弱电劳务承包合同
弱电智能化劳务分包合同6篇
弱电智能化劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就弱电智能化劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________二、承包范围及要求1. 承包范围：_________2. 承包要求：_________三、工期及进度要求1. 工期：自合同签订之日起，乙方必须按照甲方要求的工期完成承包范围内的所有工作。
2. 进度要求：乙方需按照甲方制定的进度计划，合理安排施工工序，确保施工进度。
四、质量与验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范施工，确保工程质量。
2. 验收标准：工程完成后，甲方按照合同条款和相关标准进行验收。
如达不到验收标准，乙方需按照甲方要求进行整改。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点和金额如下：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%作为预付款。
（2）中期款：工程进行到中期时，甲方支付乙方合同总金额的_________%。
（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
六、违约责任及赔偿标准1. 违约责任：如因乙方原因未能按照合同约定完成施工任务，乙方需承担相应的违约责任。
2. 赔偿标准：因乙方违约给甲方造成损失的，乙方需赔偿甲方因此产生的全部损失。
七、争议解决方式及管辖法院1. 争议解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。
八、其他约定事项1. 保密条款：甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术资料，应予以保密，不得向第三方泄露。
弱电施工承包合同（通用7篇）
弱电施工承包合同（通用7篇）弱电施工承包篇1发包人(以下称甲方)：承包人(以下称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及其他有关法律、行政法规等，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就本建设工程相关弱电施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：楼宇对讲系统二、工程地点：三、工程承包范围：楼宇对讲系统供货、施工、调试、售后保修及维护服务。
四、承包方式：包工、包料，不增加工作量的情况下，不增加任何费用。
五、工期：开、竣工日期：20xx年月日至年月日。
合同工期：个日历天。
六、质量标准及合同金额：工程质量标准：合格; 合同金额(人民币)：叁拾肆万零捌佰贰拾贰元￥ 340822 元。
七、组成本合同的文件及解释顺序：1、本合同条款;2、报价及其附件;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、语言文字及图纸：1、本合同使用语言，使用汉语语言文字。
2、甲方向乙方提供竣工图纸期限和套数：竣工验收前7 个工作日， 3 套。
九、双方的一般权利和义务：1、甲方：1.1 委派专人协调甲乙双方施工过程中事宜。
1.2 提供施工的必要条件，如施工用水、电接口(如产生费用，乙方付费)。
2、乙方：2.1 工作负责人：姓名：李占军职务：项目经理职权：负责施工管理事务。
2.2 保质保量完成整个工程的深化设计、供货、施工、售后等相关服务。
十、工期延误：1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1.1甲方未能按约定提供开工条件;1.2甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;1.3 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;1.4设计变更和工程量增加;1.5不可抗力;1.6双方约定同意工期顺延的其他情况：其它具体情况双方另行商定。
十一、隐蔽工程验收：双方约定隐蔽工程验收部位：按照施工规范及图纸按时验收。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电安装劳务合同7篇
弱电安装劳务合同7篇篇1甲方（劳务需求方）：__________[公司名称]地址：__________法定代表人：__________联系方式：电话：__________邮箱：__________乙方（劳务提供方）：__________[公司名称]地址：__________法定代表人：__________联系方式：电话：__________邮箱：__________鉴于甲方需要安装弱电系统，并希望由乙方提供相应劳务，双方在平等、自愿的基础上，依据国家法律法规，经友好协商订立本合同协议。
为明确双方权益，特制定如下条款：第一条合同目的及工作内容乙方根据甲方的需求，提供弱电安装劳务服务，包括但不限于监控设备、网络设备、楼宇自动化系统等弱电项目的安装、调试、维护等工作。
具体工作内容及要求详见附件《弱电安装项目清单》。
第二条合同期限及工作安排本合同自签订之日起生效，至完成所有弱电安装工作并验收合格止。
具体开工日期、进度安排及验收标准等详见附件《工程进度安排表》。
第三条劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工作量结算，具体价格详见附件《弱电安装劳务价格表》。
2. 支付方式：甲方在验收合格后______个工作日内支付乙方劳务费用总额的______%，剩余______%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题一次性支付。
3. 乙方需提供正规劳务发票，甲方按照发票金额支付款项。
第四条甲方责任与义务1. 甲方需提供必要的工作条件和环境，确保乙方能够顺利开展工作。
2. 甲方有权对乙方的安装过程进行监督，确保工程质量和进度。
3. 甲方需按时支付劳务费用，不得无故拖欠。
第五条乙方责任与义务1. 乙方需按照甲方的要求，按时、按质完成弱电安装工作。
2. 乙方需提供充足的劳动力，保证工程进度。
3. 乙方负责安装过程中的安全工作，确保无事故发生。
4. 乙方有义务保护甲方的设备和财产，如因乙方原因造成损失，需承担赔偿责任。
弱电劳务合同范本（通用5篇）
弱电劳务合同弱电劳务合同范本（通用5篇）随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的弱电劳务合同范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
弱电劳务合同1甲方：_____________________乙方：___________________________甲乙双方本着诚信原则，经友好协商就乙方为甲方工地________________________弱电工程达成以下合同。
一.业务范围及业务容量（1）乙方负责为甲方指定场地提供弱电终端点及设备安装调试，并完全按照合同条款规定的规格型号施工。
详见附件清单。
（2）乙方在施工期间按照甲方规定文明施工。
（3）本工程合同总金额人民币（大写）柒万壹仟圆整小写￥：_____________________元整。
(含6%税)二.双方权利与义务1.乙方按照甲方的要求,在____________年____月____日之前完成工程并交付甲方验收；2．甲方负责提供正确、详细的资料并提供必要的配合；3.乙方对本合同中设备免费保修一年；第二年开始有偿服务，具体条款另议；4.所需材料及设备详细见报价单，报价单作为本合同一部分。
三、价格与费用支付（1）在甲乙双方签订本合同时，甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；（2）在工程中期甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；（3）工程竣工，甲方验收合格后即付工程款￥：_______00.00元整四、违约责任如乙方在__________年______月______号没有完成该工程，每延一天甲方在工程款中扣除￥：___________________元整，如因甲方因素造成的延期乙方除外；五、免责条款因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。
但如遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后3日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。
弱电劳务承包合同模板范本
合同编号：____________________甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电工程的劳务承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程概况：____________________二、承包范围1. 乙方负责完成甲方指定的弱电工程项目的劳务工作，包括但不限于以下内容：（1）弱电综合布线系统（包括桥架安装、管路铺设、信息点布线安装、机房信息点布线安装、室内光缆布线等）；（2）协助安装防雷系统、消防系统等配套设施；（3）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签及相关文档资料；（4）保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场；（5）保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
三、工期1. 工期：______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付______元的违约金。
四、合同价款1. 本合同采用固定总价方式计价，合同总价为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 甲方应于合同签订后______日内，将合同总价款的______%，即人民币______元整支付给乙方作为预付款。
3. 工程验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件；（2）及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库；（3）按照合同约定支付工程款；（4）对乙方在施工过程中发生的人身伤害承担相应的责任。
弱电承包劳务合同范本
弱电承包劳务合同范本1. 合同背景本合同是由甲方（下称“雇主”）与乙方（下称“承包商”）签订的弱电承包劳务合同。
根据双方的自愿原则，甲乙双方达成如下协议：2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确双方在弱电承包劳务方面的权益和责任，并规定双方的相关权利与义务。
2.2 合同有效期本合同自双方签字之日起生效，并持续有效至合同期满或根据条款终止。
2.3 服务内容乙方承包商应根据雇主甲方的要求提供弱电承包劳务。
具体工作内容包括但不限于：设计、安装、维护和升级各类弱电系统，以满足雇主的需求。
2.4 服务费用雇主甲方将向乙方承包商支付约定的服务费用。
服务费用的支付方式和时间由双方协商确定，并在合同中明确注明。
•雇主甲方应提供必要的工作环境和工作条件，确保乙方承包商能够按时、按质完成工作。
•乙方承包商应尽职尽责地提供弱电承包劳务，保证服务质量和工作安全，承担由于服务质量引起的责任。
2.6 保密条款•双方应对对方提供的保密信息保守秘密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用该保密信息。
•本条款在本合同终止后依然有效，并且双方不得因此而解除保密义务。
任何一方违反本合同的条款约定，应承担相应的违约责任。
未经对方同意终止合同的一方应向对方支付相应违约金。
3. 合同终止本合同在以下情况下终止： - 合同期满并双方不再续签； - 双方协商一致解除合同； - 一方严重违反合同条款，经对方书面通知后未改正； - 发生不可抗力等不可预测的情况，严重影响合同履行的情况下。
4. 法律适用与争议解决•本合同适用中华人民共和国法律；•对于合同的解释和争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
5. 其他事项•本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
•本合同的任何修改和补充应由甲乙双方以书面形式签署。
本合同自双方签字之日起生效，有效期为_____年。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（雇主）：签字：_________ 日期：_________乙方（承包商）：签字：_________ 日期：_________。
弱电劳务合同范本(热门6篇)
弱电劳务合同范本（热门6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电劳务合同范本（热门6篇）弱电劳务合同范本第1篇甲方(用人单位)：乙方（劳动者）：甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程
弱电劳务承包合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF-1999-0201）及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：。
（二）工程地点：。
（三）承包范围及内容：
1、承包范围: 本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、网络系统，不含安防系统)安装工程。
2、工作内容：
（1）弱电桥架架设。
（2）室内弱电系统(不含正负零一米外弱电) 预留预埋、安装作业。
３、安装完成且未交验前，成品保护由乙方负责，交验后由甲方负责；
４、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整；
５、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清；若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收 %的采购费从乙方结算中扣回。
第二条承包方式
1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。
（若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费, 元/平方米）。
2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。
第三条承包价格和结算办理
乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。
1、本工程的室内弱电安装（工作内容详承包范围）按甲方提供的
施工图以人工费元（大写：）进行总体
核算。
２、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。
第四条工期要求
按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。
如不能按期完成，由乙方承担违约金及经济损失，若经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时，甲方有权单方面解除合同，并处合同金额 %的违约金。
第五条施工安全和文明施工
乙方必须确保本工程安全生产、文明施工，配合总包方和甲方争创“市级文明工地”。
乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、安全管理制度，保证建筑安装施工安全和文明施工。
若发生安全事故，属乙方原因的，由乙方负主要责任；属甲方原因的，由甲方负主要责任。
安全事故处理如下：元以内由乙方负责，元以上由甲方承担60%、乙方承担40%。
第六条质量
（一）质量要求：乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，
执行《建筑安装工程施工质量验收规范》，以合格为标准，
（二）质量缺陷及事故的处理：在施工过程中如发生质量缺陷及事故，其发生的费用（包括材料、人工、及其他相关费用）由责任方承担第五条合同价款结算方式
甲方每两个月向乙方支付一次劳务费，期间乙方垫资施工，劳务费的支付比例为：经甲方审核后，乙方施工的两个月累计实际完成量造价的60%劳务费（其中第一个月底乙方可向甲方借资完成量造价的10%劳务费）。
工程竣工验收合格后50日内，甲方累计支付至完成造价总额的80%，余款在双方办理结算后30日内，付至结算总额的97%，留3%作工程质保金，一年后再支付（不计息）。
第六条双方的权利、责任和义务
（一）甲方
1、甲方根据乙方承包内容安排乙方工作，并乙方的施工质量、安全、
进度、文明施工进行指导、监督、检查，对不符合要求的提出整改意见或下达停工指令。
2、甲方负责项目的施工管理，提供宿舍给乙方住宿场地、提供施工
用水、用电。
3、按合同约定向乙方付劳动报酬。
4、甲方提供施工图纸一套给乙方。
5、资料由甲方负责，资料表格的部分数据由乙方提供。
（二）乙方
1、乙方应严格遵守有关施工管理的要求。
开工前，乙方应将人员姓
名、年龄、特种作业人员上岗资质证、身份证、通信方式等资料报甲方备案，特种作业人员必须持证上岗。
2、严格按照施工图纸、设计变更、甲方通知、施工验收规范、有关
技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程的质量达到合格；遵守甲方的作业计划，投入足够人力物力保证工期；接受安全教育，认真执行
安全技术规范，严格遵守安全制度，达到文明施工。
3、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方工作安排指挥，接
受业主、监理、总包、质监、安监及相关部门监督指导，按期或提前保质保量完成施工作业任务；
4、乙方必须在甲方通知入场后三个工作日内安排入场。
否则甲方有
权做出相应处罚。
5、劳保用品及费用由乙方购买，并承担费用。
6、乙方工人入场必须携带身份证，甲方配合做好暂住证及就业证等
办理，其费用由乙方承担。
第七条违约责任
1、若乙方施工质量未达到要求，乙方应返工修复至达到要求为止，
返工材料费用按甲方实际材料采购价加50%的采管费向乙方收取，并处乙方2万元违约金；
2、甲方未按合同约定支付其工程款，视为甲方违约，甲方违约后，
乙方有权向劳动部门追究工程款并赔偿乙方损失2万元；
第八条其它
1、乙方垫资施工期间，必须按时发放民工工资，若因乙方拖欠民工
资而造成民工上访等事件发生时，甲方有权向乙方追讨所产生的停工等损失。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同一式贰份.甲、乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方：
经办人：身份证号码：
年月日年月日。