民事反诉状(工程质量)
工程合同民事反诉状范文
工程合同民事反诉状范文【工程合同纠纷民事反诉状】反诉人（被告）：XX建筑工程有限公司住所地：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX，职务：总经理委托代理人：XXX，XX律师事务所律师被反诉人（原告）：XX环境艺术设计有限公司住所地：XX省XX市XX区XX街XX号法定代表人：XXX，职务：董事长反诉请求：1. 请求判决确认被反诉人未按合同约定完成设计工作，导致工程延期的责任不在反诉人；2. 请求判决被反诉人赔偿因违约给反诉人造成的损失共计人民币XXX元；3. 请求判决被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由：一、根据双方签订的《建设工程设计合同》，被反诉人应于XXXX年XX月XX日前完成全部设计工作。
被反诉人未能按期交付合格的设计图纸，造成工程多次返工和修改，严重影响了工程进度。
二、反诉人在发现设计问题后及时通知被反诉人进行修正，但被反诉人不仅未能及时响应，反而推诿责任，导致项目延误。
对此，反诉人不得不额外聘请第三方设计单位进行紧急补救，增加了大量成本。
三、被反诉人的行为违反了合同约定，构成违约。
依据《中华人民共和国民法典》相关规定，违约方应当赔偿对方因此受到的损失。
反诉人因此遭受的损失包括但不限于返工费用、延期罚款、额外的设计费以及信誉损失等。
四、反诉人认为，工程延误的责任完全在于被反诉人的不专业和不尽职，而非反诉人的原因。
因此，反诉人有权要求被反诉人承担相应的违约责任，并赔偿由此给反诉人带来的所有损失。
五、关于诉讼费用的问题，鉴于反诉人系依法行使权利，故请求法院判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
为了维护反诉人的合法权益，特向贵院提出上述反诉请求，请贵院依法公正审理，并作出公正判决。
附证据材料清单：1. 双方签订的《建设工程设计合同》复印件；2. 反诉人发出的通知函及被反诉人的回复文件；3. 第三方设计单位的补充设计合同及发票；4. 相关返工费用、延期罚款的计算明细和支付凭证；5. 其他支持反诉请求的证据材料。
民事反诉状
民事反诉状
反诉原告（本诉被告）：
住所：
法定代表人，系该公司董事长。
反诉被告（本诉原告）：
住所：
法定代表人，系该公司总经理。
反诉人就公司诉机械有限公司加工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求：
1．判令反诉被告支付工程款206.5万元；
2．判令反诉被告赔偿合同履行的预期收益32.45万元；
3．判令反诉被告承担诉讼费用。
事实与理由：
反诉被告在诉反诉原告加工承揽合同纠纷一案中，诉请法院解除了涉案合同。
根据反诉原、被告在涉案合同中的约定，反诉原告为反诉被告进行门吊拆卸、改造设计、改造、运输、吊装、安装等工作，反诉被告支付反诉原告590万元加工款。
反诉原告截止起诉时止已经。
民事反诉状-格式（精选3篇）
民事反诉状-格式（精选3篇）民事反诉状-格式篇1民事反诉状反诉原告(本诉被告)：，住所地……。
法定代表人/主要负责人：，……(写明职务)，联系方式：……。
委托诉讼代理人：，……。
反诉被告(本诉原告)：，……。
……(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)反诉请求：……事实和理由：……证据和证据来源，证人姓名和住所：……此致×人民法院附：本反诉状副本×份反诉人(公章和签名)×年××月××日【说明】1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百二十条第一款、第一百二十一条制定，供公民提起民事诉讼用。
2.反诉应当向人民法院递交反诉状，并按照被反诉人数提出副本。
3.反诉时已经委托诉讼代理人的，应当写明委托诉讼代理人基本信息。
4.反诉被告是自然人的，应当写明姓名、性别、工作单位、住所等信息；被反诉人是法人或者其他组织的，应当写明名称、住所等信息。
5.反诉状应当加盖单位印章，并由法定代表人或者主要负责人签名。
来源：最高人民法院网民事反诉状-格式篇2申诉人：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。
(申诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)被申诉人：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。
(被申诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)申诉人因 (写明案由，即纠纷的性质)一案不服人民法院(写明原终审法院名称) 第号判决，现提出申诉，申诉请求及理由如下：请求事项：(写明提出申诉所要达到的目的)事实和理由：(写明申诉的事实依据和法律依据，应针对原终审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由) 此致人民法院申诉人：(签名或盖章)年月日附：本申诉状副本份(按被申诉人人数确定份数)。
(注：民事、行政、刑事自诉各类案件申诉状的格式基本相同)民事反诉状-格式篇3上诉人：______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)委托代理人：______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)被上诉人：______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)上诉人因_________________纠纷一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。
建设工程施工民事反诉状
建设工程施工民事反诉状
原告：XXX公司
被告：某某建设公司
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，原告XXX公司向贵庭提起民事反诉，请求判令被告某某建设公司承担其在建设工程中所导致的损失，并赔偿相应的经济损失。
现将事
实和理由如下：
一、原告XXX公司系某某建设公司的项目业主，根据双方签订的建设合同，被告某某建设公司应当按照约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程质量，并对工程过程中产生
的任何损失负责。
二、在工程施工过程中，被告某某建设公司存在以下违约行为：1、擅自更改设计方案，
导致工程质量不达标；2、延误工期，耽误了工程的进度；3、存在违规施工行为，造成施
工质量问题严重。
三、以上行为直接导致了原告XXX公司在建设工程中遭受了经济损失，按照相关法律规定，被告某某建设公司应当承担相应的责任，并赔偿原告的损失。
四、根据相关证据和证言，原告XXX公司要求被告某某建设公司承担上述违约责任，并赔偿原告的经济损失。
具体请求如下：1、被告某某建设公司承担违约责任，赔偿原告XXX
公司在工程施工中遭受的经济损失；2、承担相关法律诉讼费用。
五、特此诉讼。
原告：XXX公司
代理人签字：
日期：
以上是本次民事反诉状的全部内容，望贵庭审查后依法判决。
【民事反诉状范文】民事反诉状范文精选八篇
【民事反诉状范文】民事反诉状范文精选八篇篇一：民事反诉状范文民事反诉状范文(民事反诉状范本)标签: 反诉状怎么写, 民事反诉状, 民事反诉状样本, 民事反诉状格式, 范文民事反诉状范文(民事反诉状范本)反诉人（本诉被告）：地址：法定代表人：委托代理人：被反诉人（本诉原告）：地址：法定代表人：反诉请求：1、判令被反诉人赔偿损失元（暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求）；2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：反诉人向被反诉人出售__产品，被反诉人陆续收货付款。
后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。
此后，被反诉人于20xx年月日付款__元，于20xx年月日付款__元。
在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失__万元。
此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款__元，每月利息损失__元。
为应诉，反诉人损失律师费__元。
截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失__元，且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。
因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。
反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致__ 人民法院具状人：篇二：民事反诉状范本民事反诉状反诉人(本诉被告)：轻工部××食品添加剂应用技术推广站。
地址：×××市东大街139号。
法定代表人：王××，××食品添加剂应用推广站经理。
被反诉人(本诉原告)：××省××市××食品有限公司。
民事反诉状(参考模版)
民事反诉状
反诉原告（本诉被告）：姓名：_____，性别：_____，年____月____日出生，_____族，身份证号：_____，住址：__，联系电话：______________。
反诉被告（本诉原告）：姓名：_____，性别：_____，年____月____日出生，_____族，身份证号：_____，住址：__，联系电话：______________。
反诉请求：
一、请求判令反诉被告向反诉原告支付款合计人民币元；
二、请求判令本案诉讼费全部由反诉被告承担。
事实和理由：
清单的单价为基准，按照实际清单计算总价，分四期支付，工期为30日（以实际进场日期为准，如遇不确定因素工期顺延）。
验收通过。
房屋交付后，反诉原告依据工程预算表单价，结合实际使用量，核算工程
综上所述，为维护反诉原告的合法权益，请求法庭依法判决。
此致
人民法院
反诉原告;
日期：。
民事反诉状模板范文
民事反诉状模板范文# 民事反诉状。
反诉人（本诉被告）：[反诉人姓名]，男/女，[民族]，[具体年月日]出生，住址：[详细住址]，身份证号码：[身份证号码]，联系电话：[电话号码]。
被反诉人（本诉原告）：[被反诉人姓名]，男/女，[民族]，[具体年月日]出生，住址：[详细住址]，身份证号码：[身份证号码]，联系电话：[电话号码]。
反诉请求。
1. 请求法院依法判令被反诉人立即停止[被反诉人的侵权行为或者违约行为等具体情况]，并消除影响。
这就好比被反诉人在我的生活里制造了一场混乱，我现在要让这混乱停止，把生活恢复平静。
2. 请求法院判令被反诉人向反诉人赔偿经济损失共计人民币[X]元。
被反诉人的行为就像一只到处乱啃的小老鼠，把我的经济利益这块奶酪啃得千疮百孔，所以他得赔我。
3. 请求法院判令被反诉人向反诉人赔礼道歉，道歉的方式为在[具体的公开范围，如当地报纸、双方共同的社交圈子等]公开刊登道歉声明，内容需经法院审核。
他让我心里堵得慌，我得让他把这“堵”给我疏通了，公开道歉就是个好办法。
事实与理由。
事情是这样的，我和被反诉人之间的纠葛就像一场闹剧。
在[开始时间]，我们之间有一个[具体的合同或者约定内容]。
比如说，我们就像两个合伙人准备一起做生意，商量好了各自的分工和利益分配。
可是被反诉人呢，他根本就没有按照约定行事。
他就像一个在足球场上乱跑的球员，完全不顾之前说好的战术。
他[阐述被反诉人具体的违约或者侵权行为]。
这就好比他答应了帮我守着大门，结果他却把大门敞开，让各种麻烦都跑了进来，导致我遭受了经济上的损失。
我为了这个事情，不得不花费额外的精力和金钱去补救。
比如说，我本来不需要花[X]元去请人帮忙解决问题的，就是因为他的错误，我才花了这笔钱，这钱就像打水漂一样，让我心疼得很。
而且，他的这种行为还对我的名誉产生了不好的影响。
在我们那个小圈子里，大家都开始对我指指点点，就像我是那个犯了错的人一样。
我感觉自己就像个无辜被冤枉的小绵羊，心里别提多委屈了。
工程质量纠纷起诉状范本
工程质量纠纷起诉状范本原告：某某某被告：某某某根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条的规定，我作为原告，根据合同约定要求被告承担工程质量问题引发的纠纷责任，并向人民法院提起诉讼，具体事项如下：一、案由及事实背景1.根据双方签订的《工程施工合同》，原告委托被告进行工程施工，约定工程质量应符合相关国家标准和法律法规的要求。
2.在施工过程中，被告存在以下违约行为：（详细列举各项违约行为及事实情况，如：不按照合同约定使用符合标准的材料、不按照施工图纸进行施工、施工质量差等）二、争议的焦点1.工程质量问题所导致的纠纷责任归属。
2.被告应该承担相应的违约责任，包括赔偿原告的经济损失、重新修复工程等。
三、诉求基于上述事实和依据，原告提出以下诉求：1.被告应承担相应的违约责任，包括赔偿原告的经济损失及相关费用；2.被告应按照约定重新修复工程，确保工程质量符合国家标准和法律法规要求；3.工程质量纠纷引发的诉讼费用及其他相关费用由被告承担。
四、证据列表1.签订的《工程施工合同》；2.工程施工过程中的监理记录；3.工程施工过程的照片和视频证据；4.工程质量检测报告等相关材料。
五、诉讼请求1.原告请求人民法院判决被告承担相应的违约责任，包括赔偿原告的经济损失及相关费用；2.请求人民法院判决被告按照约定重新修复工程，确保工程质量符合国家标准和法律法规要求；3.请求人民法院判决被告承担工程质量纠纷引发的诉讼费用及其他相关费用；4.请求人民法院依法支持原告的其他合理诉讼请求。
六、代理人意见本案与我相符合国家法律法规的规定，我作为原告的代理人，在此代表原告请求人民法院依法审理、判决。
七、相关补充（根据实际情况，在此补充相关要求、意见等内容）以上即为工程质量纠纷起诉状范本，敬请法庭审理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
民事反诉状
反诉人（本诉被告）：xxxx有限公司，住所地：XXXX。
法定代表人：XXX，董事长。
联系电话XXXX
被反诉人（本诉原告）：XX，XX，XX年X月XX日出生，汉族，无业，住XXXXX。
因XXX诉XXXX有限公司劳务纠纷一案，现对XXX提起反诉。
反诉请求：
1、依法判令被反诉人向反诉人赔偿因施工质量不合格而导致反诉人损失60000元，
2、反诉诉讼费由被反诉人承担。
事实与理由
反诉人所属XXXX项目部，在承建XXXX综合楼时，外墙真石漆项目交由党XX进行施工，双方签订了合同，被反诉人在党XX 处承揽了所有的劳务，施工完毕后，被反诉人即撤场，在工程总体验收时，经XXX、质监站及反诉人共同查看，发现外墙真石漆因施工工艺不符合要求，大面积鼓包并脱落，反诉人随即联系党XX及被反诉人进行维修，二人到场互相推诿，对是否原材料质量问题和施工工艺问题互相指责，后均不愿意场维修。
为此，XXXX从反诉人的质保金中扣除了外墙真石漆部分120000元的维修费进行维修。
反诉人认为，被反诉人作为实际劳务施工人，对其施工部分应当保证施工符合相应的质量要求，对产生的质量问题负有不可推卸的
责任，鉴于真石漆已经施工便无法对鼓包原因进行鉴定这一事实，反诉人依据公平原则，要求被反诉人按照损失的50%承担相应的赔偿责任，望人民法院查清事实后支持反诉人的请求。
反诉人：XXXXX有限公司。