；②中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。
因此，本题的正确答案是C。
3. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。
A.物B.财C.行为D.智力成果答案：D解答：掌握[习题解析本题考查重点是对“合同法律关系的客体”的掌握。
合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
合同法律关系的客体主要包括：①物：是指可为人们控制、具有经济价值的生产资料和消费资料，可分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
例如建筑材料、建筑设备、建筑物等。
土木工程类建设工程合同管理二】模拟试题与答案
土木工程类建设工程合同管理(二)模拟试题与答案案例1某建筑公司通过招标投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。
该工程地下2层，地上16层，于2009年5月26日开工建设，合同工期230天。
合同中约定，因为承包商原因造成工期延误，每延误一天罚款5000元。
因为业主和其他原因造成工程延期，每延误一天补偿承包商5000元。
工期每提前一天，奖励承包商6000元。
承包商按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。
其中，工程施工的网络进度计划如图2-1所示。
该工程施工过程中产生了以下几项事件：事件1：基础工程A施工过程中，因为降雨，产生了边坡塌方事故，造成2人死亡，4人受伤。
为治理塌方事故，使A工作持续时间拖后了3天，增加费用1.5万元。
事件2：主体结构B施工过程中，8层混凝土结构部分试块强度达不到设计请求。
为此请法定检测机构对实体结构进行了检测鉴定，结论为该检测结构能够达到设计请求。
事件3：门窗安装C施工时，承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢门窗质量不合格，向监理工程师提出，建议业主重新购买合格塑钢门窗。
监理工程师答复说，经与业主商议改由承包商负责采购更换合格门窗。
由此造成门窗安装延长4天，材料费增加损失2.5万元。
事件4：室内装修G施工时，承包商为保证合同工期，采取了加快施工的技术措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为1.8万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。
承包商针对事件1、事件3、事件4产生后均及时提出了索赔请求。
1. 如果事件2混凝土强度经测试论证后达不到设计请求，需要进行处理，可采用哪些处理方法?答案：如果混凝土强度经测试论证后达不到设计请求，可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。
2. 该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?答案：该工程施工的网络进度计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑦→⑧，计划工期为230天，与合同工期相同。
土木工程合同管理例题及答案
土木工程合同管理是确保工程项目顺利进行的重要环节，涉及合同的签订、履行、变更和解除等方面。
本文将结合例题解析土木工程合同管理的相关知识点。
一、合同签订1. 下列关于合同签订的说法，错误的是（）。
A. 合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同当事人应具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 合同签订时，当事人可以委托代理人进行D. 合同生效后，当事人应当履行合同义务【答案】C【解析】合同签订时，当事人应当亲自参加，不得委托代理人进行。
选项C说法错误。
二、合同履行2. 下列关于合同履行的说法，正确的是（）。
A. 当事人应当按合同约定的标的、数量、质量、价款履行义务B. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C. 当事人可以协商变更或者解除合同D. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同履行的规定。
三、合同变更和解除3. 下列关于合同变更和解除的说法，正确的是（）。
A. 合同变更应当遵循平等、自愿的原则B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同解除应当遵循公平原则D. 合同解除后，当事人应当履行合同解除后的义务【答案】ABD【解析】合同变更和解除均应遵循平等、自愿的原则，采用书面形式。
合同解除后，当事人不再履行合同义务，但应当履行合同解除后的义务，如支付违约金、赔偿损失等。
选项C说法错误。
四、合同违约责任4. 下列关于合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的责任B. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金C. 当事人一方不完全履行合同义务的，应当承担相应的违约责任D. 当事人双方都违约的，应当各自承担相应的违约责任【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同违约责任的规定。
建设工程合同管理试题答案
建设工程合同管理试题答案1. 问：建设工程合同的特点有哪些？答：建设工程合同的特点主要包括：- 具有明确的建设目的和任务；- 合同标的物为特定的建筑工程；- 合同金额通常较大，风险较高；- 合同期限较长，涉及多个阶段；- 需要遵循严格的法律法规和技术标准；- 合同双方通常具有较强的专业性。
2. 问：建设工程合同的订立应当遵循哪些原则？答：建设工程合同的订立应当遵循以下原则：- 平等自愿原则；- 公平公正原则；- 诚实信用原则；- 遵守法律和行政法规的原则；- 不得损害社会公共利益的原则。
3. 问：如何处理建设工程合同中的变更？答：建设工程合同中的变更应当遵循以下步骤：- 双方协商一致，明确变更的内容和范围；- 对变更可能产生的影响进行评估；- 调整合同价格和工期；- 签订书面的变更协议；- 按照新的约定执行合同。
4. 问：建设工程合同的履行过程中，如何确定工程质量？答：确定工程质量应当依据以下几个方面：- 符合国家和行业的相关质量标准；- 符合合同约定的质量要求；- 通过第三方质量检测机构的检验；- 经过业主或其代表的验收。
5. 问：如果发生合同争议，应当如何解决？答：合同争议的解决可以采取以下途径：- 双方协商解决；- 请求行业协会或其他中介机构调解；- 提交仲裁机构进行仲裁；- 向人民法院提起诉讼。
6. 问：在什么情况下可以解除建设工程合同？答：在以下情况下可以解除建设工程合同：- 双方协商一致解除合同；- 因不可抗力导致合同无法履行；- 一方严重违约，经催告后仍不履行合同义务；- 法律法规规定的其他解除情形。
7. 问：如何确定违约责任？答：确定违约责任应当考虑以下因素：- 违约的性质和程度；- 违约造成的损失大小；- 违约方的过错程度；- 是否存在免责事由。
土木工程合同管理简答答案
土木工程合同管理简答题答案一、单项选择题1. 合同管理的任务主要包括（A）。
A. 合同的签订与履行B. 工程结算与审计C. 工程质量与安全D. 项目策划与组织2. 下列不属于合同履行控制的内容的是（D）。
A. 合同执行过程中的跟踪与监督B. 合同变更与索赔的管理C. 合同结算与支付的管理D. 工程质量与安全的管理3. 下列关于合同签订的说法正确的是（A）。
A. 合同签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同签订不需要经过双方协商，只需单方面决定C. 合同签订只需要考虑合同的履行，不需要考虑合同的解除和终止D. 合同签订后，任何一方都可以单方面修改合同内容4. 下列不属于合同变更情形的是（D）。
A. 工程项目的规模、投资、建设内容发生重大变化B. 合同当事人一方发生合并、分立、破产、清算等情形C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同履行期限届满二、简答题1. 请简述合同履行控制的主要内容。
合同履行控制的主要内容包括：（1）合同执行过程中的跟踪与监督，确保合同条款得到有效履行；（2）合同变更与索赔的管理，及时处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（3）合同结算与支付的管理，确保合同价款的合理支付，防止资金浪费和拖欠。
2. 请简述合同签订的原则。
合同签订的原则包括：（1）平等原则，合同当事人地位平等，不得强制对方接受不公平的条件；（2）自愿原则，合同的签订应当基于双方的真实意愿，不得强迫或者诱骗对方签订合同；（3）公平原则，合同条款应当公平合理，不得损害对方的合法权益；（4）诚实信用原则，合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈行为。
3. 请简述合同管理的基本流程。
合同管理的基本流程包括：（1）合同策划与组织，明确合同目的、内容、范围、标的等，组织专业人员起草合同文本；（2）合同谈判与协商，双方就合同条款进行讨论，达成一致意见；（3）合同签订与审批，合同签订后，进行合同审批手续，确保合同合法有效；（4）合同履行与监督，对合同履行过程进行跟踪与监督，确保合同目标实现；（5）合同变更与索赔管理，处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（6）合同结算与支付，按照合同约定进行价款结算和支付；（7）合同归档与资料管理，将合同及相关资料归档，便于查阅和追溯。
土木工程施工合同考题
土木工程施工合同考题一、选择题1. 下列关于施工合同的说法中，哪项是正确的？A. 施工合同只需由承包人签字即可生效. 施工合同必须经过公证处公证后才具有法律效力C. 施工合同应当由发包人和承包人的法定代表人或其授权的代理人签字盖章D. 施工合同无需书面形式，口头约定同样有效正确答案：C二、填空题2. 施工合同中的三大控制目标是指______、______和______。
正确答案：工程质量、工程造价、工程进度3. 在施工合同中，通常将负责提供主要材料、设备并支付工程款项的一方称为______，而实际进行工程施工的一方称为______。
正确答案：发包人、承包人三、判断题4. 施工合同中的违约责任条款是对违反合同约定行为的惩罚，它包括违约金和赔偿损失两种方式。
（）正确答案：正确5. 如果施工过程中出现设计变更，承包人有权直接按照新的设计要求执行工程。
（）正确答案：错误四、简答题6. 请简述施工合同中对于工程变更的处理流程。
正确答案：当发生工程变更时，应由发包人提出变更请求，承包人根据变更内容评估对工程造价和工期的影响，并提出变更后的方案和成本预算。
双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确变更的内容、增减的造价以及调整后的工期等，作为原合同的补充。
五、案例分析题7. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程需要重新设计。
请问在这种情况下，应如何处理合同事宜？正确答案：应由专业机构对地质条件进行重新评估，并提出新的设计方案。
发包人应与承包人就新的设计方案进行协商，确定是否需要变更合同内容、增加工程费用和延长工期。
如果双方达成一致，应签订书面的变更协议，并作为原合同的一部分。
如果协商不成，可以按照合同中关于争议解决的条款进行处理。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理模拟试题与答案212一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)1. 合同法律关系的主体不包括______。
A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织答案：C解答：本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系主体可以是自然人、法人、其他组织。
2. 合同法律关系的客体是指______。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的答案：D解答：本题考查的是合同法律关系的构成。
合同标的即合同法律关系的客体，是参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。
3. 质权是一种约定的担保物权，以______为特点。
A.转移占有B.不转移不占有C.转移不占有D.不转移占有答案：A解答：本题考查的是担保方式。
质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特点。
4. 我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是______。
A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解答：本题考查的是建设工程涉及的主要险种。
采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由发包人投保建设工程一切险。
5. 根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是______。
A.保证法律关系至少有三方参加B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理D.债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
答案：C解答：本题考查的是担保方式。
如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理。
所以选项C错误。
6. 根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以______为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.正在建造的船舶答案：D解答：本题考查的是担保方式。
选项ABC均为抵押权自登记时设立。
当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。
抵押权自登记时设立。
当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。
7. 根据《担保法》，关于留置的说法，错误的是______。
A.能够留置的财产不仅限于动产B.材料采购合同不可以采用留置担保C.保管合同可以采用留置担保D.运输合同可以采用留置担保答案：A解答：本题考查的是担保方式。
担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
8. 下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是______。
A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、开标C.审查投标人资格、发布招标公告、发售招标文件D.发出投标邀请书、审查投标人资格、发售招标文件答案：A解答：本题考查的是招标方式。
邀请招标首先需要发出投标邀请书，资格审查通常采用资格后审。
9. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以______为准。
A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定答案：C解答：本题考查的是招标程序。
对任何一位投标人以书面形式提出的质疑，招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。
回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
10. 某施工项目采用评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是______。
A.甲投标人，合同价为5050万元B.甲投标人，合同价为5060万元C.乙投标人，合同价为5070万元D.乙投标人，合同价为5050万元答案：C解答：本题考查的是招标程序。
评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标行为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优，以投标价为中标的合同价。
11. 设计招标应采用______方式进行招标。
A.公开B.邀请C.议标D.方案竞选答案：D解答：本题考查的是设计招标管理。
鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。
12. 某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为______。
A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元答案：A解答：本题考查的是评标。
投标报价5000万元，工期提前优惠，减去150万元，则评标价为5000-150=4850万元，合同价应该是投标价而不是评标价，所以是5000万元。
13. 根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足______个的，应当重新招标。
A.1B.2C.3D.4答案：C解答：本题考查的是施工招标程序。
有下列情形之一的，应当重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。
14. 根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，正确的处理方式是______。
A.以大写金额为准B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：A解答：本题考查的是最低评标价法。
投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
15. 根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是______。
A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要答案：B解答：本题考查的是设计深度要求。
满足设备材料采购的需要，必须是完成施工图设计。
16. 根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是______。
A.编制技术设计文件B.建筑设计C.专业设计的协调D.结构设计答案：A解答：本题考查的是设计人施工图设计阶段的责任。
选项A是技术设计阶段的任务。
施工图设计阶段的任务包括：(1)建筑设计。
(2)结构设计。
(3)设备设计。
(4)专业设计的协调。
(5)编制施工图设计文件。
17. 设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即______。
A.由原设计合同承包人完成设计修改B.发包人经审批机关批准后，自行修改C.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批答案：D解答：本题考查的是设计工作内容的变更。
如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
18. 基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，通用条款规定的基准日期为______。
A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天答案：C解答：本题考查的是基准日期。
通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。
规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
19. 某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由______补偿。
A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同答案：C解答：本题考查的是保险责任。
标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。
如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。
20. 勘察费用在合同生效后______天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
A.1B.2C.3D.5答案：C解答：本题考查的是勘察费用的支付。
勘察费用在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
21. 勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是______。
A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船答案：B解答：本题考查的是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。
选项ACD均属于发包人应为勘察人提供的现场工作条件。
22. 某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作40%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人______。
A.3万元B.5万元C.7万元D.10万元答案：A解答：本题考查的是设计合同履行管理。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
设计费一共支付5万，其中2万的定金已经支付，进一步再支付3万。
23. 发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间______。
A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天答案：D解答：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。
逾期支付设计费时，设计人提交设计文件的时间也应当顺延，本题逾期6天未予支付，顺延6天。
24. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照______处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延答案：C解答：本题考查的是设计变更管理。
因设计变更导致合同价款的增减及造成承包人的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
25. 设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在______一直有效。