桥梁基础、下部结构、上部结构及附属工程劳务合同(改)
桥梁劳务分包合同范文(3篇)
桥梁劳务分包合同范文甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，通过协商。
乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员，为建立和谐稳定的劳动关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商一致，同意签订本合同共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、承包方式：为砼、钢筋单价形式劳务合作承包合同。
五、承包单价：安装费、维护费、保险费、1.5%安全生产费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。
在施工过程中，如有需要，乙方提前申请，甲方可以提供吊车，挖掘机等大型设备配合乙方施工。
乙方向甲方提10%履约保证金。
六、质量要求1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工，接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。
2、桩基小接桩钢筋必须控制在设计和规范范围内，否则造成的损失由乙方承担。
3、分项、分部工程一次验收合格率100%，优良率100%，单项工程总评95分以上。
4、砼外表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝，达到业主创优标准。
5、无质量隐患、无质量通病6、外观质量达到规范要求，并得到监理和业主的认可。
由施工质量造成的返工、质量处罚由乙方全额承担。
七、工期要求月日之前必须全部完成合同承包范围施工，同时满足业主的计划工期要求，如业主工期提前，则乙方无条件按要求完成。
乙方不得以任何理由（资金、农忙等）推迟工期。
八、材料、设备供应方式：1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方提供，甲方负责按乙方实际使用计划运至施工现场。
乙方负责卸货材料的堆放、储存和保管等工作所有人工。
2、砼使用商品混凝土，按照乙方的要求在指定时间内运送到指定位置，若由于乙方原因准备工作不充分导致砼的质量变化由乙方负责。
砼的数量按施工图实体计算，损耗控制在2%之内，多出部分由乙方承担，混凝土按商品混凝土单价在工程款中扣除。
关于印发《浙江省公路水运工程施工分包管理办法(试行)》的通知 (2)
ZJSP17-2022-0008 浙江省交通运输厅文件浙交〔2022〕97号省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》的通知各市交通运输局、义乌市交通运输局，舟山市港航和口岸管理局、台州市港航口岸和渔业管理局：为进一步规范我省公路水运工程施工分包行为，强化施工分包管理，保障工程建设质量和施工安全，我厅制定了《浙江省公路水运施工分包管理办法（试行）》。
现印发给你们，请遵照执行。
－ 1 －浙江省交通运输厅2022年8月16日－ 2 －浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）为贯彻落实建设高水平交通强省决策部署，深入开展交通建设领域违法转分包突出问题专项整治，进一步规范施工分包行为，促进交通建设市场健康发展，打造清廉交通，根据国家有关法律法规，结合我省实际，制定本办法。
一、施工分包的范围除规定不得分包的工程内容外，承包人可以采用施工分包的方式，将所承包工程中的专业工程或专项工程依法交由具备相应条件的分包人实施，但分包人不得再分包。
下列工程内容不得分包：（一）滑坡体的预应力结构和抗滑桩。
（二）单独招标路面合同段的沥青面层结构。
（三）桥梁索塔、锚碇、沉井基础等结构；浇筑高度≥30米的非柱式混凝土墩；预应力混凝土桥梁上部承重结构（购买专业化生产的符合相关要求的梁板除外）；拱桥、斜拉桥、悬索桥等特殊桥梁上部承重结构（钢结构除外）。
（四）水底隧道；采用盾构法或隧道掘进机（TBM）施工的隧道；设计明确的高风险和技术特别复杂的隧道；单独招标隧－ 3 －道合同段的二次衬砌。
（五）船闸闸首与闸室混凝土结构；高桩码头现浇混凝土靠船上部结构；码头工程预应力混凝土构件预制（购买专业化生产的符合相关要求的梁板除外）。
（六）其他高风险和技术复杂的工程内容。
发包人可以结合项目实际在招标文件中按合同段明确不得分包的工程内容。
未经发包人书面同意，构成主体工程的钢材、水泥、混凝土等主要材料、半成品、构（配）件（钢结构以及购买的梁板、商品混凝土等除外）的采购供应，应当由承包人完成，不得由分包人实施。
桥梁工程合同范本(5篇)
桥梁工程合同范本甲方：__________，以下简称甲方乙方：__________，以下简称乙方依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。
一、承包形式：包工，包料。
二、承包内容：郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。
三、质量要求，达到验收合格标准。
四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。
不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。
采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。
要确保工程进度，工程质量达到合格。
负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。
六、工程工期：接到甲方通知后三天必须设备进场。
七、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延____天，承担工程总款____%的违约罚款。
八、安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。
乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。
文明施工，做到三清，六好。
施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。
如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。
九、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。
所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。
竣工验收报甲方、监理审核。
每道施工报甲方监理验收，并作记录。
十、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。
保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期十一、工程造价___元。
桥梁下部结构施工劳务合同
甲方（订购方）：
名称：________________________
地址：____________________________
乙方（受托人）：
名称：________________________
地址：____________________________
1.劳务内容
在本协议中，乙方按照甲方的指示进行桥梁下部结构的施工。
这包括钻孔灌注桩、承台、桥墩等的施工。
2.服务期限
开始日期：_____年_____月_____日
结束日期：_____年_____月_____日
实际劳务时间以甲方现场要求为准。
3.质量标准
工程应符合甲方与业主之间签订的施工总承包联合或专业合同规定的质量标准，以及国家现行规范和标准。
4.合同价格
本工程为固定单价合同，合同单价一次性确定，不得变更。
总金额的计算方法是将合同规定的固定单价乘以现场实际发生并经确认的设计（或变更设计）内的合格工程量。
5.支付人工费用
甲方根据工程进度向乙方支付劳务费用。
6.双方的责任
甲方：
提供设计图纸、技术要求及相关资料。
承诺支付人工费用。
我们有权对施工过程进行监督和检查。
乙方：
按甲方要求和有关规范进行施工。
提供施工所需的人员、设备和材料。
遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
7.争议解决
本合同履行过程中发生的争议，通过双方协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.合同的有效性
本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议正本两份，甲乙双方各执一份。
桥梁工程施工程序是什么(3篇)
第1篇一、施工准备阶段1. 施工组织设计：根据桥梁工程的规模、结构形式、地质条件等因素，制定详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度、资源配置等。
2. 施工图纸会审：组织设计、施工、监理等单位对施工图纸进行会审，明确施工技术要求、施工难点、质量控制点等。
3. 施工场地准备：平整施工场地，搭建临时设施，如施工便道、材料堆场、生活区等。
4. 材料设备准备：根据施工组织设计，采购、加工、运输各类材料设备，确保施工所需。
5. 施工人员培训：对施工人员进行技术交底、安全教育、技能培训等，提高施工人员素质。
二、基础施工阶段1. 地质勘探：对桥梁基础地质进行勘探，为施工提供依据。
2. 基础开挖：根据地质条件，采用明挖、暗挖、沉井等方法进行基础开挖。
3. 钢筋制作与安装：根据设计要求，制作钢筋，并进行绑扎、安装。
4. 混凝土浇筑：按照设计要求，进行混凝土浇筑，确保基础结构质量。
5. 基础养护：对基础混凝土进行养护，保证其强度和耐久性。
三、下部结构施工阶段1. 墩台施工：按照设计要求，进行墩台身、墩台帽、承台等施工。
2. 支座安装：根据设计要求，安装支座，确保桥梁结构的稳定性。
3. 墩台基础施工：对墩台基础进行施工，包括桩基、承台、墩身等。
4. 墩台养护：对墩台混凝土进行养护，保证其强度和耐久性。
四、上部结构施工阶段1. 钢筋制作与安装：根据设计要求，制作钢筋，并进行绑扎、安装。
2. 模板安装：按照设计要求，安装模板，确保结构尺寸准确。
3. 混凝土浇筑：按照设计要求，进行混凝土浇筑，确保上部结构质量。
4. 模板拆除：混凝土强度达到设计要求后，拆除模板。
5. 预应力施工：对预应力混凝土结构进行张拉、压浆等施工。
五、桥面系及附属结构施工阶段1. 桥面铺装：根据设计要求，进行桥面铺装，包括沥青混凝土、水泥混凝土等。
2. 桥梁伸缩缝施工：按照设计要求，安装桥梁伸缩缝。
3. 桥面排水设施施工：按照设计要求，安装桥面排水设施。
上诉人中铁一局集团第四工程有限公司因与被上诉人董红兵、原审被告高璋劳务合同纠纷一案二审民事判决书
上诉人中铁一局集团第四工程有限公司因与被上诉人董红兵、原审被告高璋劳务合同纠纷一案二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】陕西省榆林市中级人民法院【审理法院】陕西省榆林市中级人民法院【审结日期】2020.09.23【案件字号】(2020)陕08民终1908号【审理程序】二审【审理法官】高慧云惠莉莉霍韬【审理法官】高慧云惠莉莉霍韬【文书类型】判决书【当事人】中铁一局集团第四工程有限公司;董红兵;高璋【当事人】中铁一局集团第四工程有限公司董红兵高璋【当事人-个人】董红兵高璋【当事人-公司】中铁一局集团第四工程有限公司【代理律师/律所】张雄飞陕西纳智律师事务所【代理律师/律所】张雄飞陕西纳智律师事务所【代理律师】张雄飞【代理律所】陕西纳智律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】中铁一局集团第四工程有限公司【被告】董红兵;高璋【本院观点】为他人提供劳务的一方，依法享有请求接受劳务方支付劳务的权利，本案中，董红兵组织工人提供了劳务，上诉人作为接受劳务方，理应履行支付劳务费的义务。
【权责关键词】民事行为能力代理民事权利合同侵权不可抗力新证据质证罚款诉讼请求反诉维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审查明的事实与一审法院查明的事实相同，予以确认。
【本院认为】本院认为，为他人提供劳务的一方，依法享有请求接受劳务方支付劳务的权利，本案中，董红兵组织工人提供了劳务，上诉人作为接受劳务方，理应履行支付劳务费的义务。
虽然上诉人未直接与董红兵签订合同，但其将工程发包给其内设机构桥梁一公司，内设机构非对外独立承担民事责任的主体，产生的法律后果应由上诉人承担，高璋作为内设机构负责人将部分劳务分包给董红兵，工程竣工后，其就劳务费与董红兵达成书面结算协议，双方在协议上签名确认，意思表示明确，形成劳务合同法律关系，该劳务合同对双方具有约束力，非不可抗力不得解除该合同。
2021年10月高速公路养护技能竞赛模拟卷与答案解析180
2021年10月高速公路养护技能竞赛模拟卷与答案解析180一、单选题(共20题)1.(___)的优点是钻进与排渣同时连续进行，在适用土层中钻进速度较快。
A：A.冲抓锥钻进B： B.冲击钻孔C： C.正循环钻进施工D： D.反循环钻进施工【答案】：C【解析】：2.斜拉桥空心索塔的塔内应保持通风干燥。
塔内通风、照明系统每年至少检查保养(___)次，损坏的灯具应及时更换。
A：1B：2C：3D：4【答案】：A【解析】：3.公路交通安全设施的结构设计安全等级应符合现行《公路工程结构可靠度设计统一标准》(GB/T 50283)的规定,其中高速公路、一级公路上的悬臂式、门架式交通标志所对应的的结构设计安全等级为(___) 级A：一B：三C：二D：四【答案】：C【解析】：4.对客车上查获或旅客主动交出的鞭炮、烟花爆竹、发令纸等危险品应立即进行( )，并做好记录，妥善保管，交前方停车站处理。
A：浸水处理B：隔离处理C：引爆处理D：调查处理【答案】：A【解析】：消防安全5.裂缝修补胶应符合(___)要求。
A：固化后收缩性大，固化时间可调节，灌浆工艺简便，固化后不应遗留有害化学物质B：固化后收缩性大，固化时间不可调节，灌浆工艺简便，固化后不应遗留有害化学物质C：固化后收缩性小，固化时间不可调节，灌浆工艺简便，固化后不应遗留有害化学物质D：固化后收缩性小，固化时间可调节，灌浆工艺简便，固化后不应遗留有害化学物质【答案】：D【解析】：6.照明设施应布设在工作区(___)，照明方向应背对非封闭车道。
A：正面B：侧面C：背面D：尾部【答案】：B【解析】：7.高速公路上桥梁的沥青桥面铺装层厚度不宜小于(___)mm。
A：70B：80C：90D：85【答案】：A【解析】：8.车辆轮对的内侧距离为1353mm，其允许偏差为±( )。
A：2mmB：3mmC：4mmD：6mm【解析】：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）第183条9.计算沥青混合料最佳沥青用量OAC1无需用到的指标是（）。
桥梁工程承包合同范文3篇
桥梁工程承包合同范文3篇近年来，我国的桥梁工程正由建设大国的阶段向建设强国的阶段发展。
桥梁工程承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的桥梁工程承包合同范文，感谢您的阅读。
桥梁工程承包合同范文1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)甲方承接工程施工，为保证工程按期、保质完成，同意由乙方组织作业班组对工程内乌桥港大桥、箱涵、盖板涵工程进行组织施工。
为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着精诚协作、互利互惠的原则，经双方友好协商，订立如下施工合同，以资双方共同遵照执行。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、施工内容：1、乌桥港大桥除桩基工程、锥坡外的所有设计图纸施工任务及工序(含砍桩头、预制梁台座、存梁台、预制场场地硬化、转梁、龙门吊司机等)等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(预制梁台座钢板钢筋、混凝土、钢铰线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝等)、模板、钢管除外)、人工、机械(不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊)等。
2、乌桥港大桥桩基钢筋笼、声测管制安并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(钢筋、声测管)除外)、人工、机械(不含吊车)。
3、本工程内所有圆管涵、箱涵、盖板涵设计图纸施工任务及工序等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(钢筋、混凝土、圆管涵)、模板、支架、钢管除外)、人工、机械(不含吊车)等。
四、工程单价：1、本工程单价结算时工程量按设计图纸计算，无设计图纸的按现场实际完成量计算。
2、本工程实行大综合单价承包，即：钢筋单价含钢筋制安等费用，钢绞线单价含波纹管制安、钢绞线制安张拉、孔道压浆等费用，混凝土含模板制安、支架搭拆、混凝土浇筑等费用。
具体单价为：乌桥港大桥桩基钢筋笼单价为550元/吨(如因甲方原因造成乙方工期延误时，甲乙双方协商，由甲方给予乙方一定的人工费补偿)、上下部结构钢筋单价为3、桥墩柱砼单价为270元3、桥墩帽砼单价为270元/m3、桥肋板砼单价为270元/m3、桥台帽砼单价为270元/m3、桥耳背墙砼单价为270元/m3、桥搭板砼单价为80元/m3、桥空心板梁砼单价为310元/m3、桥绞缝砼单价为230元/m3、桥护栏砼单价为400元/m3、桥面铺装砼单价为200元/m3、箱洞(含盖板涵)砼单价为220元/m3、箱洞(含盖板涵)钢筋单价为元/吨、圆管涵砼单价为120元/m3(计算工程量时不含圆管涵本身混凝土数量)、砼桩头单价为400元/个、空心板台座砼单价为元/个、存梁台台座砼单价为元/个、空心板梁转存单价为元/片、龙门吊司机工资为元/月。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程劳务合同甲方：湖南省第五建筑公司乙方：成都盛祥建设劳务有限公司一、总则：1、根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同管理条例》，经双方协商，乙方自愿在甲方管理下承包本工程部分项目的劳务工作，为明确双方在执行合同中的权利、义务和经济责任，签订本合同以共同遵守。
二、与本工程有关的事项：1、工程项目：桥梁基础、下部结构、上部结构及附属工程2、工程地点：宜宾中坝金沙江大桥北岸3、工程范围及内容：准备工程：乙方设备应按照合同要求的时间进场，进场后和施工期间设备停置10天内不另行计价。
因检验、地方施工环境、材料供给等原因造成的人员、设备闲置费用10天内不另计价。
超过10天按实际发生天数补偿乙方在停工期间的人工误工费及设备租赁费。
基础及下部：包括桩基冲孔、砼筑、浇筑垫层；基础、墩、台身、台帽等模板的制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；砼的灌注、振捣及养生。
完工后的场地清理工作内容，基础开挖由甲方负责。
现浇箱梁：排架搭设与拆除；钢筋的加工、除锈、制作、电焊及绑扎；模板的安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土的浇筑、振捣及成型后的整修、养生、预埋件的安装、预埋管定位工作，包括模板、方条、工字钢、焊条等辅助材料，包括周转材料的租金、冲孔机、人工费。
横隔梁、现浇桥面板、桥面铺装、护栏:包括配合吊装、支座加固、模板制作、拼装、拆除、调整、维护、刷油；钢筋的加工制作与安装、除锈、校正、焊接，钢筋网片的铺设、连接，桥面连续;混凝土的浇注、振捣、收浆、拉毛、覆盖、养生的施工，拆模后的修饰，修整；预埋件的预留安装、排水设施安装工作。
搭板：包括基层整型、清理；钢筋加工、除锈、电焊、运输及绑扎；模板的制作、拼装、拆除、调整、维护、刷油，混凝土的浇筑、振捣、养生、预埋件的预埋安装等一切与施工有关的工作。
4、由甲方负责提供的施工项目内容和机械设备4.1 临建场地：由甲方提供，若需劳务配合，另行订立补充协议。
4.2由甲方提供的机械设备：挖机、铲车、吊车、泵车、泥浆车、压路机、发电机、电源、三级箱以内的电缆等主要材料（除甲方提供设备外的设备和工具由乙方提供）。
4.3土石方的挖填、转运由甲方负责。
4.4现场的三通一平由甲方提供。
以上工作最终以实际计量数为准。
合同外工程以及变更工程以实际发生的工程量由项目部现场认可后的工程数量计算，单价采用上述承包单价，如无此项目单价，则以与其相近的单价内差或外延处理。
砼及钢筋数量以图纸设计及业主确定的数量为准，钢筋量超过图算量和变更後的104%的部分由乙方全部承担。
（甲方若卖废钢筋应通知乙方主管到场，否则此条约无效）5、工程期限：以实际开工日起至年月日全部完工。
三、材料和设备供应：1、乙方承担小型机具设备、小五金、辅材、模板、方条、钢管架、断钢机、弯曲机、调直机、振动棒、张拉机、配置现场三级配电箱及其以后的移动电源线、焊条、扎丝、铁丝、圆钉等小五金、手拉葫芦、小钢绳、小型空压机、风镐、电锤、钢管、扣件、木材、圆柱模板、箱梁模板、盖梁模板、竹胶板。
2、乙方设备所使用的燃油、润滑油、修理、保养等全部费用均由乙方自理。
如需甲方代购燃油，则按领用数量在工程结算时扣除其费用。
3、主要材料由甲方负责采购，并供应到施工现场。
乙方对其工程材料应分类堆放、管理，不得被其他材料污染。
其它材料均为乙方自行采购。
4、甲方提供材料包括：钢筋、商品混凝土、预埋件、桥面铺装的钢筋网片。
墩柱、系梁、现浇箱梁、护栏模板由甲方提供。
现浇箱梁的支架、方木由乙方提供。
如果乙方使用的砼和钢筋以及钢筋网片数量超出定额消耗数量，甲方则将超用的材料从乙方的结算款中扣回。
四、甲、乙双方权利、义务：1、甲方的权利、义务：①负责与业主、监理部门和设计部门、地方相关部门的接洽和联系。
②负责提供与乙方施工工程有关的施工图纸（包括变更图纸）和技术资料，并进行有关的技术交底。
③负责工程的施工放样及检查验收。
④在施工过程中，如因乙方施工管理、施工进度及施工质量等达不到监理，质检，业主和甲方的要求，甲方有权指令乙方返工或停工整顿，屡教不改者甲方有权对其工程进行分割，直至整体收回本工程，乙方无条件交出本工程并清退施工队伍，甲方按实际完成工程量的60%结算费用。
⑤合同签订后，如甲方发现乙方在规定期限内没有按现场实际进度要求组织机械设备和人员进场，甲方和乙方签订的合同将自动解除。
⑥乙方拖欠民工工资时，甲方有权在乙方工程款中扣除此款项并支付给民工，同时乙方不得拒绝提供支付民工工资表。
⑦乙方购买方木条及定型模板所产生的费用由甲方先行垫付，随后在进度款逐步扣除。
2、乙方的权利、义务：乙方已经认真阅读了所承担工程有关资料（宜宾中坝金沙江大桥[北岸立交]图纸），承担下述义务和责任。
①乙方投入到本工程的所有进出场费、机械调遣费用均由乙方承担。
②乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方的要求。
乙方必须按照批准的施工组织设计和甲方代表依据合同发出的各种指令(包括口头指令)进行施工。
③乙方派驻现场的施工负责人未经甲方批准不得擅自离开施工现场。
如现场施工负责人擅自离场，每发现一次罚款500元。
④乙方要对工程质量负责，必须严格遵守本合同要求的质量标准，工程质量必须满足工程检验标准。
乙方要建立完善的质量自控、保证体系，并接受业主和监理工程师的全过程监理，对于新开工的每一道工序，特别是隐蔽工程，必须得到监理工程师的认可。
⑤乙方对本工程工期负责，要根据甲方的总体计划和关键工序工期控制点在人力、资金、设备等方面予以充分保证。
乙方必须按照本合同规定的工期按时交工，否则视为违约。
合同执行期间甲方下达的进度及质量指令视为本合同的一部分。
⑥施工期间，乙方保证安全生产，文明施工。
签约人即为安全第一责任人，对所施工工程的生产负全面责任：严格执行国家安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处罚。
对所属人员进行安全管理、教育。
甲方必须为其危险工种人员办理工伤保险（约20人），除人力不可抗拒因素外，乙方产生的安全事故造成的一切责任和损失由乙方自行负责。
⑦制定有效的环保措施，确保不得污染周边施工环境，包括对地表植被的保护，生活、施工用污水排放，弃渣废弃处理，生活垃圾处理，噪音、粉尘污染等的防护，否则因环保不力造成的损失或受到相关职能部门的处罚，其责任和费用由乙方全部承担，对因此给甲方造成的损失，甲方将处以双倍处罚的罚款。
⑧有关本工程的全部劳务工作均由甲方承包给了乙方，严禁乙方分包。
⑨乙方必须将所有进场施工人员在进场第一时间内及时向甲方书面报送相关人员详细资料，包括个人资料和在工地从事的工作工种、与乙方签定的劳动合同等，并提供身份证原件给甲方（复印后返还）。
在施工期间，乙方应教育工人遵纪守法，不滋事、不扰民，如果与当地村民因此发生任何问题均由乙方自负。
五、工程质量检查、验收：1、乙方应严格遵守公路工程施工规范，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和驻地监理进行工作，甲方不定期抽查工程质量，如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要对其进行经济处罚。
2、业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。
3、乙方每道施工工序完成，经甲方质检工程师检查验收合格后，方可进行下道工序施工，单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方工程部进行验收。
交工验收合格后，该单项工程暂告结束。
4、对于承台、墩柱、肋板、桥台、盖梁、横隔板、现浇箱梁等的施工应达到质量要求。
砼的养生要按照甲方的要求进行，确保砼的表面湿润。
六、工程结算支付：1、工程进度确认：乙方根据已完工程量每月25日上报项目部，甲方质检员根据乙方已完工程对乙方所完成工程实际工程数量进行确认，并对其进行结算。
如有未列项目单价，则以与其相近的单价内差或外延处理。
2、结算方法：甲方在确认乙方工程量后于次月10日前支付乙方90%的进度款，甲方支付进度款时将扣除乙方月结算支付款的10%作为保留金。
3、合同工作内容完成交由甲方验收合格后7天内，甲方应将剩余的保留金10%返还乙方。
4、甲方给乙方结算时，原则上乙方合同签订人应亲自到场，如派其它人员结算需出具法人委托书及结算人员身份证，身份证复印件留甲方财务。
5，若交优良工程，甲方全额返还乙方保留金。
若交合格工程，甲方从乙方保留金中扣除10万元作为罚金。
七、违约责任：1、甲方应承担因设计变更、地方矛盾和其它方面所造成的停工费、设备停滞费。
2、乙方应在本合同规定的期限内完工，否则甲方有权对乙方进行处罚。
3、如因乙方的工程质量、工程进度达不到甲方施工进度计划要求，限期内不能改进时，甲方有权收回或分割乙方所承担工程，直至终止合同。
而由甲方另行安排施工队伍。
4、甲、乙双方如不能认真执行合同，给对方造成损失的，按实际发生的费用支付违约金。
5、无甲方书面委托书，乙方私自借甲方名义与第三方签订的任何合同协议及口头协议等，甲方均不承认，由此引发的一切纠纷，甲方均不承担连带法律责任。
八、环境保护：乙方要采取一切合理措施，保护现场内外的环境，做到材料堆放整齐，标识清晰，文明有序。
九、其它约定事项：1、本合同未尽事宜一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商解决，合同执行期间甲乙双方达成的任何协议均作为本合同的附加条款，同样具有法律效力。
2、本合同所发生的任何争议，双方先协商解决，若协商不成，由甲方公司所在辖区人民法院裁决。
3、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
本合同在双方签字盖章后生效，工程完成验收合格、价款结清且签订了“工程合同终止协议”后自行失效。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：现场负责人：现场负责人：日期：日期：。