10kV共箱封闭铜母线桥采购合同
封闭母线采购合同模板
封闭母线采购合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！封闭母线采购合同模板甲方（以下简称“采购方”）：乙方（以下简称“供应商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方封闭母线产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量1. 产品名称：封闭母线2. 产品规格：详见附件3. 产品数量：详见附件二、质量标准1. 乙方提供的封闭母线产品应符合国家及行业相关标准。
2. 乙方提供的封闭母线产品应具备良好的电磁性能、机械性能和耐腐蚀性能。
3. 乙方提供的封闭母线产品在正常使用条件下，寿命应达到约定年限。
三、价格和支付方式1. 产品价格：详见附件2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后30日内支付合同总价款的30%；（2）乙方在交付产品并验收合格后支付合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，在质保期结束后支付。
四、交付及验收1. 乙方应按照甲方要求的时间和地点交付产品。
2. 甲方对交付的产品进行验收，验收合格的，予以接收；验收不合格的，乙方应在约定的时间内整改到位。
五、质保期1. 乙方提供的封闭母线产品质保期为____年。
2. 在质保期内，因产品自身质量问题导致的故障，乙方负责免费维修或更换。
六、违约责任1. 乙方未按照约定时间、地点交付产品的，应当按照甲方损失的程度承担赔偿责任。
2. 乙方提供的产品验收不合格的，乙方应当按照甲方损失的程度承担赔偿责任。
3. 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应当按照迟延支付金额的____%支付违约金。
七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10KV线路工程施工合同书(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10KV线路工程施工合同书(2024版)本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同主体2.1 发包人2.2 承包人3. 合同价格3.1 工程总价3.2 价格调整3.3 支付方式4. 工程期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期条款5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量检验6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应7. 施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理8. 变更与解除8.1 变更条款8.2 解除合同条款9. 违约责任9.1 发包人违约9.2 承包人违约10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律途径11. 其他条款11.1 不可抗力11.2 合同的生效、变更和终止11.3 保密条款11.4 法律适用和争议解决12. 附件12.1 工程设计文件12.2 施工图纸12.3 技术规范13. 签字盖章13.1 发包人签字13.2 承包人签字14. 合同生效日期第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV线路工程施工1.2 工程地点：具体施工地点1.3 工程规模：工程包括但不限于线路杆塔建设、电缆敷设、配电设备安装、接地系统施工等。
1.4 工程内容：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保等。
第二条合同主体2.1 发包人：指合同一方，具有本项目施工、调试、验收等工程的发包权和监督权。
2.2 承包人：指合同另一方，具有本项目施工、调试、验收等工程的建设能力和责任。
第三条合同价格3.1 工程总价：合同总价按照双方约定的价格执行，详见附件。
3.2 价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。
3.3 支付方式：合同价款支付按照双方约定的支付条款执行，包括但不限于进度付款、验收付款、质保金等。
10kv箱变工程合同书
10kv箱变工程合同书甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于：1. 甲方需要进行10kV箱变工程的建设。
2. 乙方具有相应的资质和能力，愿意承接该工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承接甲方10kV 箱变工程的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：10kV箱变工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于箱变的设计、采购、安装、调试等。
4. 工程期限：自合同签订之日起至[完成日期]。
第二条工程质量乙方必须按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币 [金额] 元。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、验收款等]。
第四条工程验收1. 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后 [天数] 个工作日内完成验收。
第五条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每逾期一天支付合同总价款的 [百分比]。
2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修理或返工。
第六条合同变更和解除1. 任何一方需变更或解除合同，应提前 [天数] 个工作日书面通知对方。
2. 双方协商一致，可以变更或解除合同。
第七条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： [甲方全称]（盖章）法定代表人或授权代表签字： ____________日期： ____________乙方： [乙方全称]（盖章）法定代表人或授权代表签字： ____________日期： ____________请注意，这只是一个基本的模板，具体合同内容需要根据实际情况和当地法律法规来确定。
10kv配电工程合同
10kv配电工程合同一、合同基本信息合同编号：[填写]甲方（供电方）：[填写]乙方（用电方）：[填写]签订日期：[填写]合同有效期：[填写]二、项目概述本合同所涉及的10kV配电工程主要包括但不限于以下几个方面：1. 工程设计与规划；2. 施工材料与设备的采购；3. 工程施工与安装；4. 调试与验收；5. 维护与保养；6. 应急预案与安全管理。
三、双方权利与义务1. 甲方负责提供符合国家标准和技术规范的设计方案，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 乙方负责按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助。
3. 双方应严格遵守国家有关电力设施的法律、法规，确保工程安全、合法。
四、工程进度与验收1. 甲方应根据合同约定的时间表推进工程进度，及时向乙方通报进展情况。
2. 乙方有权对工程进度进行监督，并在各个阶段完成后进行验收。
3. 工程完工后，由双方共同组织验收，确保各项指标达到设计要求。
五、质量保障与售后服务1. 甲方应对所提供设备和施工质量提供一定期限的保证，并对出现的质量问题负责修复或更换。
2. 乙方在使用过程中应合理操作，遵守安全规程，对于因操作不当导致的故障不属保修范围。
六、违约责任如一方未能履行合同中的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件1. 工程设计图纸及相关技术文件；2. 设备清单及规格参数；3. 施工进度表和验收标准；4. 相关法律法规和标准。
封闭式桥架采购合同书模板
采购合同书甲方（采购方）：乙方（供应商）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，经友好协商，达成以下协议：一、产品名称、规格、数量及价格1.1 产品名称：封闭式桥架1.2 产品规格：____________1.3 产品数量：____________1.4 产品单价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元1.5 产品总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元二、产品质量及保证2.1 乙方必须保证产品符合甲方要求，且无任何质量问题。
如产品存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任，即合同金额的20%，并赔偿甲方因此受到的其他损失。
三、交货期限3.1 乙方保证于本合同签署之日起，在____天内，将甲方采购的产品全部送达指定地点。
若延迟交货，则从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的3%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交产品部分货款总值的50%为限度。
四、交货及付款方式4.1 甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的30%即人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。
五、售后服务5.1 乙方应提供产品的安装、调试、维护等服务，并负责解决产品在使用过程中出现的技术问题。
六、违约责任6.1 乙方如违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此受到的其他损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、合同的生效、终止和修改8.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的货物交付完毕、价款支付完毕后终止。
10kv线路工程合同
10kv线路工程合同1.引言甲方（委托方）：【甲方名称】乙方（承包方）：【乙方名称】2.工程概况2.1工程名称：【工程名称】2.2工程地点：【工程地点】2.3工程范围：10kv线路工程的设计、施工、设备采购、安装、调试及售后服务等。
2.4工程内容：包括但不限于线路路径规划、杆塔设计、电缆敷设、设备安装、调试及验收等。
3.合同金额3.1本合同总价款为人民币【合同金额】元（大写：【合同金额大写】）。
3.2上述合同金额已包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的全部费用，包括但不限于设计费、材料费、设备费、劳务费、运输费、安装费、调试费、税费等。
4.工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家、行业及地方的相关规定、标准和规范进行设计、施工、设备采购、安装、调试等，确保工程质量符合相关要求。
4.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，并确保工程安全、可靠、经济、合理。
4.3乙方应保证提供的设备、材料质量合格，符合国家、行业及地方的相关规定、标准和规范。
5.工期5.1本工程合同工期为【工期】天，自合同签订之日起计算。
5.2由于甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求延长工期，并要求甲方支付相应的费用。
5.3由于乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
6.付款方式6.1甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同款项。
6.2乙方应按照合同约定的工程进度和完成情况向甲方申请付款。
7.违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的违约金。
7.2由于乙方原因导致工程无法按期完成或质量不符合约定的，乙方应承担相应的违约责任。
8.争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【合同有效期】年。
9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10kV共箱封闭铜母线桥采购合同
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司120万吨/年煤制二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目10kV共箱封闭铜母线桥采购合同合同编号：ZMMD-JC-WZ(2013)015招标编号：CCTC1012832买受人(买方)：中煤电气有限公司：签订地点：签订日期：买受人：出卖人：依据《中华人民共和国合同法》，本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，经买卖双方协商一致，就买方60万吨/年煤制甲醇项目10kV共箱封闭铜母线桥购销一事，共同订立本合同。
第一章合同专用条款一、标的、数量及价款1、合同价款：本合同价款为人民币4300000元（大写：肆佰叁拾万元整），应包括原材料、生产加工、专用工具、检验、试验、包装、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、增值税等全部费用。
3、供货范围详见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》。
二、质量标准1、标的物的设计、制造和试验应符合或高于最新版国家标准和国际标准的要求，未说明内容详见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件及承诺书。
2、卖方对质量实行三包，三包期为整机在买方现场投入正常运行满12个月或最后一批货物到现场验收合格后18个月（以先到时间为准）。
三、技术要求详见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件、图纸和产品说明书等。
四、合同价款支付方式1、货物运达现场，安装调试、运行验收合格后，满足合同中规定的技术要求,卖方向买方提供全额增值税发票后30日内，买方向卖方支付合同总价的90%，即人民币3870000元（大写：叁佰捌拾柒万元整）；3、剩余10%作为质保金，即人民币430000元（大写：肆拾叁万元整），待货物在买方现场投入正常运行满12个月或最后一批货物到现场验收合格后18个月（以先到时间为准），若无质量和服务问题，买方向卖方一次性付清。
4、卖方户名：中煤电气有限公司卖方开户行：中国银行林河开发区支行卖方银行账号：349357752308五、交货期1、交货期：1）合同生效后7日内，卖方向买方提供设计图纸及其它参数资料。
2024版10KV配电安装工程合同
2024版10KV配电安装工程合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于乙方具备电力工程承包资质，愿意承担该工程的设计、设备供应、安装、调试、验收等一切工作；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，就工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的用电需求，进行10KV配电安装工程的设计和施工；1.2 乙方负责设备供应，包括变压器、电缆、开关设备等；1.3 乙方负责工程的安装、调试、验收等工作；1.4 乙方保证工程质量，确保工程一次性验收合格。
二、工程进度2.1 乙方根据甲方提供的用电需求，制定详细的施工计划，并在合同签订后五个工作日内提交给甲方；2.2 乙方按照施工计划进行施工，确保工程在合同约定的工期内完成；2.3 甲方应积极配合乙方进行施工，提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等；2.4 甲方应在合同约定的时间内支付工程款，确保工程顺利进行。
三、工程质量3.1 乙方应按照电力行业标准和规范进行设计、施工，确保工程质量；3.2 乙方应提供完整的工程技术资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等；3.3 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责及时修复；3.4 甲方应按照约定进行工程验收，并对工程质量进行监督。
四、工程款项4.1 乙方向甲方提供的工程报价应详细、真实、准确；4.2 甲方按照合同约定的付款进度向乙方支付工程款；4.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后七个工作日内支付尾款；4.4 乙方开具合法的税务发票，甲方按照约定时间支付税金。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程款总额的千分之五；5.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权向甲方追讨逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五；5.3 由于不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司120万吨/年煤制二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目10kV共箱封闭铜母线桥采购合同合同编号：ZMMD-JC-WZ(2013)015招标编号：CCTC1012832买受人(买方)：内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司出卖人(卖方)：中煤电气有限公司签订地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗无定河镇签订日期：2013年月日买受人：内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司（以下简称买方）出卖人：中煤电气有限公司（以下简称卖方）依据《中华人民共和国合同法》，本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，经买卖双方协商一致，就买方60万吨/年煤制甲醇项目10kV共箱封闭铜母线桥购销一事，共同订立本合同。
第一章合同专用条款一、标的、数量及价款1、合同价款：本合同价款为人民币4300000元（大写：肆佰叁拾万元整），应包括原材料、生产加工、专用工具、检验、试验、包装、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、增值税等全部费用。
3、供货范围详见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》。
二、质量标准1、标的物的设计、制造和试验应符合或高于最新版国家标准和国际标准的要求，未说明内容详见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件及承诺书。
2、卖方对质量实行三包，三包期为整机在买方现场投入正常运行满12个月或最后一批货物到现场验收合格后18个月（以先到时间为准）。
三、技术要求详见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件、图纸和产品说明书等。
四、合同价款支付方式1、货物运达现场，安装调试、运行验收合格后，满足合同中规定的技术要求,卖方向买方提供全额增值税发票后30日内，买方向卖方支付合同总价的90%，即人民币3870000元（大写：叁佰捌拾柒万元整）；3、剩余10%作为质保金，即人民币430000元（大写：肆拾叁万元整），待货物在买方现场投入正常运行满12个月或最后一批货物到现场验收合格后18个月（以先到时间为准），若无质量和服务问题，买方向卖方一次性付清。
4、卖方户名：中煤电气有限公司卖方开户行：中国银行林河开发区支行卖方银行账号：8五、交货期1、交货期：1）合同生效后7日内，卖方向买方提供设计图纸及其它参数资料。
2）2013年4月15日前交货至买方指定地点。
2、卖方应在装运日期之前3日将货物名称、数量、总毛重、单价、总金额、货物储存中的特殊要求和备妥待运的日期通知买方。
3、若买方60万吨煤制甲醇项目建设工期变更，买方可提前30日书面通知卖方调整交货期。
六、交货地点及运输1、交货地点：买方项目施工现场，即内蒙古鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河化工项目区施工现场买方指定地点，地面交货。
2、运输：卖方负责运输及相关保险，并承担相应费用。
3、装卸：卖方负责装、卸车并承担相应费用，买方负责协调卸车事宜。
4、货物交货时，随机至少须带设备质量合格证书、装箱单、设备安装图、检验和试验记录，材料出厂合格证、材料检验和试验记录，尺寸检验记录，机械运转试验记录和买方规定的其它记录及设备的全部检验和试验记录等。
5、标的物的所有权和风险自实际交付给买方之日起转移至买方。
七、制造、检验和验收1、按照《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》及承诺书、技术文件、图纸、随机资料、合格证等，货到后7日内验收。
2、卖方按照ISO质量体系文件要求组织生产，并从规定的合格分承包方处采购原材料，按照附件中所要求的技术条件制造设备。
3、卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。
在货物质量保证期内，卖方应对由于设计和材料的缺陷而发生的不足负责。
4、除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后8小时内答复处理方案，并根据需要及时派人赴现场处理。
5、未说明内容见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件及承诺书。
八、安装、调试和验收卖方负责供货范围内的设备安装，安装、调试应于全部设备到货后1个月内完成。
验收应于调试完成7日内进行，由买方组织验收，卖方须派人参加，验收应符合国家及电力系统相关标准。
若验收不能通过，由卖方负责无偿整改，直至验收通过。
但整改期不能超过10日。
九、性能考核1、按照《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件及承诺书进行考核。
2、性能考核在设备连续稳定运行168小时后六个月内进行，考核中规定的考核点如有不能满足要求的，卖方需在30天内完成整改，如整改期满后还不能满足要求的，买方有权从合同总价中按考核点进行扣款，每项扣除合同总价的5％，总的扣款额度不超过合同总价的10％。
若整改后不能满足要求且不能正常运行时，买方有权退货，卖方应退还货款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、律师费、诉讼费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。
十、责任和义务1、由卖方负责安装调试。
2、卖方应按买方要求提供设计图纸、资料、数据和技术文件。
3、如合同中任何一方有需要保密的技术、图纸和资料，对方应负有保密的义务。
4、如有必要召开开工会和技术协调会，买方应提前5日通知卖方参加的时间和地点。
卖方应根据买方要求按时参加。
5、未说明内容见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件及承诺书中相关内容。
十一、违约责任1、若卖方未能按合同及时交货（不可抗力原因除外），则卖方向买方承担迟延履行的赔偿责任及违约责任，每延期交货一日，卖方向买方承担延期部分价款总值0.3%的违约金。
迟延交货超过30天，买方有权解除合同。
2、若卖方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其它方面与相关标准及合同约定不符，卖方退还相应价款，赔偿买方损失，买方有权解除合同，并要求卖方承担违约责任，违约金为本合同总价的10%。
3、卖方承诺所提供标的物不存有任何第三人权利。
包括但不限于抵押、质押等担保物权以及共有等权利。
若卖方违反此承诺，造成的任何第三人索赔或诉讼，发生的一切费用包括但不限于赔偿费，罚款、律师费、诉讼费以及其所有费用均由卖方承担；在此情形下，卖方须向买方赔偿损失并承担违约责任，违约金为本合同总价的20%。
4、卖方违反本合同其他任何约定条款以及合同附件，需承担违约责任，违约金为本合同总价的10%。
5、买方违反本合同约定，未能在约定时间内付款的，经两次催告后仍拒绝付款的，买方应向卖方支付违约金，每延期一日，买方向卖方承担延期部分价款总值0.3%的违约金。
十二、包装包装执行国家标准，包装物不回收。
详见合同通用条款相关规定。
十三、现场和售后服务1.卖方在现场安装调试时，应遵守买方厂纪厂规，并按国家有关安全作业规程施工。
由于卖方责任造成的安全等意外事故，由卖方负责。
2、未说明内容见《10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书》、招标文件、投标文件及承诺书。
十四、通知详见合同通用条款相关规定。
十五、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。
协商或调解不成的，应向内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗人民法院提起诉讼。
十六、其它条款1、本合同条款中所有价款货币均为人民币。
2、如由于不可抗力的原因而阻碍或延迟履行合同的任何部分，对因此造成的损失双方有责任进行补救。
3、自本合同生效之日起，如需对合同条款进行任何变更或修改，应双方同意并签订正式的书面补充协议，经双方签字盖章后作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、合同组成部分：包括合同专用条款、合同通用条款、10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书、承诺书、图纸资料及现行技术规范。
如果上述合同组成部分存在歧义或不一致，技术与质量内容以技术协议为准，其余内容以专用、通用合同条款为准。
5、本合同依据《中华人民共和国合同法》有关条款制订。
其中涉及到技术内容的条款以10kV共箱封闭铜母线桥采购技术协议书规定为准。
6、本合同一式六份，买方执四份、卖方执二份，经双方签字盖章后生效，至货款两清且质量三包期满后自动终止，三包期内卖方应依据国家相关规定对本合同货物的质量负责。
7、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
第二章合同通用条款1.定义本合同下列术语应解释为：（l）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
（3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械、材料、备件、工具等。
（4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、保险以及其他的伴随服务，例如指导安装调试、提供技术援助、培训、部套完整的技术资料和合同中规定卖方应承担的其他义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“买方”系购买货物和服务的单位。
（7）“卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体。
（8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。
（9）“天”指日历天数。
2.适用性本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
3.原产地3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。
4.标准4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。
如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。
这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
5.使用合同文件和资料5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.l条所列举的任何文件和资料。
5.3 除了合同本身以外，合同条款第5.l条所列举的任何文件是买方的财产。
如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。
6.专利权卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
7 履约保证金7.1 卖方应在收到中标通知书后30 天内，向买方提交合同金额0%的履约保证金。
7.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
7.3 履约保证金应采用本合同货币，或买方可以接受的其他货币并采用下述方式之一提交：（1）银行保函或不可撤销的信用证。