铁塔基础浇筑施工6级塔施工合同
2023年铁塔基站施工合同
2023年铁塔基站施工合同
甲方：XXX有限公司
乙方：YYY建筑工程有限公司
签订日期：2023年1月1日
协议目的和背景：为了在2023年铁塔基站施工项目中合作，甲方与乙方达成
以下协议：
具体条款和条件：
1. 甲方负责提供施工图纸和相关技术支持，乙方负责施工队伍和施工设备。
2. 双方必须严格按照施工图纸和合同约定的要求进行施工，确保施工质量。
3. 施工期限为6个月，双方必须按时完成工程，并确保安全施工。
4. 甲方支付工程款项的方式为分期付款，具体支付比例和时间由双方协商确定。
保密事项：
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料必须严格保密，未经对方书面
同意不得泄露。
不可抗力因素的处理：
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可以协商延期或解除合同。
协议终止条件：
1. 双方一致同意解除合同。
2. 一方违约且经过书面通知后仍未改正。
违约和争议解决方式：
若一方违约，应承担相应的违约责任。
若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交仲裁解决。
其他附加条款：
1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
以上为2023年铁塔基站施工合同的主要内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程。
铁塔安装施工合同范本
铁塔安装施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁塔安装施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_________。
1.2 工程地点：_________。
1.3 工程内容：_________。
第二条工程范围及内容2.1 工程范围：_________。
2.2 工程内容：_________。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：_________。
3.2 工程质量保证：_________。
第四条工程价款4.1 工程价款为：_________元（大写：_________元整）。
4.2 付款方式：_________。
第五条工程期限5.1 工程开工日期：_________。
5.2 工程竣工日期：_________。
第六条材料供应6.1 材料供应方式：_________。
6.2 材料质量要求：_________。
第七条工程变更7.1 工程变更范围：_________。
7.2 工程变更价款：_________。
第八条工程验收8.1 工程验收标准：_________。
8.2 工程验收程序：_________。
第九条违约责任9.1 甲方违约责任：_________。
9.2 乙方违约责任：_________。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条其他约定11.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
11.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________签订日期：_________ 签订日期：_________签订地点：_________ 签订地点：_________以上合同内容仅供参考，具体合同条款请根据实际情况予以调整。
铁塔基础工程施工合同
铁塔基础工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行铁塔基础工程的建设，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就铁塔基础工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____铁塔基础工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于铁塔基础的挖掘、浇筑、钢筋绑扎、预埋件安装等工作，具体工程内容以施工图纸和甲方要求为准。
二、工程期限1、本工程的工期为自合同生效之日起_____个日历天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决并相应顺延工期。
三、工程质量1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在_____个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至验收合格，整改期间所产生的费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1、本工程总造价为人民币_____元（大写：＿____），此价格为固定总价，包括但不限于材料、设备、人工、运输、税费等所有费用。
2、付款方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程总造价的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的_____%；（4）剩余工程总造价的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1、甲方责任（1）提供施工所需的相关资料和文件，确保施工场地具备施工条件。
（2）按时支付工程款项。
（3）协助乙方协调与当地政府和周边居民的关系。
铁塔施工合同范本
铁塔施工合同范本1. 引言本文档旨在为铁塔施工合同提供一个范本。
这份合同涵盖了双方的权利和义务，明确了施工过程中的各项细节，并确保合同双方达成公平交易。
本合同适用于铁塔施工项目，确保双方都能理解并遵守合同条款，以最大限度地保障合同双方的权益。
2. 合同条款2.1 项目描述本合同约定的铁塔施工项目包括： - 施工地点 - 施工范围 - 施工时间 - 施工费用2.2 材料和设备施工承包商应提供以下材料和设备： - 铁塔及相关构件 - 施工工具和设备 - 安全保护设备2.3 工程进度双方应根据施工项目的规模和复杂程度，合理安排工程进度，并在合同中明确约定各个施工阶段的开始和结束时间。
2.4 合同价款铁塔施工合同价款为________（具体金额），双方同意按以下方式支付： - 20%的合同金额应在合同签订后的10个工作日内支付给承包商- 另外30%的合同金额应在施工开始前支付给承包商 - 剩余50%的合同金额应在项目竣工验收后的10个工作日内支付给承包商2.5 工期延误如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整施工进度和工程验收时间。
2.6 质量保证承包商保证施工质量符合国家和行业标准，并承担任何因施工质量问题引起的责任。
在合同规定的质保期内，如发现施工质量问题，承包商将承担相应的修复责任。
2.7 变更和索赔合同将根据实际施工需求进行变更，双方应严格按照变更流程执行，并及时进行沟通和协商。
如变更引起费用变动，双方应协商确定配套的费用支付方式。
2.8 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2.9 争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中的任何争议。
如协商未能达成一致，争议双方可以选择诉诸仲裁、法院等解决途径。
3. 合同生效本合同采用电子方式签署，双方通过电子邮件确认签署后，本合同即生效。
合同正本双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 其他事项1.本合同未约定的事宜，双方可通过书面协议进行补充约定。
铁塔基础工程施工合同范本
铁塔基础工程施工合同范本甲方（建设单位）：_____________乙方（承包单位）：_____________鉴于甲方需进行铁塔基础工程建设，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、工程概况工程名称：_____________工程地点：_____________工程内容：包括但不限于铁塔基坑开挖、混凝土浇筑、钢筋笼制作与安装、地基处理、铁塔安装及验收等工作。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和规范要求施工，确保工程质量满足设计和使用要求。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
四、工程造价根据工程量清单及市场行情，双方协定工程总造价为人民币（大写）_____________元整（￥_____________）。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总额的30%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程进度，分阶段支付。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，结清剩余款项。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程，应按未完工程价款的__%支付违约金给甲方。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款，应按逾期金额每日万分之五支付滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定双方可根据工程实际情况，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
铁塔基础施工合同范本
铁塔基础施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁塔基础施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：铁塔基础施工，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、预埋件安装等。
二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程进度_______%时，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合要求。
4.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及要求进行施工，如有变更，需经甲方书面同意。
4.3 工程质量不合格的，乙方应在甲方指定期限内无条件返工，直至达到甲方要求。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应制定安全生产责任制度，加强施工现场安全管理，预防事故发生。
5.3 乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行安全防护，确保施工现场整洁、有序。
六、合同变更、解除和终止6.1 合同的变更、解除和终止，须经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
铁塔基础工程施工合同
第四章合同条款及格式【】铁塔基础工程施工合同发包方（甲方）：【】承包方（乙方）：【】依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》（GF-91-0201），《集团公司框架合同》就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：【】1.2工程范围：【】1.3工程内容：【】1.4承包范围：【】1.5承包方式：【】1.6开工日期（群体工程以第一个开工的单项工程为准）：【】1.7交工日期（群体工程以最后一个交工的单项工程为准）：【】1.8交工是指乙方将满足下列条件的成果和工程资料提交甲方：(1)全部工作量已按设计要求完成安装工作；(2)全部设备、系统指标测试已经完成，并符合设计要求；(3)施工质量标准符合信息产业部有关施工验收规范及甲方的验收手册；(4)工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整。
1.9质量等级：【】1.10合同价款：本合同工程承包造价为【】元金额大写：【】其中合同总价的【2】%为安全防护、文明施工措施费：（小写）：【】（大写）：【】（安全生产费的使用范围及支付式见第三十三条）第二条合同文件及解释顺序2.1合同组成：合同文本、工程预算、图纸及相关的技术规范、标准。
2.2解释顺序：1.协议条款2.合同条件；3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4.施工图纸和现行确定及调整工程造价的有关规定；5.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单；6.行业标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；7.国家关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的前提下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言、文字，标准和适用法律3.1合同语言：本合同文件使用中文。
3.2适用法律法规：中国有关法律、法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3适用标准、规范：按国家现行质量评定标准、信息产业部最新标准和施工技术验收规范执行。
铁塔基础施工合同(标准版)
铁塔基础施工合同(标准版)合同编号：【合同编号】签订日期：【签订日期】甲方：【甲方名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】乙方：【乙方名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方电话】1.甲方拥有【铁塔基础施工项目的相关权益】。
2.乙方具有【从事铁塔基础施工的资质和经验】。
基于互相信任和友好合作的原则，双方经平等协商，达成如下合作协议：一、合作项目甲方聘请乙方进行铁塔基础施工项目，具体项目内容详见附件1《项目描述》。
二、合作期限本合作协议自签订之日起生效，有效期为【合作期限】。
三、双方权利与义务甲方权利与义务1.提供施工项目所需的相关设计图纸和技术要求，并配合乙方开展施工工作。
2.按约定时间和方式支付合作款项，并保证款项来源合法、有效。
3.确保工程现场的安全与环境保护，遵守相关法律法规，对因甲方违反法律法规而导致的责任承担相应后果。
乙方权利与义务1.按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并确保施工过程符合相关标准和规范。
2.配备符合要求的施工人员和设备，确保施工进度和质量。
3.及时向甲方报告施工进展情况，并解决施工中遇到的问题。
4.保障工程进度和施工质量，对施工中产生的质量问题承担相应责任，并及时进行整改。
5.遵守相关法律法规，确保工程施工过程中的安全与环境保护。
四、合作款项与支付方式1.乙方完成施工任务后，甲方将依据合同约定支付合作款项。
2.合作款项支付方式为【支付方式】，具体支付时间及方式详见附件2《支付条款》。
五、保密条款双方在履行本合同过程中，可能涉及到商业秘密和技术机密等信息。
双方承诺保守对方提供的所有商业和技术信息，并在合同终止后继续保密。
六、违约责任1.如果一方违反本合同任何条款，使得另一方无法履行合同约定的权利和义务，应承担违约责任。
2.违约方应在收到守约方书面通知后【书面通知时间】内进行整改，如逾期未改正，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大唐山西陵川90MWP光伏发电项目
铁塔基础施工劳务合同
合同编号：HBMZ001 发包人：
地址：
承包人：
法定代表人：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就项目分包施工事宜，双方协商签订本协议书。
一、工程概况
1、工程名称：大唐山西陵川90MWP光伏发电项目铁塔基础施工劳务合同
2、工程地点：山西省陵川县西河底镇
3、项目规模：铁塔基础。
4、项目业主：大唐山发电有限公司
二、工程承包范围
承包范围及内容：现场规范管理、发包方供材料、图纸所需全部施工。
：1、基础制作。
2、纯劳务施工无任何机械费用。
3、无任何质保金。
三、合同价款
（一）合同计价方式
合同单价：铁塔基础施工，按每方 650元/立方（陆佰伍拾元整）的价格付款。
（二）付款方式：合同签订后，发包人预付承包人合同价款10%的进场费用；每个塔基浇筑完工拆模后支付实际工作量的全部余款。
（三）付款前开具合同全额发票。
（四）本合同约定的付款方式仅是为合同履行设定的付款节点，某一节点发生合同终止、变更等意外情形时，承包人已收款金额并非达到该付款节点时为发包人提供服务的对价报酬，双方应根据实际完工数量、质量等因素协商确定应付款金额、多退少补。
四、合同工期
1、工期：2020年6月23日至2020年6月28日
1/ 4
2、因不可抗力及设计变更造成的误工、停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
项目当地正常季节内天气因素导致窝工不予顺延。
五、质量标准等级及检验
1、质量等级：合格
2、工程质量标准：国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（编号GB50300-2001），按照《建筑施工安全技术规范和标准》的要求组织施工，施工现场必须按照《建筑施工安全检查标准》
3、承包人严格按照发包人出具的施工图纸、施工规范、工程质量强制性标准和发包人驻工地代表、监理工程师依据合同发出的指令施工，并随时接受检查和监督，一经发现承包人施工质量达不到合格标准的，可要求承包人返工，直至竣工合格。
六、双方责任和义务
1、发包人责任
1.1必须遵守本合同的各项条款，并指定专人对工程质量进行监督，配合承包人解决施工中出现的问题，
完工后负责组织检查验收；发包方应在完工后2个工作日内进行验收，如完工后发包方未在2个工作日内未进行验收则视为验收合格并把工程尾款全部给承包方付清。
（如不付清按拖欠农民工工资处理）
1.2协助承包人解决施工所必须的电源、水源；
1.3负责按约定支付工程款。
2、承包人责任
2.1按照确定的承包人员施工。
2.2遵守国家和各级政府部门的法律、法规，执行发包人现场规章制度；
接受质量、进度、安全、现场文明管理。
2.3工人进场前，必须向工人进行安全交底和技术交底；
七、安全文明施工管理
1、承包人必须遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。
2、发包人对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。
2/ 4
3、承包人在动力设备、地下管道、输电线路、特殊建筑物、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工、实施爆破作业等施工时，应提前书面提出相应安全防护措施，经发包人驻工地代表、监理工程师认可后实施。
八、附则
1、本合同一式2份，甲方持1 份，乙方持 1 份，自双方盖章之日起生效，具有同等法律效力。
如本合同解除，有关合同解除后的责任条款对双方仍具有约束力。
2、本合同内容为打印文本，任何一方不得手工填写或擅自添加、删减、划改。
如确需对本合同条款进行修改、补充和变更，应另行签订打印文本的补充协议，并经双方盖章确认。
3、合同履行过程中发包方人员个人出具的任何承诺或放弃有关权利的文件未经发包人加盖公章无效。
4、双方充分认识到如因承包人违约导致发包人项目重大损失的可能性，因此双方对本合同约定的违约金标准一致认可，不持异议。
承包人在工程款外收取利息、违约金等其它款项的，否则承包人无权主张该权益。
5、本合同签订后为向第三方办理有关行政性手续事宜签署有关格式文本，相关条款与本合同约定有冲突的以本合同约定条款为准。
6、因逾期付款产生违约责任或利息，以最后一次付款时尚欠的货款金额为基数，逾期期限从最后一次付款时的时点起算。
承包人在合同履行中已实际接受承兑等支付方式的不再主张因支付方式变更造成的损失。
在仲裁或诉讼等法律程序做出最终裁定/判决/调解前，发包人一次性付清工程款本金的，视为发包人应付欠款付清并就应付欠款不再承担违约责任，承包人负责撤销相关法律程序，已发生费用由承包人自行承担。
7、未经双方及受让方一致书面同意，甲乙双方之间债权债务不可向第三方转让或以第三方债权债务相抵销。
8、本合同履行过程中甲方按合同约定发出有关变更通知，发包方现场及时做好签证。
9、双方之间发生任何纠纷应协商解决，协商不成提起诉讼由任意一方所在地有管辖权的人民法院管辖。
本协议管辖条款独立存在，合同的补充、变更、解除、终止或者无效及其他约定、承诺等，不影响本协议管辖条款的效力。
本合同签署后双方之间就纠纷管辖的任何约定与本协议管辖条款约定不一致的(或未作约定的)对双方不具有法律约束力，均以本合同协议管辖条款约定为准。
3/ 4
发包方：承包方：
税号：税号：
地址：地址：
开户行：开户行：
账号：账号：
发包人：（盖章）承包人：（盖章）
合同经办人（签字）：合同经办人（签字）：
联系电话：联系电话：
签订日期：2020年7月7日签订日期：2020年7月7日
安徽天安安装工程有限公司明细
4/ 4。