建造合同_习题一
建设工程合同练习题
建设工程合同练习题一、选择题1. 下列哪项不属于建设工程合同的基本内容？A. 工程范围. 工程质量C. 工程保险D. 工程价款2. 在建设工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 开工日期. 竣工日期C. 延期处理D. 所有以上3. 若发包人未按合同约定支付工程款，承包人可以采取的措施不包括：A. 停止施工. 解除合同C. 要求支付违约金D. 强制拆除已建部分二、判断题1. 建设工程合同中的质量保证期限，是指工程交付使用后，承包人对工程质量承担责任的时间限制。
（对/错）2. 发包人有权随时变更工程设计，且不需要承担任何责任。
（对/错）3. 如果双方在合同中没有明确约定工程价款的支付方式和时间，那么承包人可以随时要求发包人支付工程款。
（对/错）三、简答题1. 请简述建设工程合同中常见的风险分担原则。
2. 建设工程合同中，如何处理因不可抗力导致的工程损失？3. 承包人在施工过程中发现设计图纸存在明显错误，应该如何处理？四、案例分析题某建筑工程项目，发包人与承包人签订了建设工程合同。
合同约定工程总价款为1000万元，工期为一年。
在施工过程中，由于连续降雨导致工程延期两个月。
承包人要求延长工期并增加相应的工程款。
发包人认为延期是由于承包人管理不善造成的，不同意延长工期和增加工程款。
双方发生争议，诉至法院。
请问：1. 根据本案情况，法院应如何判断工期延误的责任？2. 如果法院判定延期是因不可抗力造成的，那么合同的工期和工程款应如何调整？。
建筑工程合同试题及答案
建筑工程合同试题及答案一、选择题1. 建筑工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 工程开始日期. 工程竣工日期C. 延期责任D. 所有以上答案：D解析：建筑工程合同中的工期规定通常包括工程的开始日期、预计竣工日期以及因不可抗力或其他原因导致的延期责任等相关内容。
2. 在建筑工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 业主. 设计师C. 项目经理D. 承包商答案：A解析：变更指令通常由业主发出，因为业主是工程项目的委托方，有权对工程的设计、施工等方面提出变更要求。
3. 建筑工程合同中，质量保证通常涉及哪些方面？A. 材料质量. 施工工艺C. 验收标准D. 所有以上答案：D解析：质量保证是确保工程质量满足合同约定的重要条款，通常包括材料的质量、施工工艺的标准以及工程验收的标准等内容。
二、简答题1. 请简述建筑工程合同中违约责任的一般规定。
答案：建筑工程合同中的违约责任是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的责任。
这通常包括违约金的支付、损害赔偿以及根据具体情况采取的其他补救措施。
违约责任的目的是为了保障合同的正常履行，确保双方的合法权益不受损害。
2. 建筑工程合同中，如何解决合同争议？答案：建筑工程合同争议的解决通常可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
合同双方应首先尝试通过友好协商解决争议；如果协商不成，可以选择调解；若调解仍无法解决问题，可以依据合同中的仲裁条款提交仲裁机构进行仲裁；如果仲裁无法解决或合同中未约定仲裁条款，可以向人民法院提起诉讼。
三、案例分析题某建筑工程合同规定，工程必须在两年内完成。
由于遭遇不可抗力事件，工程延期了三个月。
请问在这种情况下，承包商是否应该承担延期责任？为什么？答案：在这种情况下，承包商通常不应该承担延期责任。
因为不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害等。
如果延期是由于不可抗力造成的，承包商可以根据合同中的不可抗力条款免除或减轻其延期责任。
建设工程合同题目及答案
建设工程合同题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的是（）。
A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 供应合同答案：D2. 下列关于建设工程合同特点的说法，错误的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同履行期限较长C. 合同主体双方具有较强的专业性D. 合同风险较高答案：A3. 下列不属于建设工程合同示范文本的是（）。
A. 《建设工程设计合同》B. 《建设工程施工合同》C. 《建设工程监理合同》D. 《建设工程供应合同》答案：D4. 下列关于建设工程施工合同的说法，正确的是（）。
A. 施工合同必须采用书面形式B. 施工合同的签订主体为发包人和承包人C. 施工合同的履行地点为工程所在地D. 施工合同的付款方式为进度付款答案：B5. 下列不属于建设工程施工合同履行的原则的是（）。
A. 履行合同义务B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 遵守法律法规答案：A6. 下列不属于建设工程施工合同风险管理的方法的是（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险防范D. 风险承担答案：D7. 下列关于建设工程施工合同变更的说法，错误的是（）。
A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更内容应当符合原合同的性质、目的和宗旨C. 合同变更不得违反法律法规D. 合同变更应当经发包人和承包人协商一致答案：A8. 下列不属于建设工程施工合同解除的情形的是（）。
A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方违约，对方无法实现合同目的D. 法律规定解除合同答案：A9. 下列关于建设工程施工合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 违约责任具有惩罚性B. 违约责任应当等同于损害赔偿C. 违约责任可以免除D. 违约责任具有强制性答案：D10. 下列不属于建设工程施工合同争议解决方式的是（）。
A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 行政复议答案：D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同的是（）。
建设工程合同例题
建设工程合同例题【合同名称】建设工程合同【甲方】（建设单位）地址：________________法定代表人：_____________联系电话：_____________【乙方】（承包单位）地址：________________法定代表人：_____________资质等级：_____________营业执照号码：_____________鉴于甲方拟建设的_________（工程名称），经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程地点：________________2. 工程规模：________________3. 工程内容：包括但不限于__________（具体工程内容）。
4. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计和规范要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_________）。
2. 价款支付方式：_____________（如分期支付、节点支付等）。
三、工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定支付违约金。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及设计要求，并对工程质量负责。
2. 工程验收合格后，甲方应当及时办理结算手续。
五、变更与索赔1. 工程变更应当由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力或其他非乙方原因导致工程损失，乙方有权向甲方提出索赔。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因一方原因导致合同解除，违约方应承担相应责任。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
建设工程合同例题
建设工程合同例题乙方（承包方）：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就建设工程项目的施工事宜达成如下合同：合同标的1.1 工程名称：____________________________1.2 工程地点：____________________________1.3 工程内容及范围：包括但不限于____________________________。
1.4 工程规模及主要技术指标：。
1.5 设计图纸及技术要求：按照甲方提供的设计图纸和技术规范执行，具体内容为。
合同金额2.1 合同总金额：人民币____________________________元（￥）。
2.2 支付方式及时间：2.2.1 首付款：人民币____________________________元（￥），在合同签署后__________个工作日内支付。
2.2.2 中期款：人民币____________________________元（￥________________），在工程进度达到%时支付。
2.2.3 竣工款：人民币____________________________元（￥__________________________），在工程竣工验收合格后支付。
2.2.4 付款方式：银行转账、现金或双方认可的其他方式。
工期3.1 工程开工日期：______________年______________月______________日3.2 工程竣工日期：______________年______________月______________日3.3 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担因延误造成的相关损失，并按合同规定支付违约金。
3.4 延期申请：如因不可抗力因素或甲方要求导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后调整工期。
工程质量要求4.1 质量标准：工程应符合国家及地方相关质量标准，具体标准为____________________________。
建设工程合同法练习题
建设工程合同法练习题一、单项选择题（每题2分，共20分）1.关于建设工程合同的订立，下列说法正确的是？A. 口头形式也可以订立建设工程合同B. 建设工程合同必须采用书面形式C. 建设工程合同可以采用电子形式D. 建设工程合同必须经过公证才能生效2.在建设工程合同中，发包人的主要义务是？A. 支付合同价款B. 提供设计图纸C. 负责施工现场的安全D. 按时提供施工场地3.下列哪种情况不属于建设工程合同纠纷？A. 工程质量争议B. 工程进度争议C. 工程价款争议D. 施工方法争议4.在建设工程合同履行过程中，承包人未按照合同约定完成工程，应当承担的责任是？A. 继续履行合同B. 支付违约金C. 承担损害赔偿责任D. 以上都对5.根据《建设工程合同法》，建设工程合同的解除条件是？A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同当事人一方严重违约D. 以上都对6.在建设工程合同中，工程师的职责是？A. 负责施工过程中的技术指导B. 负责施工现场的管理C. 负责工程质量的验收D. 负责工程进度款的支付7.下列哪种情况不属于建设工程合同的法定解除？A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付价款C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同当事人一方严重违约8.在建设工程合同中，竣工验收合格的工程，承包人应当？A. 交付发包人B. 支付合同价款C. 承担保修责任D. 以上都对9.根据《建设工程合同法》，建设工程合同的诉讼时效是？A. 3年B. 5年C. 10年D. 20年10.在建设工程合同中，违约责任的原则是？A. 赔偿实际损失B. 支付违约金C. 承担损害赔偿责任D. 以上都对二、多项选择题（每题3分，共30分）1.在建设工程合同中，发包人的主要义务包括？A. 支付合同价款B. 提供设计图纸C. 负责施工现场的安全D. 按时提供施工场地E. 负责工程质量的验收2.建设工程合同纠纷的主要类型包括？A. 工程质量争议B. 工程进度争议C. 工程价款争议D. 施工方法争议E. 合同当事人一方严重违约3.建设工程合同的法定解除条件包括？A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付价款C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同当事人一方严重违约E. 工程师未按照合同约定提供技术指导4.建设工程合同中，工程师的职责包括？A. 负责施工过程中的技术指导B. 负责施工现场的管理C. 负责工程质量的验收D. 负责工程进度款的支付E. 协调发包人与承包人之间的关系5.建设工程合同的违约责任包括？A. 赔偿实际损失B. 支付违约金C. 承担损害赔偿责任D. 继续履行合同E. 合同当事人一方严重违约三、案例分析题（每题10分，共20分）1.甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司负责施工，甲公司负责支付工程价款。
《建造合同》基础题库70题
《建造合同》基础题第一部分（1-30题）1.合同预计成本表格中，自行完成部分内容包括人工费、材料费、机械费、前期费用。
2.人工成本确认单表格中包括：工程部位、工程量、合同价、完成总价3.分建工程确认单表格中包括：合同价、当期完成工程量、累计完成工程量、当期确认成本、累计确认成本4.机械费结算单表格包括：增加变动情况、增加变动后机械费总价、应扣款项。
5.合同管理流程前期工作中，工程中标后，承建项目的项目部对中标后工程项目进行成本分析（二次预算），完成后报所属处审批。
各处经营、财务部门根据本单位年度经营指标及项目的具体情况，对中标项目的成本分析（二次预算）进行审核，审核通过后（如审核不通过，发回项目部重新编制），报经理或主管的副经理批准。
6.合同管理流程前期工作中，成本分析（二次预算）经批准后，各处应与项目部签订有关责任书，责任书中应明确该项目的目标成本、利润等相关指标。
7.合同管理流程前期工作中，项目部应依据批复文件及责任书的相关指标，将目标成本按单元分解，一般应包括材料、机械、人工、现场管理费和其它费用，同时制定相应的保障控制措施。
8.合同管理流程项目实施阶段，项目部应按期完成如下工作，做好有关资料、报表以及合同文本的收集、编制和签认工作。
做好专业分包、劳务分包及自身管理费的确认和清算工作，完成相关的合同签认、数量确认以及有关的结算工作。
项目部同时将项目实施所发生的其它实际成本进行归集、汇总，全部整理后报单位财务部入账。
9.合同管理流程项目实施阶段，项目部应按期完成如下工作，项目部的有关人员将计量收入、变更洽商事项的收入报各处财务部入账。
无法按时统计完成上述收入的，应根据当期归集、汇总的工程实际发生成本额占目标成本的比重来确认收入报财务部入账。
10.合同管理流程项目竣工后阶段，项目部生产、经营有关人员依据合同条款、项目清单及审批后的变更洽商和索赔项目向业主做竣工结算，确认收入后报单位财务部入账。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建造合同习题一【习题1】某建筑公司承建A工程，工期两年，工程开工时预计A工程的总成本为980万元，第一年年末A工程的预计总成本为1000万元。
第一年末，该建筑公司的“工程施工—A工程”账户的实际发生额为680万元。
其中：人工费150万元，材料费380万元，机械使用费100万元，其他直接费和工程间接费50万元。
经查明，A工程领用的材料中有一批虽已运到施工现场但尚未使用，尚未使用的材料成本为80万元。
第一年的完工进度为（）。
A．61.22% B．68% C．60% D．69.39%【答案】C【解析】第一年的完工进度=（680-80）÷1000=60%【习题2】2004年1月1日，乙建筑公司与客户签订一项固定造价建造合同，承建—幢办公楼，预计2005年6月30日完工；合同总金额为16000万元，预计合同总成本为14000万元。
2005年4月28日，工程提前完工并符合合同要求，客户同意支付奖励款200万元。
截止2004年12月31日，乙建筑公司已确认合同收入12000万元。
2005年度，乙建筑公司因该固定造价建造合同应确认的合同收入为（）万元。
（2006年考题）A.2000B.2200C.4000D.4200【答案】D【解析】 2005年应确认的合同收入＝合同总收入×完工进度－以前期间累计已确认的收入＝（16000+200）×100％-12000＝4200（万元）【习题3】20×6年4月1日，甲公司签订一项承担某工程建造任务的合同，该合同为固定造价合同，合同金额为800万元。
工程自20×6年5月开工，预计20×8年3月完工。
甲公司20×6年实际发生成本216万元，结算合同价款180万元；至20×7年12月31日止累计实际发生成本680万元，结算合同价款300万元。
甲公司签订合同时预计合同总成本为720万元，因工人工资调整及材料价格上涨等原因，20×7年年末预计合同总成本为850万元。
20×7年12月31日甲公司对该合同应确认的预计损失为( )。
A．0 B．10万元 C．40万元 D．50万元【答案】B【解析】20×7年12月31日完工百分比=680÷850=80%，甲公司对该合同应确认的预计损失=（850-800）×（1-80%）=10万元。
【习题4】企业确定合同完工进度时可以选用的方法有（）。
A．累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例B．已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例C．实际测定的完工进度D．计划完工进度【答案】ABC【习题5】甲建筑公司签订了一项总额为4000万元的建造合同，承建一座桥梁。
工程已于2007年7月开工，预计2009年9月完工。
最初，预计工程总成本为3600万元，到2008年底，由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本，预计工程总成本已为4200万元。
该项工程于2009年6月提前3个月完成了建造合同，客户同意支付奖励款600万元。
建造该项工程的其他有关资料如下：要求：根据上述资料，编制甲建筑公司2007年、2008年和2009年相关业务的会计分录。
（金额单位用万元表示）。
【答案】（1）2007年的会计分录：①登记实际发生的合同成本：借：工程施工—成本 1260贷：应付职工薪酬、原材料等 1260②登记已结算的工程价款：借：应收账款 1800贷：工程结算 1800③登记已收的工程价款：借：银行存款 1700贷：应收账款 1700④登记确认的收入、费用和毛利：2007年的完工进度＝1260/（1260＋2340）×100％＝35%2007年确认的合同收入＝4000×35%＝1400万元2007年确认的毛利＝（4000-1260-2340）×35%＝140万元2007年确认的合同费用＝1400-140＝1260万元借：工程施工—毛利 140主营业务成本 1260贷：主营业务收入 1400（2）2008年的会计分录：①登记实际发生的合同成本：借：工程施工—成本 1890（3150-1260）贷：应付职工薪酬、原材料等 1890②登记已结算的工程价款：借：应收账款 1800贷：工程结算 1800③登记已收的工程价款：借：银行存款 1720贷：应收账款 1720④登记确认的收入、费用和毛利：2008年的完工进度＝3150/（3150+1050）×100％＝75%2008年确认的合同收入=4000×75%-1400＝1600万元2008年确认的毛利＝（4000-3150-1050）×75%-140=-290万元2008年确认的合同费用＝1600-（-290）=1890万元2008年确认的合同预计损失=（3150+1050-4000）×（1-75%）=50万元借：主营业务成本 1890贷：主营业务收入 1600工程施工—毛利 290同时：借：资产减值损失 50贷：存货跌价准备 50（3）2009年的会计分录：①登记实际发生的合同成本：借：工程施工—成本 1010（4160-3150）贷：应付职工薪酬、原材料等 1010②登记已结算的工程价款：借：应收账款 1000贷：工程结算 1000③登记已收的工程价款：借：银行存款 1180贷：应收账款 1180④登记确认的收入、费用和毛利：2009年确认的合同收入＝合同总金额－至目前为止累计已确认的收入＝（4000+600）-1400-1600＝1600万元2009年确认的毛利=（4000+600-4160）-（140-290）=590（万元）2009年确认的合同费用＝当年确认的合同收入－当年确认的毛利－以前年度预计损失准备=1600-590-50=960万元借：主营业务成本 960存货跌价准备 50工程施工—毛利 590贷：主营业务收入 1600⑤ 2009年项目完工，应将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲借：工程结算 4600贷：工程施工—成本 4160工程施工—毛利 440小结：建造合同的基本分录（1）登记实际发生的合同成本借：工程施工——合同成本贷：原材料应付职工薪酬（2）登记已结算的工程价款借：应收账款贷：工程结算（3）登记已收的工程价款借：银行存款贷：应收账款（4）登记确认的收入、费用和毛利借：主营业务成本工程施工——毛利贷：主营业务收入（5）最后一起工程完工时，作对冲借：工程结算贷：工程施工——合同成本——合同毛利注意：①如果发生存货跌价时借：资产减值损失贷：存货跌价准备—预计损失准备②合同完工时借：存货跌价准备贷：主营业务成本建造合同习题二【习题1】2007年7月1日，某建筑公司与客户签订一项固定造价建造合同，承建一幢办公楼，预计2008年12月31日完工；合同总金额为12 000万元，预计总成本为10 000万元。
截止2007年12月31日，该建筑公司实际发生合同成本3 000万元。
假定该建造合同的结果能够可靠地估计，2007年度对该项建造合同确认的收入为（）万元。
A.3 000B.3 200C.3 500D.3 600【答案】D【解析】12 000×3 000÷10 000=3 600（万元）。
【习题2】（2005年）2007年1月1日，乙建筑公司与客户签订一项固定造价建造合同，承建一幢办公楼，预计2008年6月30日完工；合同总金额为16 000万元，预计总成本为14 000万元。
2008年4月28日，工程提前完工并符合合同要求，客户同意支付奖励款200万元。
截止2007年12月31日，乙建筑公司已确认合同的收入为12 000万元，2008年度乙建筑公司因该固定造价合同应该确认的合同收入为（）万元。
A.2 000B.2 200C.4 000D.4 200【答案】D【解析】2008年应该确认的合同收入为：合同总收入16 000减去2007年已经确认的收入12 000，然后在加上因奖励而形成的收入200。
也就是16 000-12 000+200=4 200（万元）。
【习题3】下列有关建造合同的会计处理，正确的有（）。
A.建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用B.建造合同结果不能可靠估计且合同成本不能收回的，按合同成本确认合同收入C.建造合同结果不能可靠估计且合同成本能够收回的，按合同成本确认合同收入D.建造合同结果不能可靠估计且合同成本不能收回的，合同成本在发生时计入费用【答案】ACD【习题4】对于在资产负债表日劳务的结果不能可靠估计的，虽已发生的成本能得到补偿，一般不确认收入，只确认成本。
（）【答案】×【解析】对于跨年度的劳务，在资产负债表日劳务的结果不能可靠估计的，如果已发生的成本能得到补偿，应按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本确认收入，并按相同金额结转成本，不确认利润。
【习题5】某建筑公司签订了一项总金额为1 200万元的建造合同，承建一幢办公楼。
工程已于2007年7月开工，预计2009年10月完工。
最初，预计工程总成本为1 000万元，到2008要求：（1）确定各年的合同完工进度；（2）计算确认各年的收入、费用和毛利；（3）编制2007年～2009年各年的有关会计分录。
【答案】（1）确定各年合同完工进度：（单位：万元）注：2008年的完工进度＝825÷1100×100%＝75% （2）计量确认各年的收入、费用和毛利（3）编制2007年～2009年各年的有关会计分录2007年的会计分录如下：①登记实际发生的合同成本：借：工程施工—合同成本250贷：应付职工薪酬、原材料等250②登记已结算的工程价款：借：应收账款300贷：工程结算300③登记已收的工程价款：借：银行存款240贷：应收账款240④登记确认的收入、费用和毛利：借：主营业务成本250工程施工—合同毛利50贷：主营业务收入3002008年的会计分录如下：①登记实际发生的合同成本：借：工程施工—合同成本575贷：应付职工薪酬、原材料等575②登记已结算的工程价款：借：应收账款600贷：工程结算600③登记已收的工程价款：借：银行存款560贷：应收账款560④登记确认的收入、费用和毛利：借：主营业务成本575工程施工—合同毛利25贷：主营业务收入6002009年的会计分录如下：①登记实际发生的合同成本：借：工程施工—合同成本275贷：应付职工薪酬、原材料等275②登记已结算的工程价款：借：应收账款300贷：工程结算300③登记已收的工程价款：借：银行存款400贷：应收账款400④登记确认的收入、费用和毛利：借：主营业务成本275工程施工—合同毛利25贷：主营业务收入300⑤工程完工时，将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲：借：工程结算 1 200贷：工程施工—合同毛利100—合同成本 1 100某建筑公司与客户签订了一项总金额为1520万元的建造合同，工程已于2001年7月3日开工，2003年7月完工。