建设工程勘察合同模板(3篇)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同通用版3篇
建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议：第一条项目名称、工程地址和范围甲方为（建设单位名称），地址，现委托乙方进行（工程名称），地址的勘查与设计工作。
第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准，进行工程勘察，在保证质量的前提下满足甲方的需求。
2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。
第三条勘察期限乙方应在本合同签订后（具体时间），按照工作计划和进度要求，完成所有勘察工作。
第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失，并承担相应的法律责任。
2、在勘察过程中，如发现有造成甲方利益受损的情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决。
第五条报酬支付1、在本合同生效之日，甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额）。
2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用，但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。
3、如勘察过程中需要额外费用支出，乙方应提前征得甲方同意，并按规定方式支付。
第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密，不得向第三方透露和公开相关信息，否则承担相应的法律责任。
第七条合同解除1、在勘察过程中，如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续，双方应协商解除合同，并按双方实际损失赔偿。
2、遇有争议时，双方应友好协商解决。
若不能协商解决，则提交有关仲裁机构裁决。
第八条其他1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方可商议补充条款，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：本合同已于双方正式签字盖章后生效，有效期至勘察工作完成。
如果有变更或补充条款，需经双方协商一致，并修改合同方可生效。
建设工程勘察合同模板经典版3篇
建设工程勘察合同模板经典版3篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务达成如下协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方对位于[项目地址]（下称“本项目”）进行勘察工作。
工程名称为[工程名称]，工程规模为[工程规模描述]，勘察任务包括地质勘察、地形测量等。
本合同详细规定了勘察工作的内容、标准和要求等。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察工作，包括但不限于以下内容：地质勘探、地质剖面测绘、地下水状况调查等。
同时，乙方应确保勘察数据的准确性，为甲方提供符合要求的勘察成果。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、合同工期及进度安排本合同约定的勘察周期为XX天，自本合同生效之日起计算。
乙方应按照甲方的要求制定详细的勘察计划，并按计划实施。
如遇特殊情况需调整计划，双方应协商解决。
具体工期及进度安排详见本合同附件二。
四、费用及支付方式甲方应按照约定向乙方支付勘察费用。
费用包括勘察服务费、差旅费等。
具体金额及支付方式如下：总金额为人民币XX元整，支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
具体费用及支付方式详见本合同附件三。
五、质量保证及验收标准乙方应确保勘察成果的质量符合国家和地方现行标准、规范及甲方的要求。
勘察成果完成后，乙方应提交相应的成果资料，并按照约定的验收标准进行验收。
具体质量保证及验收标准详见本合同附件四。
六、保密条款及知识产权约定双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均应予以保密。
未经对方同意，任何一方不得泄露或擅自使用。
同时，本合同项下产生的知识产权归属问题按照以下约定处理：[知识产权归属约定]。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托人）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________乙方（勘察单位）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________鉴于甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的勘察单位，为了明确双方的权利与义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察，具体内容详见附件勘察范围及内容表。
2.乙方应按照国家相关规定和要求，认真负责地完成本合同约定的勘察任务，保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息，协助乙方完成勘察任务。
二、勘察期限：1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。
2.如因不可抗力等特殊原因，导致勘察延期的，双方应友好协商确定延期时间，并就延期事宜签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式：1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。
2.合同价款分两阶段支付，第一阶段支付金额为合同总价款的____%，在合同签订之日起__日内支付；第二阶段支付金额为合同总价款的____%，在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。
3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票，并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。
四、勘察成果的使用权：1.乙方完成勘察任务后，应向甲方提交勘察报告，并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权，乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。
3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途，否则需承担相应的法律责任。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版8篇
建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。
四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。
五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。
七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。
八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。
九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。
十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。
1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
工程勘察设计合同格式版(3篇)
工程勘察设计合同格式版委托方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同模板项目名称：_____项目建设地点：_____合同编号：_____(由承接方编填)委托方：_____承接方：_____签订日期：_____建设部国家工商行政管理局制定委托方_____(以下简称甲方)承接方_____(以下简称乙方)甲方委托乙方进行_____勘察任务。
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1 本工程项目勘察委托文号、日期1.2 工程建设地点1.3 技术要求1.4 预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期_____年_____月_____日一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数_____年_____月_____日3.1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。
3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2 本工程勘察费估算为_____元，合同生效后_____天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3 双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1 甲方5.1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5.1.2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5.1.3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5.1.4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5.1.5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8 维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。
5.1.9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5.1.10 补充协议中甲方应负的其他责任。
5.2 乙方5.2.1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5.2.2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5.2.4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5.2.5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5.2.6 补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条违约责任6.1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6.2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过____日，应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过____日，应减收勘察费1‰。
6.3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第八条其他事宜_____。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在____日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本1式8份，双方各执4份。
委托方单位名称：_____ 承接方单位名称：_____ (盖章) (盖章)法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 单位地址：_____ 单位地址：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____电话：_____ 电话：_____电传：_____ 电传：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 银行帐号：_____ 银行帐号：_____ 签订合同代表(签字)：_____ 签订合同代表(签字)：_____ 日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见_____ 鉴证意见_____(盖章) (盖章)审查号：_____ 鉴证号：_____ 审查日期：_____ 鉴证日期：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日建设工程勘察合同模板（二）发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：(一) 工程概况1.1、工程名称：办公楼装修1.2、工程地点：上东新邻里办公楼1.3、承包范围：3F-4F室内装饰工程1.4、承包方式：包工包料1.5、工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。
1.6、工程质量：优良_____元，大写_____。
(二) 甲方工作2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1 份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。
向乙方提供清楚的施工界面。
向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。
2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。
(三) 乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
(四) 关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
(五) 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。
5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
(六) 、关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1) 固定价格(2) 固定价格加价 %包干风险系数计算。
(3) 包工包料。
6.2、工程进度款与支付：竣工验收合格后____日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。
(七) 、有关安全生产和防火的约定7.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
(八) 奖励和违约责任8.1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责承担损失。
8.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
(九) 争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十) 其他约定(十一) 附则11.1、本工程需要进行保险时，应另订协议。