工程履约保函
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中，为保证工程质量和进度，甲方（发包方）通常会要求乙方（承包商）提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。
这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。
以下是一个典型的工程合同履约保函模板：【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致：[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号]，我们[金融机构名称]（以下简称“担保人”）特此向[甲方]（以下简称“受益人”）开立不可撤销的履约保函，保证事项如下：一、保函数量：本保函的担保金额为[具体金额]元人民币，用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。
二、责任范围：若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务，包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形，[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下，直接向我们提出索赔，并无需提供其他证明文件。
三、有效期：本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。
在有效期内，如发生上述担保范围内的索赔事件，受益人可随时向我们提出索赔。
四、索赔处理：我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数，例如：7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。
五、其他条款：本保函适用[国家或地区]的法律，并受[国家或地区]法院的管辖。
任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。
六、附加信息：本保函可通过支付相应的担保费用进行延期，具体事宜须双方另行协商确定。
本保函一经签署，即表明[乙方]同意上述所有条款，并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。
担保人：[金融机构全称]法定代表人（签字）：地址：[金融机构地址]联系电话：[金融机构电话]传真：[金融机构传真]日期：[保函出具日期]以上模板仅供参考，实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。
保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响，因此在撰写保函时应咨询法律专业人士，确保符合当地法律规定。
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
工程合同履约保函模板范文
工程合同履约保函模板范文以下是一份标准的工程合同履约保函模板范文，供参考使用：h1工程合同履约保函/h1甲方（业主）：_______________地址：_______________________联系电话：____________________乙方（承包商）：______________地址：_______________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方已签订编号为__________的《建设工程合同》（以下简称“主合同”），现为确保乙方严格履行主合同中的义务，依照以下条件出具本履约保函。
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥__________），相当于主合同总价款的_____%。
二、保函有效期：本保函自签发之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，最长不超过_____年/月。
若工程提前完工，本保函将在工程竣工验收合格并交付使用之日终止；若工程延期，需由甲乙双方协商一致后，由乙方申请延长保函有效期。
三、担保范围：本保函涵盖因乙方未能履行或不完全履行主合同规定的义务而给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于违约金、损害赔偿、诉讼费用等。
四、索赔程序：1. 甲方在发现乙方违约行为后，应及时书面通知乙方，并提供违约证据。
2. 乙方接到通知后应在_____个工作日内进行整改。
若乙方未在规定时间内改正违约行为或继续违约，甲方有权向本保函的担保机构提出索赔。
3. 甲方提出索赔时，应提交书面索赔函及相关证明材料。
4. 担保机构收到索赔函后，应在_____个工作日内对索赔请求进行审核，并在确认索赔条件成立后的_____个工作日内支付赔偿金。
五、其他条款：1. 本保函一经开出，未经甲方书面同意，乙方不得撤销或修改。
2. 本保函项下的权利和义务可转让给第三方，但需得到甲方的书面同意。
3. 本保函适用中华人民共和国法律，并由担保机构所在地的人民法院管辖。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
最新工程保函—履约保函
最新工程保函—履约保函合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：电子邮箱：乙方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方为乙方提供工程服务，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、合同标的1.2 乙方同意按照本合同约定向甲方支付相应的费用。
二、合同价格2.1 双方确认，本合同项下的工程价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款进度向甲方支付合同价款。
三、付款进度及方式3.1 乙方在本合同签订后七个工作日内，向甲方支付合同价款的__________%。
3.2 乙方在甲方完成合同约定的工程进度后，向甲方支付合同价款的__________%。
3.3 乙方在验收合格并办理完毕工程移交手续后七个工作日内，向甲方支付合同价款的__________%。
3.4 乙方剩余的合同价款，在甲方按照本合同约定完成全部工程并经验收合格后七个工作日内支付。
3.5 乙方支付价款时，应向甲方提供等额的增值税专用发票。
四、履约保函4.1 甲方在签订本合同时，应向乙方提交一份金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元的履约保函，作为甲方履行本合同的担保。
4.2 履约保函有效期为自本合同签订之日起至工程验收合格并办理完毕工程移交手续之日止。
4.3 如甲方按照本合同约定履行完毕全部义务，乙方应在履约保函有效期满后七个工作日内向甲方无条件退还履约保函。
五、工程进度及质量5.1 甲方应按照双方约定的工程进度完成本合同项下的工程。
5.2 甲方应保证所提供的工程质量符合国家及行业的相关标准和规范，并确保工程安全。
5.3 乙方应按照本合同约定及时提供施工场地、素材、设备等，确保工程顺利进行。
六、验收及保修6.1 工程完成后，甲方应按照双方约定的标准进行验收。
工程合同履约金保函范本
工程合同履约金保函范本【标题】工程合同履约金保函【】甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《__________工程项目合同》（以下简称“主合同”），根据主合同的约定，为确保乙方履行其在主合同项下的义务，乙方同意向甲方提交以下履约金保函：一、保函金额乙方同意向甲方提交人民币____万元（大写：________________万元整）作为履约金保函。
该保函数额应足以覆盖乙方可能因违约行为给甲方造成的损失。
二、保函期限本保函自____年____月____日起生效，至____年____月____日止。
在此期间，如乙方未能履行主合同规定的义务，甲方有权依据本保函向乙方索赔。
三、保函条件1. 若乙方未能按照主合同约定的时间、质量完成工程任务，或出现其他违约情形，甲方有权从保函数额中扣除相应的违约金。
2. 若乙方按约履行完毕所有义务，且经甲方验收合格后，甲方应无条件释放剩余的保函数额。
3. 本保函项下的索赔须由甲方提出书面通知，并明确索赔金额及理由。
四、保函的解除与变更1. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自解除或变更本保函。
2. 若甲方同意解除或变更保函，双方应签署书面协议，并按照协议内容执行。
五、争议解决因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本保函是主合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
2. 本保函未尽事宜，按照主合同的相关规定执行。
3. 本保函自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________ 日期：____年____月____日【结束语】。
2024年工程履约保函模板
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年工程履约保函模板本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程类型1.4 工程规模1.5 工程预算2. 保函类型2.1 保函种类2.2 保函金额2.3 保函期限2.4 保函效力3. 保证人3.1 保证人名称3.2 保证人资质3.3 保证人信用等级3.4 保证人责任4. 被保证人4.1 被保证人名称4.2 被保证人资质4.3 被保证人信用等级4.4 被保证人责任5. 履约保证5.1 工程进度5.2 工程质量5.3 工程安全5.4 工程变更5.5 工程索赔6. 保函的开具与交付6.1 开具保函的时间6.2 交付保函的方式6.3 保函的续期6.4 保函的撤销7. 保函的失效7.1 保函失效的条件7.2 保函失效的后果7.3 保函失效的恢复8. 保证人的权利与义务8.1 保证人的权利8.2 保证人的义务9. 被保证人的权利与义务9.1 被保证人的权利9.2 被保证人的义务10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 争议解决费用11. 合同的变更与解除11.1 合同变更的条件11.2 合同解除的条件11.3 合同变更与解除的程序12. 违约责任12.1 违约的情形12.2 违约的后果12.3 违约责任的免除13. 合同的生效、终止与失效13.1 合同的生效条件13.2 合同的终止条件13.3 合同的失效条件14. 其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用条款14.3 争议解决条款14.4 合同的附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年某地区道路拓宽改造工程1.2 工程地点：某地区现有道路1.3 工程类型：市政基础设施改造1.4 工程规模：道路全长公里，拓宽至车道1.5 工程预算：总造价人民币亿元第二条保函类型2.1 保函种类：履约保函2.2 保函金额：保函金额为工程总造价的10%，即人民币亿元2.3 保函期限：保函有效期自保函开具之日起至工程竣工验收合格之日止2.4 保函效力：保函具有法律效力，确保被保证人履行合同约定的义务第三条保证人3.1 保证人名称：担保有限公司3.2 保证人资质：具备国家相关部门批准的担保资质，信用等级良好3.3 保证人信用等级：AAA级3.4 保证人责任：保证人在保函有效期内，对被保证人的违约行为承担连带责任第四条被保证人4.1 被保证人名称：建筑工程有限公司4.2 被保证人资质：具备国家相关部门核发的建筑工程施工资质，信用等级良好4.3 被保证人信用等级：AA级4.4 被保证人责任：被保证人应严格按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度和安全第五条履约保证5.1 工程进度：被保证人应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任5.2 工程质量：被保证人应保证工程质量符合国家相关标准和规定，确保工程一次性验收合格5.3 工程安全：被保证人应严格按照国家安全生产法律法规和工程建设强制性标准进行施工，确保工程安全5.4 工程变更：如遇工程变更，被保证人应按照合同约定的程序和时间提交变更申请，经甲方批准后方可实施5.5 工程索赔：双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第六条保函的开具与交付6.1 开具保函的时间：保函应在合同签订后七个工作日内开具完毕6.2 交付保函的方式：保函由保证人直接交付给甲方6.3 保函的续期：如保函有效期届满，双方同意续期的，保证人应在保函有效期届满前三十个工作日重新开具保函6.4 保函的撤销：在保函有效期内，如被保证人履行合同义务，保证人无权撤销保函；如被保证人发生违约行为，甲方有权要求保证人撤销保函，并承担相应的违约责任第八条保证人的权利与义务8.1 保证人的权利：保证人有权要求被保证人履行合同约定的义务，并在被保证人违约时依法追究其责任。
具备工程履约能力保函范文
具备工程履约能力保函范文致[受益人名称]：咱保证人可不是在这儿随便说说的，那可是有十足的底气呢！一、保证责任。
1. 保证人在此无条件地、不可撤销地保证被保证人按照主合同的约定，全面、适当地履行其在主合同项下的各项义务，包括但不限于工程的按时开工、施工过程中的质量保证、按照合同工期竣工交付等。
就好比被保证人是个要参加长跑比赛的选手，我们保证人就是在旁边拿着小皮鞭（当然是开玩笑啦，就是起到严格督促的作用），确保他一步一个脚印，按照比赛规则（主合同）跑到终点（顺利履约）。
代替被保证人按照主合同的要求继续履行义务，就像接力赛一样，被保证人掉链子了，我们保证人立马接上，保证工程顺利进行下去。
以现金形式向贵方支付相当于被保证人应承担违约责任金额的款项，这个金额可是按照主合同约定或者按照贵方合理计算得出的哦。
咱保证人可不会在钱的问题上含糊，该掏腰包的时候绝不含糊。
二、保证金额。
本保函的保证金额为人民币[具体金额大写和小写]元整。
这个金额可是经过仔细考量的，足够覆盖被保证人在主合同履行过程中可能出现的违约风险。
就像给工程履约上了一份足额的保险，让贵方心里踏实。
三、保证期限。
本保函的保证期限自本保函生效之日起至主合同约定的工程竣工并验收合格后[具体期限]日止。
在这个期限内，我们保证人就像守护宝藏的巨龙（哈哈，有点夸张啦），时刻盯着被保证人的履约情况，只要在这个期间内有任何问题，我们都会按照约定履行保证责任。
四、保函的生效与失效。
1. 本保函自保证人法定代表人（或授权代理人）签字并加盖保证人公章之日起生效。
这就像是一场大戏的开场锣，锣声一响，我们保证人就开始履行自己的使命啦。
2. 在本保函的保证期限届满且被保证人已按照主合同的约定全面履行了各项义务，或者保证人已按照本保函的约定承担了保证责任后，本保函自动失效。
就像一场派对结束了，我们的任务完成了，保函也就光荣退休啦。
五、其他条款。
1. 本保函项下的任何争议，应首先由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程履约保函是什么意思
工程履约保函是什么意思工程履约保函是一种担保文件，用于保证承包商履行与建筑项目相关的合同的义务。
在建筑工程领域，履约保函是承包商向业主提供的一种保障和信用证明。
通过提供履约保函，承包商可以向业主证明其财务实力和承诺履行合同的能力。
工程履约保函在建筑工程中具有重要的作用。
首先，它向业主提供了一定的保障，确保承包商能够按照合同约定的条件和期限完成工程。
如果承包商未能履行合同义务，业主可以依据履约保函的条款要求保险公司支付相应的赔偿金，用于解决工程未能完成的问题。
其次，工程履约保函还起到了信用背书的作用。
通过提供履约保函，承包商可以向业主证明其财务状况良好、信誉可靠，并且有能力履行合同。
这对于承包商来说是非常重要的，因为在竞争激烈的建筑工程市场中，业主常常会优先选择具有较好信用记录和可靠保证的承包商。
工程履约保函通常由承包商委托保险公司、银行或其他金融机构发出。
它的内容包括以下几个方面：1. 保函金额：即保证的最大金额，一般会根据合同金额的一定百分比确定。
承包商需要根据工程的规模和合同金额来确定保函金额。
2. 履约期限：指承包商承诺在何时完成工程。
这是履约保函的一项重要条款，保证工程能够按时完工。
3. 保函有效期：履约保函的有效期通常与工程合同的有效期相对应。
保函有效期过期后，保函失效。
4. 保函受益人：即工程的业主，也是保函的受益人。
如果承包商未能履行合同义务，业主可以向保险公司要求支付赔偿金。
工程履约保函在建筑工程中的使用非常普遍。
无论是公共建设项目还是私人建筑项目，业主通常都会要求承包商提供履约保函。
这是为了保护业主的权益，确保工程能够按照合同约定的要求和期限完成，同时也为承包商提供了一个展示自身信用和能力的机会。
然而，对于承包商来说，提供工程履约保函也存在一定的成本和风险。
首先，承包商需要支付一定的费用来购买履约保函，这增加了工程成本。
其次，如果工程发生问题导致无法按时完成或出现其他违约情况，保险公司将支付赔偿金，承包商可能面临被列入不良信用记录的风险，从而影响未来的合作机会。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约保函（范本）
xx有限公司：
鉴于（承包人名称）（以下称“承包人”）与xx有限公司（以下简称“业主”）于年月日签订的（项目名称）施工承包合同。
我方愿意无条件地、不可撤销地保证就承包人履行与你方订立的合同，无追索地向你方提供担保。
约定如下：
1. 提供总额为承包合同总价10%（取千元以上之整数），即人民币（RMB ）的履约保证担保。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至业主签发工程接收证书之日止。
3. 在本保函的有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或发生其他违约，我方已接受承包人委托，愿保证承包人工程预付款专款专用，如承包人不按指定用途使用上述预收款项，我方将按照你方要求将工程预付款退还你方。
我方担保额度随上述工程的工程价款结算逐步递减。
4. 假如承包人正确履行及遵守承包合同及保函内所有条款、条文、条件、规条、工程规范，且依约履行完毕并取得建设单位及/或聘用之工程师书面认可，则本保函自动终止。
5. 担保人承诺在收到业主或其授权代理人部分、或全部索赔通知时应履行无条件支付本保函担保范围内的款项。
但可要求承包人提供索赔依据以及担保款项的计算明细，在履行无条件保证义务和支付款项前无权对上述依据提出任何异议。
履行保证承诺的期限应为接到业主提出上述书面要求之日起7个工作日内。
6. 若担保人累计支付的赔偿金达到该保证限额，则此后本保函的义务即告终止，否则本保函仍应完全有效；同时，即使承包合同内有关条款约定的设计、承建、完成、验收及维修的范围及性质有任何变更，又或建设单位或工程师对承包合同作出缓期或减免、又或承包合同的任何事项对承包人作出纵容、容忍、宽恕、赔偿、让步的行为，又或承包人未能管理妥善以防止错漏出现，又或任何令承包人或其它任何人受到法律限制以使承包人无法履行承包合同，均不能使担保人免于承担本保函规定的保证责任。
7. 本保函应共同和个别地对承包人和担保人及他们的继任者和受让者有约束力（但承
包人及担保人不得在取得建设单位的书面认可前，将其有关承包合同的权利和责任转让），并应确保建设单位及其继任者和受让者的利益。
建设单位有权及自由转让本保函的利益，建设单位无须取得承包人及担保人的确认或通知承包人及担保人。
而当转让情况发生时，承包人及担保人会受本保函的所有条文及条件绝对约束，并将受让人视为建设单位。
8. 即使承包合同内任何一条合同条款出现不合法、失效或作废，担保人对本保函的责任亦不能避免及作废。
9. 本保函将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释，并遵从承包合同关于争议解决方式和管辖机关的约定。
担保银行名称：（盖公章）
法定代表人：（盖章、签字）
银行地址：
邮政编码：
传真：
电话：
开立日期：年月日。