FIDIC施工合同条件--复习试题1
fidic合同条件(第一课)(每日一练)
fidic合同条件（第一课）（每日一练）简介FIDIC（国际工程与建设合同）是一种常用于国际工程项目中的标准合同，旨在确保所有合同方在工程实施过程中的权益得到保护。
本文将介绍FIDIC合同条件的基本概念和结构，以帮助读者更好地理解和运用该合同条件。
FIDIC合同条件的基本概念FIDIC合同条件由国际建筑师工程师和所属行业的专家共同制定，是一种用于国际工程项目的标准合同条件。
它的目的是为了确保工程项目的合同方能够在公平、透明和一致的基础上进行合作，以最大限度地减少纠纷和争议的发生。
FIDIC合同条件通常包括以下几个方面的内容：1.合同的基本要素：包括合同的效力、合同各方的义务和责任等基本内容。
2.工程项目的描述和要求：包括项目的性质、范围、构造、设计、材料等方面的要求。
3.合同价格和支付方式：包括工程项目的合同价格、支付方式和进度等内容。
4.变更和索赔：包括当工程项目发生变更或发生索赔时的程序和规定。
5.竣工和保修：包括工程项目的竣工验收程序、保修期限和责任等内容。
FIDIC合同条件的结构FIDIC合同条件通常分为以下几个主要部分：1.导言部分：介绍合同的背景、目的和目标。
2.前言部分：包括合同的定义、缩写词解释等内容。
3.合同条件：包括具体的合同条款和条件。
4.具体规范：包括对工程项目的具体规范和要求。
5.合同附件：包括与合同相关的附加文件、图纸、规范和标准等。
这些部分的结构和内容的先后顺序可能会根据具体的合同类型和项目而有所不同，但通常都会包括以上几个方面的内容。
FIDIC合同条件的应用FIDIC合同条件被广泛用于国际工程项目中，特别是在建筑、设备采购和工程咨询等领域。
通过使用FIDIC合同条件，各方可以在公平和透明的基础上签订合同，明确各方的权利和义务，降低项目风险，并为各方提供争议解决机制。
然而，FIDIC合同条件在实际应用中可能会面临一些挑战和问题。
例如，不同国家和地区的法律制度和商业习惯可能会对合同条件的解释和适用产生影响。
FIDIC合同条件下的施工管理(一)试题
FIDIC合同条件下的施工管理(一)一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A．开标 B．发出中标函C．提交履约保证 D．开工2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B．合同管理之日起至设立之日止的期间C．开工之日起至结清单生效之日止的期间D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间3、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失 D．包托业主的全部损失加违约金5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度6、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
A．工程维修 B．清理施工现场C．报送竣工报表 D．财务结算7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。
施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。
A．500 B．583 C．865 D．9038、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。
FIDIC施工合同条件--复习试题1
10 下列说法不正确的是( ) FIDIC 施工合同条件一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
(每小题 2 分，共 20 分)1.除合同另有规定，承包商应向( )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B. 工程师C.分包商D.政府有关部门2. 因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由( )承担。
A.雇主B. 工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定， FIDIC 施工合同条件规定的保险应由( )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B. 工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前( )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，( )填报。
A.每周B. 每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的( ) ，雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可( )前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在( )中规定的日期前，联合任命一个 DAB。
A.专用合同条件B. 中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果 DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到 DAB 决定后()天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.42．．．A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
FIDIC施工合同条件--复习试题..
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（ C ）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
FIDIC复习题-汇总
FIDIC施工合同条件复习题一、单项选择题(每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.依据FIDIC《施工合同条件》，规范和图纸应由(C )保存和照管。
A．工程师B.承包人C.雇主D.承包人代表解析：1.8款“文件的照管和提供”。
2.“基准日期”系指递交投标书截止日期前( B )的日期。
A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.1.3.1款“基准日期”。
3.依据FIDIC《施工合同条件》，除非另有协议，双方应在承包人收到中标通知书后( B )内签订合同协议书。
合同协议书应以专用条款所附格式为基础。
A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.6款“合同协议书”。
4.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。
事先未通知工程师，对这些安排和方法不得做( A )。
A.重要改变B.改变C.任何改变D.建议解析：4.1款“承包人的一般义务”。
5.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师(B )修改合同。
A.有权B.无权C.可以D.不可以解析：3.1款“工程师的任务和权力”。
6.依据FIDIC《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为( C )。
A.三名或五名B.一名至三名C.一名或三名D.二名或三名解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”。
7.依据FIDIC《施工合同条件》，如承包人对工程师助手的确定或指示提出质疑，承包人可将此事项提交( A )，( )应及时对该确定或指示进行确认、取消或改变。
A.工程师工程师B.雇主工程师C.工程师工程师助手D.雇主工程师助手解析：3.2款“由工程师付托”。
8.依据FIDIC《施工合同条件》，未经( B )事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。
A.雇主B.工程师C.雇主代表D.承包人代表解析：4.3款“承包人代表”。
9.依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求。
《工程合同管理》第5章-FIDIC施工合同条件
第五章FIDIC施工合同条件一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是( ）。
A．预付款的金额不少于合同价22％B．要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。
A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰3．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失( ).A．分包商可直接向工程师递交索赔报告B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告4．按照FIDIC《施工合同条件》规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日5．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( ）。
A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任D．应由指定分包商直接对业主承担责任6．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（)。
A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿7。
组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( ）。
FIDIC试题-1
FIDIC 施工合同条件复习题（1）一．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的（法）文缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红皮书（施工合同条件）适用于大型施工工程。
B. 黄皮书（生产设备与设计-建设合同条件）适用于机电设备设计施工工程。
C. 银皮书（设计采购施工交钥匙合同条件）适用于EPC总承包工程。
D. 绿皮书（简明合同格式）适用于较小额度土木机电工程。
3.FIDIC施工合同文件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。
4.FIDIC施工、设计建造和EPC总承包合同通用条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通用条件总共（15）条。
5.FIDIC施工合同条件规定，承包商应定期向业主/工程师提交（月) 进度报告。
6.施工合同中关于承包商雇佣当地工人注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低工资、福利条件、保险、休假及工作时间和加班费支付）。
7.施工合同中有关承包商项目管理内容包括（工作范围、时间、费用、人力资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施工合同中，工程接收证书标志着承包商（基本上）完成了工程；履约证书标志着承包商（彻底）履行了合同的全部义务。
9.施工合同中不可抗力的四个条件是（一方无法控制、签订合同前无法合理防范、事件发生后不能合理克服、事件不是另一方造成）。
10.国际工程的基本保险险别包括（施工一切险、安装一切险、雇主责任险、第三方责任险）。
二． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.工程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.工程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施工合同中，以下合同文件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专用合同条件--通用合同条件--规范--图纸-- 其它合同文件2. 施工合同签订后，一方希望转让合同时，不必征得另一方的同意。
建筑工程合同含FIDIC条款真题一
建筑工程合同(含FIDIC)条款（一）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。
共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体c．时间D．内容2．合同关系的内容是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人3．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】A．等价有偿原则B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原贝44．根据《合同法》，下列合同成立的是【】A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出5．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地6．因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效c．解除合同D．变更合同7．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A．债务权B．撤销权c．代位权D．抗辩权8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A．发包人B．承包人0．工程师D．设备供应商9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A．社会公众B．建设行政主管部门c．建设单位D．工程质量监督站11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更C．含同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B．风险控制C．风险保留D．风险转移16．仲裁裁决的作出应当依据【】A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行18．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A．工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润19．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师D．发包人20．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A．雇主B．承包商C．分包商D．设计单位二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分-共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC施工合同条件
一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题2分，共20分）
1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A.雇主
B.工程师
C.分包商
D.政府有关部门
2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.政府有关部门
4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48
B.24
C.72
D.36
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周
B.每年
C.每月
D.每季度
6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书
B.付款证书
C.结清证明
D.履约证书
7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书
B.履约担保
C.合同协议书
D.投标函
8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件
B.中标协议书
C.投标书附录
D.通用合同条件
9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21
B.28
C.56
D.42
10下列说法不正确
．．．的是（）
A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应
B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值
C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付
D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作
二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
（每小题4分，共40分）
11.任何事故发生后，承包商应（）
A..立即将事故详情通报业主
B.立即将事故详情通报工程师
C.按工程师可能提出的合理要求，保持记录
D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告
E.按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。
12.按照FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）
A..延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.异常不利的气候导致的停工
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成损失
13.下列说法正确的是（）
A.承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师
B.工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工
C.承包商应至少21天前将各分包商承担工作的拟定开工日期通知工程师
D.工程师可以修改图纸
E．承包商应派一事故预防员，负责现场人员的人身安全和安全事故预防工作
14.下列说法正确的有（）
A．承包商应建立质量体系，以证实符合合同要求
B.工程师无权对质量保证体系进行审查
C.遵守质量体系不应解除合同规定的承包商的任何任务、义务或职责
D.质量保证体系应符合合同的详细规定
E.承包商应在每一设计和实施阶段开始前，向工程师提交所有程序和如何贯穿要求的文件的细节，供其参考
15.雇主的人员包括（）
A.工程师
B.工程师代表
C.指定的分包商
D.雇主的所有其他职员、工人和其他雇员
E.雇主指定的DAB成员
16.关于指定的分包商下列说法正确的是（）
A.承包商可以反对指定的分包商
B.指定分包商与承包商没有合同关系
C.工程师应直接对分包商所完成的工作进行支付
D.承包商应为指定分包商的行为或失误负责
E.业主应指定分包商的行为或失误负责
17.关于雇主向承包商的支付，下列说法正确的是（）
A.首期预付款，支付时间应在中标函颁发后的42天，或在收到履约担保文件后21天，两者中较晚的日期内
B.各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后底56天内
C.最终付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到该付款证书56天内
D.最终付款证书确认的金额，支付时间在雇住收到该付款证书后56天内
E.工程师不能对以前发生的付款证书做任何修改
18.FIDIC施工合同条件中，合同争端解决的方式有（）等.
A.仲裁
B.工程师的决定
C.友好解决
D.法律诉讼
E.DAB决定
19. .FIDIC施工合同条件中雇主承担的风险有（）
A.价格与支付方面的风险
B.工程变更的风险
C.通货膨胀方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20. .FIDIC施工合同条件中“不可抗力”系指（）等异常事件或情况。
A.一方无法控制的
B.该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的
C.发生后该方不能合理避免或克服的
D.不能主要归因于它方的
E.一方没有考虑到的
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.除非另有协议，双方应在承包商收到后天内签定合同协议书。
22.承包商设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。
未经同意，承包商不得从现场运走任何主要承包商设备。
但运送货物或承包商人员的车辆，无须经过同意。
23.工程师应在不少于天前向承包商发出开工日期的通知。
除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商受到中标函后天内。
24.误期损害赔偿费应按投标书附录中所列每天应付的金额，以注明的日期超过相应的天数计算，但所有计算的赔偿总额不得超过投标书附录中规定的误期损害赔偿费的最高限额。
25.雇主应在前，将其取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有有关数据，提交给承包商。
26.承包商在收到后天内，向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件。
四.问答题：（每小题15分，共30分）
27.试写出FIDIC施工合同条件中规定的构成合同的文件及其优先次序。
答：
28.试说明不可抗力的通知程序。
答：
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用。