建筑工程索赔意向书
工程索赔意向书 (7)
工程索赔意向书一、背景介绍尊敬的公司/个人（以下简称“被索赔方”）：本意向书是为了明确和表达我方（以下简称“索赔方”）对于工程项目中的索赔意向。
根据双方合同约定以及工程实施过程中的具体情况，索赔方在此向被索赔方提出索赔要求。
二、索赔事由（此处根据具体情况填写索赔事由）索赔方认为，在工程项目进行过程中，以下情况发生并导致索赔方遭受了经济损失：1.工程设计变更：由于被索赔方要求工程设计变更，并未提供相应的费用补偿，导致索赔方前期投资折损；2.工程延误：由于被索赔方无法按时提供所需材料，导致工程延误，并使索赔方面临额外的费用支出；3.违约行为：被索赔方未能按照合同约定向索赔方提供必要的技术支持，在项目实施过程中存在不合理的阻碍和限制；4.违反合同约定：被索赔方违反合同约定，未能提供相应的质量保证和服务支持，导致索赔方遭受损失。
三、索赔要求基于上述索赔事由，索赔方提出如下索赔要求：1.索赔方要求被索赔方对工程设计变更造成的经济损失进行合理补偿，包括但不限于前期投入成本、人力资源消耗等；2.索赔方要求被索赔方对工程延误导致的额外费用进行赔偿，包括但不限于延期交付的罚金、工期亏损等；3.索赔方要求被索赔方承担其因被索赔方违反合同约定所产生的经济损失，包括但不限于索赔方在工程过程中的额外支出、人员调配等；4.索赔方要求被索赔方承担其因被索赔方违法合同约定而导致的质量损失，包括但不限于工程质量问题带来的维修费用、客户赔偿等。
四、索赔金额索赔方在此依据合同约定、工程实施过程中的具体情况以及相关法律法规规定，对索赔金额进行初步评估如下：（此处列举具体的索赔金额）索赔方明确表示此金额仅为初步评估，具体金额将在双方进一步协商的基础上最终确定。
五、解决方式索赔方希望双方能够本着友好、公正、合作的态度，通过对话、协商等方式解决索赔事宜，以避免进一步的纠纷和损失。
具体解决方式可以包括但不限于以下几种形式：1.双方通过会议、磋商等方式进行沟通，寻求一个互利共赢的解决方案；2.双方委托专业律师或中介机构进行调解，寻求一个公正、合理的解决结果；3.双方同意进行独立仲裁，接受仲裁结果作为最终的解决方案。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书【范例一】致：xx由于xx年x月份的连续降雨引发xx重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理x号工程暂停指令单。
项目部于x年x月x日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：x。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于x年x月x日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于x年x 月x日前全部撤离施工现场，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。
进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。
我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。
并于x年x月x日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。
期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、设备窝工补偿费用；3、材料损失的补偿费用；4、撤退时业主拆除我部营地等损失；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此！致！xx项目部x年x月x日【范例二】致：海宁市交通投资集团有限公司我公司于xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
工程索赔意向书15篇
工程索赔意向书15篇工程索赔意向书1致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的2、由于设计更改造成损失的。
3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。
论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。
_______________工程有限公司__________年______月______日工程索赔意向书2致：_____县经济开发区建设投资有限公司________项目管理咨询有限公司由于__年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。
此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工清除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
工程索赔意向书范文
工程索赔意向书范文尊敬的[甲方名称]：您好！我是[乙方公司名称]负责[具体工程名称]的[你的职位]，今天写这封信就像要跟您唠唠我们工程上那些事儿，不过是有点严肃的事儿——索赔。
咱们这个工程从一开始就像一场冒险之旅，我们带着满心的期待和干劲一头扎了进去。
原本呢，按照合同约定，一切都应该像火车在轨道上稳稳当当前行。
可现实却像调皮的小精灵，总给我们出些意想不到的状况。
就说[具体事件1]吧，那可真是给我们来了个“下马威”。
按照计划，[具体工作内容]应该在[计划日期]顺利开展，但是由于[详细原因，例如甲方提供的场地未按时交付、相关文件审批延误等]，我们只能干瞪眼，啥也干不了。
您能想象我们一群人就像准备好冲锋的战士，结果发现战场还没准备好的那种无奈吗？这一耽搁，直接导致我们的工期往后推了[X]天，这期间我们的工人每天都在，可就是没法干活儿，就像热锅上的蚂蚁，着急又没办法，这人工成本就像流水一样白白消耗着。
还有啊，[具体事件2]也让我们很头疼。
在[相关工程环节]的时候，我们发现[详细的工程问题，如材料质量不符合要求，但是是按照甲方指定的供应商采购的等]，这就像在盖房子的时候发现砖头是软的一样，可把我们愁坏了。
为了解决这个问题，我们不得不临时调整方案，重新采购材料，这不仅多花了钱，还让工程进度又慢了不少。
这多花的钱就像从我们本来就不鼓的钱包里硬生生地拽出去一样，心疼啊！您看，这些问题就像一个个小怪兽，不断地给我们这个工程制造麻烦。
我们一直都在努力克服，想办法把工程顺利推进，但是这些额外的损失实在是让我们有点承受不住了。
所以呢，我们现在郑重地向您提出索赔意向。
我们初步估算了一下，因为工期延误导致的人工成本增加大概是[X]元，重新采购材料多花费了[X]元，还有其他一些因为这些意外情况产生的额外费用，总共加起来大约是[X]元。
这可不是一笔小数目啊，就像我们在这场工程之旅中不小心掉进的大坑，得靠索赔这根绳子才能爬出来呢。
工程索赔意向书和工程索赔意向书内容
工程索赔意向书和工程索赔意向书内容有缘千里来相见，希望工程索赔意向书工程索赔意向书内容能很好的解决你要查找的问题！和你一起进步共同成长！✅致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 2023 年 12 月 8 日开工于 2023 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从2023 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 2023 年 4 月施工功效降低索赔。
2、2023 年 4 月至 2023 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“*”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场” ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
工程索赔意向书优秀范文
工程索赔意向书优秀范文工程索赔意向书优秀范文2.1.1 延期发出图纸引起的索赔当接到中标通知书后28天之内，承包方有权得到免费由业主或其委托的监理单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向承包方进行技术交底。
如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为承包方应依照合同提出索赔申请。
接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。
2.1.2 恶劣的气候条件导致的索赔此类索赔分为工程损失索赔及工期索赔。
业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。
在建项目未投保时，应根据合同条款及时投保，及时进行索赔。
该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。
2.1.3 工程变更导致的索赔分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。
计算方法：项目部收到监理工程师工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。
2.1.4 以承包商之能力不可预见引起的索赔由于在工程投标时图纸不全，部分项目承包商无法作准确计算，如地质情况，软基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。
计算方法：在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。
2.1.5 由外部环境而引起的索赔：属业主原因，由于外部环境影响(如征地拆迁、用地的使用权等)而引起的索赔。
根据监理工程师批准的施工计划受到影响的第一天为起算日，经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。
该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。
2.2.1 索赔意向书提交后，从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，认真做好同期记录，每天均需记录，且有现场监理工程师的签字;索赔事件造成现场损失时，还需做好现场照片、录像资料，并保证该资料的完整性，且粘贴打印说明后请监理工程师签字。
工程索赔意向书
工程索赔意向书尊敬的xxx先生/女士：您好！我是xxx工程项目的代表，我写信是希望就我们项目中发生的一些问题和合同条款进行商讨和解决。
特此致函，表达我方的工程索赔意向，并愿意与贵公司进行进一步的协商，达成一个双方满意的解决方案。
我方作为承包商，按照我们与贵公司签订的合同，按时、按质地完成了工程项目的设计、施工，并遵守了合同中所规定的各项条款。
然而，在项目实施过程中，我们遇到了一些意外情况与困难，导致了项目延迟和成本增加。
首先，我们在设计阶段与贵公司充分沟通，就项目的具体需求进行了详细说明，并征得了贵公司的同意。
但是，在施工过程中，我们发现合同中的设计图纸与实际情况存在不符之处，这使得我们不得不修改设计图纸和变更施工方案，导致项目延期，在此过程中产生了额外的人力、物力和费用。
其次，由于外界因素的影响，项目执行期间出现了一些不可预见的情况。
例如，天灾、政府政策变化等不可抗力因素，导致了工程项目的停工和恢复的延迟，也导致了我们的施工进度受到了很大的影响。
这些无法控制的因素进一步增加了我们的成本和损失。
最后，我们还遇到了劳工问题。
由于市场竞争的加剧和供需关系的变化，劳工成本不断上涨，这给我们的工程项目带来了额外的经济压力。
我们在合同签订之前与贵公司进行了沟通，并对劳工成本做了相关的预估，在贵公司同意的情况下开展了项目。
然而，劳工成本上涨的速度远超出了我们的预期，造成了我们的利润空间严重压缩。
基于上述原因，我们希望能够与贵公司就索赔事宜展开讨论并予以解决。
我们认为，遇到如此问题，双方有责任与义务积极合作，共同寻找解决方案。
在此过程中，我们愿意提供相关的证据和详细的成本明细，以便贵公司理解我们遇到的困难和损失。
最后，请贵公司能够给予充分的重视和关注，并与我们联系，以便就工程索赔事宜进行进一步的商讨。
我们希望能够达成一个双方都满意的解决方案，保障我们项目的顺利进行，并维护双方的合作关系。
谢谢您的阅读和理解！期待与贵公司尽快取得联系，共同商讨解决方案。
工程索赔意向书范例共3个
工程索赔意向书范例共3个工程索赔意向书【范例一】致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“*”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。
进入*月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。
我部接到通知后积极组织人员于*月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。
并于*年*月*日接监理部工程复工指令单，通知本标段于*年*月*日全面恢复施工。
期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、设备窝工补偿费用；3、材料损失的补偿费用；4、撤退时业主拆除我部营地等损失；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项及合同文件第*款第*项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此！致！**项目部*年*月*日【范例二】致：海宁市交通投资集团有限公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：工程索赔意向书
工
程
索
赔
意
向
通
知
书
工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书
致：北京大学口腔医院门诊部
北京华厦工程项目管理有限责任公司
由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：
1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
抄报：北京国信建业工程管理有限公司
北京中建华通建设发展有限公司
2011-10-5
篇二：工程索赔意向书
工
程
索
赔
意
向
通
知
书
施工单位：*********有限公司
2014年03月01日
工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书
致：*********监理有限公司（监理项目部）
兹有我施工单位施工的*********工程，在2014年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工；经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。
为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：
1: 施工人员的误工费； 2：项目部管理人员的管理费； 3：机械设备的闲置费； 4：材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：
监理单位：
篇三：索赔意向书
索
赔
意
向
书
浙江金衢交通工程有限公司
第五合同段项目经理部
2011年3月25日
索赔意向书
由于2011年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。
计划2010年12月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合
同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此
致
第五合同段项目经理部
2010年3月25日篇四：工程索赔意向书
工程暂停施工造成损失费用补偿意向书
致：**
由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“*”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。
进入*月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。
我部接到通知后积极组织人员于*月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。
并于*年*月*日接监理部工程复工指令单，通知本标段于*年*月*日全面恢复施工。
期间我标段发生了如下费用及损失：
1、施工人员窝工补偿，进退场费用；
2、设备窝工补偿费用；
3、材料损失的补偿费用；
4、撤退时业主拆
除我部营地等损失；
5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项及合同文件第*款第*项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此！
致！
**项目部
*年*月*日
篇五：工程索赔意向书
工程索赔意向书
由我部中标承建的金地三千府一期道排工程于2012年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于2012年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到2014年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情况综合分析，下列原因造成工期滞后：
1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位（尤其是园林单位进度滞后）。
造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后，如2012年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
4、三标房建2012年底开工，2014年基本完成造成我部施工滞后。
综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：
1、工期索赔：自2012年2月10日顺延自一期道排工程竣工。
2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。
3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%（涨幅%5
以内不予调整部分）且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后
期所有材料价格应按实调整。
4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各
半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调
整。
6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，
按日计取费用。
7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款
利率计算×索赔工期
8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。
办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理
二、定义
1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；
2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：
1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。
2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。
6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：
1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。
2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办
公桌左上角上。
3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。
4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。
5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。
6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。
7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
3. 个人卫生应注意以下几点：
1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。
2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
3）禁止在办公区域抽烟。
4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。
4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。
2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。