建设工程勘察合同的范本(3篇)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同通用版3篇
建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议：第一条项目名称、工程地址和范围甲方为（建设单位名称），地址，现委托乙方进行（工程名称），地址的勘查与设计工作。
第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准，进行工程勘察，在保证质量的前提下满足甲方的需求。
2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。
第三条勘察期限乙方应在本合同签订后（具体时间），按照工作计划和进度要求，完成所有勘察工作。
第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失，并承担相应的法律责任。
2、在勘察过程中，如发现有造成甲方利益受损的情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决。
第五条报酬支付1、在本合同生效之日，甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额）。
2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用，但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。
3、如勘察过程中需要额外费用支出，乙方应提前征得甲方同意，并按规定方式支付。
第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密，不得向第三方透露和公开相关信息，否则承担相应的法律责任。
第七条合同解除1、在勘察过程中，如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续，双方应协商解除合同，并按双方实际损失赔偿。
2、遇有争议时，双方应友好协商解决。
若不能协商解决，则提交有关仲裁机构裁决。
第八条其他1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方可商议补充条款，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：本合同已于双方正式签字盖章后生效，有效期至勘察工作完成。
如果有变更或补充条款，需经双方协商一致，并修改合同方可生效。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托人）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________乙方（勘察单位）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________鉴于甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的勘察单位，为了明确双方的权利与义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察，具体内容详见附件勘察范围及内容表。
2.乙方应按照国家相关规定和要求，认真负责地完成本合同约定的勘察任务，保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息，协助乙方完成勘察任务。
二、勘察期限：1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。
2.如因不可抗力等特殊原因，导致勘察延期的，双方应友好协商确定延期时间，并就延期事宜签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式：1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。
2.合同价款分两阶段支付，第一阶段支付金额为合同总价款的____%，在合同签订之日起__日内支付；第二阶段支付金额为合同总价款的____%，在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。
3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票，并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。
四、勘察成果的使用权：1.乙方完成勘察任务后，应向甲方提交勘察报告，并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权，乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。
3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途，否则需承担相应的法律责任。
建设工程勘察合同范文通用版8篇
建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。
四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。
五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。
七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。
八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。
九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。
十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。
1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围和内容：[勘察任务详细描述]二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应提供工程勘察所需的相关资料，并确保所提供资料的真实性和完整性。
（2）甲方应按时支付乙方勘察费用。
（3）甲方应遵守合同条款，确保乙方的合法权益。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及合同约定进行工程勘察。
（2）乙方应按时提交勘察成果，并保证勘察成果的真实性和准确性。
（3）乙方应对勘察成果质量负责，确保勘察成果符合合同约定。
三、工程勘察的实施与验收1. 勘察实施：乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 勘察验收：甲方应在收到乙方提交的勘察成果后进行验收。
甲方认为勘察成果符合合同约定的，应予以确认并签署验收意见；如认为勘察成果不符合合同约定，应书面通知乙方进行整改。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：本次工程勘察费用为人民币[金额]元。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
具体支付方式为：____。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果及相关资料予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中知悉的甲方商业秘密及技术要求，应予以保密，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同模板6篇
建设工程勘察合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察要求（详细描述工程的地理位置、规模、性质等，提出勘察的具体要求，包括勘察深度、精度等。
）二、勘察工作内容及范围（明确勘察工作的具体内容，如地质勘察、岩土工程勘察等，并明确勘察范围。
）三、勘察工作期限及进度安排（确定勘察工作的开始和结束时间，以及各阶段的工作内容和完成时间。
）四、合同价款及支付方式（明确勘察费用总额，包括支付方式、时间、条件等，如分期支付或待验收合格后支付等。
）五、知识产权归属及保密条款（明确在勘察过程中产生的知识产权归属问题，以及双方对商业秘密和客户信息的保密义务。
）六、勘察质量标准及验收方式（明确勘察工作的质量标准，以及验收的方式、方法和程序。
）七、甲方提供资料及配合事项（列明甲方需向乙方提供的资料清单，以及甲方应配合乙方进行的有关事项。
）八、乙方承担风险及违约责任（明确乙方在勘察过程中可能承担的风险和违约责任，如因乙方原因未能按时完成勘察工作等。
）九、合同变更与解除条件（明确合同变更和解除的条件和程序，包括双方协商一致、不可抗力等因素导致的合同变更或解除。
）十、争议解决方式及法律适用（明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，以及适用的法律。
）十一、其他补充条款（根据具体情况，双方可约定其他补充条款，以完善合同内容。
）十二、合同的生效及份数（明确合同的生效条件及合同的正本份数，以及每份的效力。
）甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
工程勘察设计合同格式版(3篇)
工程勘察设计合同格式版委托方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同的范本发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：(一) 工程概况1.1、工程名称：办公楼装修1.2、工程地点：上东新邻里办公楼1.3、承包范围：3F-4F室内装饰工程1.4、承包方式：包工包料1.5、工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。
1.6、工程质量：优良_____元，大写_____。
(二) 甲方工作2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1 份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。
向乙方提供清楚的施工界面。
向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。
2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。
(三) 乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
(四) 关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
(五) 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。
5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
(六) 、关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1) 固定价格(2) 固定价格加价 %包干风险系数计算。
(3) 包工包料。
6.2、工程进度款与支付：竣工验收合格后____日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。
(七) 、有关安全生产和防火的约定7.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
(八) 奖励和违约责任8.1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责承担损失。
8.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
(九) 争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十) 其他约定(十一) 附则11.1、本工程需要进行保险时，应另订协议。
11.2、本合同一共两份，双方各执一份。
11.3、本合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____年_____月_____日建设工程勘察合同的范本（二）建设单位(甲方)：_____地址：_____ 邮码 _____ 电话法定代表人：_____ 职务勘察单位(乙方)：_____地址：_____ 邮码 _____ 电话法定代表人：_____ 职务为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____.第二条勘察的范围、进度和质量_____.第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在_____年_____月_____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在_____年_____月_____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在_____年_____月_____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于_____年_____月_____日进入现场勘察，_____年_____月_____日提交全部勘察资料，提交测量透明图_____份，提交工程地质报告书一式_____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为_____元。
自本勘察合同生效后_____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由_____银行办理托收承付。
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_____元。
第七条乙方的违约责任1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_____%的违约金。
第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决：_____申请_____仲裁委员会仲裁;向_____人民法院起诉。
第九条其他约定_____本合同_____年_____月_____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_____份，送计委、建委、.....各留存一份。
建设单位(甲方)：_____代表人：__________年_____月_____日勘察单位(乙方)：_____代表人：__________年_____月_____日建设工程勘察合同的范本（三）项目名称：_____项目建设地点：_____合同编号：_____(由承接方编填)委托方：_____承接方：_____签订日期：_____建设部国家工商行政管理局制定委托方_____(以下简称甲方)承接方_____(以下简称乙方)甲方委托乙方进行_____勘察任务。
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1 本工程项目勘察委托文号、日期1.2 工程建设地点1.3 技术要求1.4 预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期_____年_____月_____日一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数_____年_____月_____日3.1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。