合同管理第1阶段测试题
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共45题）1、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B2、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。
A.14B.28C.42D.56【答案】D3、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。
A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同【答案】B4、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A.2B.3C.4D.5【答案】B5、（）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】A6、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。
A.25B.35C.67D.77【答案】C7、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A8、关于定金的表述，正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B9、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B10、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。
注册监理工程师《监理工程合同管理》真题模拟测试卷一(80道带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单选题(本题1分)建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
建设工程的合同主体一般是法人，体现了合同主体的严格性。
参见教材P2。
第 2题：单选题(本题1分)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
参见教材P5。
第 3题：单选题(本题1分)下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A、合同法律关系可以没有客体B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、法律事实只包括行为D、行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
选项A，合同法律关系包括客体、主体和内容，选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果，选项C，法律事实包括：行为、事件。
参见教材P5。
施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。
A、项目经理B、监管部门C、建设单位D、施工单位【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
第 5题：单选题(本题1分)下列不属于保证合同包括的内容的是（）。
A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是担保方式。
保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。
参见教材P10。
第 6题：单选题(本题1分)下列关于履约保证的描述中错误的是（）。
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试1,2,3
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试1,2,3pB. 建设工程监理合同C. 建设工程设计合同D. 建设工程施工合同满分：3分3.施工中，发包人需对原工程设计进行变更，应（）。
A. 提前7天以书面形式向承包人发出变更通知B. 提前14天以书面形式向承包人发出变更通知C. 提前7天以口头形式向承包人发出变更通知D. 提前14天以口头形式向承包人发出变更通知满分：3分4.评标时，在对投标文件进行符合性审查，发现了下列情况，其中说法正确的是（）。
A. 报价计算错误，若阿拉伯数字表示的金额与文字大写金额不一致，应以阿拉伯数字表示的金额为准B. 标书副本与正本不一致的，以正本为准C. 计算错误的修改一般由投标人负责，评标委员会审核即可D. 报价计算错误，若单价与数量的乘积之和与总价不一致的，应以总价计算为准满分：3分5.中标人与招标人**订合同时，应按照规定提交履约保证金的，若采用银行履约保函，一般为合同价的（）。
A. 1%至2%B. 3%至5%C. 10%至20%D. 5%至10%满分：3分6.设计定金一般为设计费的（），在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
A. 20%B. 15%C. 10%D. 5%满分：3分7.下列属于建设工程勘察合同委托方的义务的是（）。
A. 根据场地地形、地质条件和技术规范要求，提出增减工程量或改变勘察手段的意见B. 按照规定的标准、规范规程和技术条例进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作C. 按合同规定的进度、质量要求提供勘察结果，并对其质量负责D. 勘察人员进入现场作业时，委托方应负责提供必要的工作和生活的条件满分：3分8.在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
A. 规费B. 措施费C. 直接工程费D. 企业管理费满分：3分9.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止日前（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B2、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 B3、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B5、以下关于定金的说法中正确的是（）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】 B6、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】 C8、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共30题）1、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。
如工程出现质量问题，则（）。
A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】 C2、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。
A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C3、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。
A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B4、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】 B5、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款【答案】 C6、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】 C7、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。
A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】 B2、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。
A.由发包人自行承担B.从拟支付给承包人的款项中扣除C.由发包人与原承包人按比例承担D.由原承包人与监理人共同承担【答案】 B3、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】 D4、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】 B5、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。
A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】 A6、根据 FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。
A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.误期赔偿费没有最高限额的限制C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】 C7、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D8、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江南大学现代远程教育第一阶段测试卷考试科目:《合同管理》第一章至第三章（总分100分）时间：90分钟学习中心（教学点）批次：层次：专业：学号：身份证号：姓名：得分：一、名词解释：（本题共4小题，每小题3分，共12分）1、合同法律关系：2、法律事实：3、代理：4、招投标：二、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分）1、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。
A.抵押B.保证C.质押D.留置2、要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是（）。
A.招标文件B.投标文件C.中标通知书D.招标公告3、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。
A.诉讼B.和解C.调解D.仲裁4、合同法律关系由（）三要素所构成。
A.主体、客体、内容B.当事人、权利、义务C. 主体、权利、义务D. 当事人、客体、内容5、订立合同过程中，（）是要约。
A.招标公告B.投标书C. 寄送的价目表D.招股说明书6、勘查设计合同属于（）合同。
A. 委托B.承揽C.转让D.单务7、下列哪一种担保方式不能通过合同约定产生（）。
A.保证B.承诺C.留置D.定金8、合同法律关系的客体不包括（）。
A. 物B.监护关系C.行为D.智力成果9、合同履行的依据和前提是（）A.有效的合同B.合同法C.诚实信用原则D.合同生效10、根据我国《合同法》规定，债权人的领取权自提存之日起（）不行使而自行消灭。
A.1年内B. 2年内C.3年内D.5年内11、关于定标程序下列说法错误的是（）。
A.确定中标人之前，在评标委员会的允许下，招标人可以在适当范围内，就投标价格、投标方案进行谈判B.中标通知书发出30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同C.招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D.招标人不得提出任何不合理的要求作为订立合同的条件12、关于合同变更下列说法错误的是（）。
A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C. 一定条件下可以变更主体D.合同的变更一般不涉与已履行的内容13、关于违约责任说法错误的是（）。
A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B. 双方违约的，各自承担相应责任C. 表现形式包括不履行和不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任14、关于招标阶段的说法错误的是（）。
A. 公开招标以发布招标公告开始B.邀请招标则从发出投标邀请函开始C.招标投标阶段以投标截至日期为止D. 招标投标阶段以开标前一天为止15、市场经济中，绝大多数合同是（）合同。
A.有偿B.无偿C.计划D.买卖16、合同法律关系的客体是：（）A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的17、法人终止是指：（）A.法人行政隶属关系结束B.法人依法宣告破产C.法人经营方式改变D.法人经营范围变化18、运输合同的客体是：（）A.被运货物B.运输费用C.运输行为D.运输工具19、规范我国市场经济财产流转关系的基本法。
A.《中华人民共和国民法通则》B.《中华人民共和国合同法》C.《中华人民共和国招标投标法》D.《中华人民共和国建筑法》20、由于客观条件限制，法定代表人不能亲自签定合同，可采取（）方式订立合同：A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理三、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意。
多选、错选均不得分，少选，每个正确选项得0.5分，本题共10小题，每小题2分，共20分）1、合同的成立必须经过（）。
A.要约邀请B.要约C. 承诺D.鉴证E.公证2、下列属于承担违约责任的方式的是（）。
A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.罚款3、下列情况中，（）的合同是无效合同。
A. 以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B. 因重大误解而订立C. 在订立合同时显失公平D. 以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E. 违反法律、法规强制性规定4、无权代理包括（）。
A.没有代理权B.超越代理权C.被代理人行使追认权后D. 代理权终止E.在代理人授权范围内独立行使个人意志5、合同履行中的抗辩权包括（）抗辩权。
A.同时履行B.先履行C. 后履行D.等待履行E.迟延履行6、.可以是第三人作出担保的方式有（）。
A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金7、建设工程管理合同的任务是（）。
A.发展和完善建筑市场B.推进建筑领域的改革C.建立合同管理机构，配备合同管理人才D.提高工程建设的管理水平E.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪8、合同法律管理的客体主要包括：（）A.物B.自然人C.行为D.智力成果E.义务9、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止合同。
A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务的能力E.没有提供担保10、解决合同争议的方法中，其结果具有强制执行的法律效力的是（）。
A.和解B.仲裁C.调解D.诉讼E.评判四、填空题（本题共10个空，每空2分，共20分）1、依法成立的合同，自合同时生效。
2、当事人可以各类合同示范文本订立合同。
3、合同的缔结必须由双方当事人才能成立。
4、《合同法》规定，承担违约责任的条件采用原则，只要当事人有违约行为，就应当承担违约责任。
5、所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该的投标书。
6、监理招标的标的是。
7、《招投标法》规定招标方式分为和两大类。
8、以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、、。
五、问答题（本题共4小题，每小题7分，共28分）1、担保的方式有哪些？哪些组织不能作为保证人？2、哪些情形当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同？3、公开招标程序包括哪些步骤？4、合同无效的情形有哪些？附：参考答案：一、名词解释：（本题共4小题，每小题3分，共12分）1、合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
2、能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的客观现象和事件。
包括行为和事件。
3、代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
4、招投标，是在市场经济条件下，进行大宗货物的买卖、工程建设项目的发包与承包以与服务项目的采购与提供时，所采取的一种交易方式。
招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。
二、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分）1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12 13 14 15 16 17 18 19 20三、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意。
多选、错选均不得分，少选，每个正确选项得0.5分，本题共10小题，每小题2分，共20分）1 2 3 4 56 7 8 9 10四、填空题（本题共10个空，每空2分，共20分）1、成立2、参照3、协商一致4、严格责任5、淘汰6、监理服务7、公开招标邀请招标8、法定代理指定代理五、问答题（本题共4小题，每小题7分，共28分）1、《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。
保证人应是具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民。
但是，以下组织一般不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门；（2）国家机关；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
2、可变更可撤销合同是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或使合同的效力归于消灭的合同。
下列情形之一为欠缺生效条件：1）因重大误解而订立的合同；2）在订立合同时显失公平的合同；3）以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同出现上述情形之一时当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
3、按招标人和投标人参与程度，可以将招标过程粗略划分为：招标准备阶段；招标投标阶段；决标成交阶段。
（1）招标准备阶段：招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与，主要工作包括：1）选择招标方式2）办理招标备案3）编制招标有关文件：招标公告、资格预审文件、招标文件、合同协议书、以与资格预审和评标的方法。
（2）招标投标阶段：公开招标时从发布招标公告开始，到投标截止日期为止的期间称为招标投标阶段。
主要工作包括：1）发布招标公告2）资格预审3）发售招标文件4）现场考察5）解答投标人质疑（3）决标成交阶段：从开标到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的阶段。
包括：开标、评标、定标工作。
4、导致合同无效的情形有：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
（六）合同中的下列免责条款无效：1）造成对方人身伤害的；2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
(七）当事人主体不合格的合同；内容不合法的合同；无效代理订立的合同。