合同书绿化苗木合同书
苗木供应合同范本6篇

苗木供应合同范本6篇篇1甲方(购货方):__________乙方(供应商):__________鉴于甲方需要购买苗木用于绿化工程,乙方拥有合法、优质的苗木供应资源,双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方向乙方购买苗木事宜达成如下协议:一、合同双方1. 甲方:__________(以下简称“购货方”)2. 乙方:__________(以下简称“供应商”)二、苗木品种、数量及规格1. 苗木品种:具体品种见附件清单。
2. 数量:具体数量见附件清单。
3. 规格:苗木应符合国家相关标准,具体规格要求见附件清单。
三、价格及支付方式1. 苗木价格:双方根据市场行情及苗木品质共同商定,具体价格见附件清单。
2. 支付方式:合同签订后,甲方应按照约定支付苗木款项。
具体支付方式为:_____%。
乙方在收到款项后,按照甲方要求安排发货。
四、运输及交货方式1. 运输方式:双方约定使用______运输方式,运输费用由______承担。
2. 交货地点:__________。
3. 交货时间:自合同签订之日起______天内完成交货。
五、验收标准及方法1. 验收标准:按照国家相关标准及合同约定的规格要求进行验收。
2. 验收方法:甲方在收到苗木后,应当在______天内组织验收,并出具验收报告。
如有质量问题,应当及时通知乙方进行处理。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付款项,乙方有权顺延交货期限;若甲方逾期支付款项,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照约定时间交货,应当按照未交付苗木总价值的______%向甲方支付违约金。
若因乙方原因导致交付的苗木质量不符合合同约定,乙方应当承担全部责任,并按照合同价值的______%向甲方支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。
但应及时通知对方,并就合同事宜协商处理。
七、争议解决方式若因合同履行过程中发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
苗木种植合同范本6篇

苗木种植合同范本苗木种植合同范本精选6篇(一)合同编号: ____合同名称:苗木种植合同签订日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日签订地点: ____甲方(委托方):名称:____地址:____法定代表人:____联系电话:____乙方(种植方):名称:____地址:____法定代表人:____联系电话:____鉴于:甲方因 ____ 需要,委托乙方进行苗木种植工作。
乙方具备相应的种植资质和经验,愿意按照甲方的要求提供苗木种植服务。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:第一条种植服务范围乙方同意按照甲方的要求,提供以下苗木种植服务:苗木种类:____种植数量:____种植地点:____种植时间:____第二条苗木质量标准乙方保证所种植的苗木符合以下质量标准:苗木品种纯正:□是□否苗木生长健康:□是□否苗木规格符合要求:□是□否其他:____第三条甲方的权利和义务甲方有权监督乙方的种植工作,确保种植质量。
甲方应按照合同约定,及时支付种植费用。
甲方应提供种植所需的场地和必要的协助。
第四条乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定收取种植费用。
乙方应按照甲方的要求和合同约定,提供合格的种植服务。
乙方应对种植过程中的苗木负责,确保苗木成活率。
第五条付款条件甲方应按以下方式支付种植费用:预付款:合同签订后 ____ 天内支付合同总价的 ____%。
余款:苗木种植完成并经甲方验收合格后 ____ 天内支付。
第六条违约责任如乙方未能按时完成种植工作或苗木质量不符合合同要求,乙方应向甲方支付违约金,金额为违约部分总价的 ____%。
如甲方未能按时支付种植费用,甲方应向乙方支付违约金,金额为逾期支付款项的 ____%。
第七条争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交 ____ 仲裁委员会仲裁。
第八条合同变更和解除合同一经双方签字盖章,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
苗木绿化工程合同(精选10篇)

苗木绿化工程合同(精选10篇)苗木绿化工程合同(精选10篇)随着人们法律意识的加强,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。
相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编精心整理的苗木绿化工程合同范本,欢迎阅读与收藏。
苗木绿化工程合同篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工程工期:开工时间:_____年____月____日竣工时间:_____年____月____日5、管护时间:工程竣工初验合格起止_____年____月____日止。
6、验收移交时间:管护期满后甲乙双方组织验收,验收合格后7日内移交给甲方。
二、工程要求严格按绿化设计图纸及报价表规范操作,每个环节必须服从甲方管理,验收后方可进行下道程序。
三、验收1、按国家标准及甲方要求,由甲、乙双方组织验收。
2、乙方提交验收申请书后,因甲方原因10天内未组织验收视为合格,自动验收和移交。
四、结算与付款方式工程结算以工程报价表单价,按实际完成工程量结算,总价下调3.3%工程完工初验合格后一个星期内付清工程款的85%,管护期满后,经甲方验收合格一个月内付清剩余款。
五、甲方责任义务1、施工中和管养期内,乙方所需的水、点由甲方负责提供,费用甲方承担。
2、乙方所栽树苗在管护期内,甲方有义务协助防止人为破坏,乙方不承担责任。
六、乙方责任义务1、严格按照施工规范的要求进行施工安装操作。
2、服从甲方施工现场管理。
3、严格按照设计图纸约定的材料进行施工。
4、严格按合同约定的施工工期进行施工。
5、乙方必须严格贯彻国家有关安全生产方针、加强安全教育,做到安全施工。
七、双方约定1、双方应按质、按时、按量完成工程任务,推迟完工罚款200元/天,罚款从工程费中扣除。
2、双方在履行合同过程中,如有违约,违约方应向守约方支付合同总价30%的违约金,并承担因违约行为给对方造成的经济损失。
绿化苗木采购合同(必备15篇)

绿化苗木采购合同(必备15篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!绿化苗木采购合同(必备15篇)合同是一种契约,它是一种权利,是一种义务,是一项法律行为。
绿化苗木订购合同书样本3篇

绿化苗木订购合同书样本3篇篇1甲方(购买方):________________乙方(供应方):________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,明确双方责任,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方购买乙方绿化苗木事宜达成以下协议:一、合同标的1. 苗木名称:________________2. 苗木规格:________________(详见附件《苗木清单》)3. 苗木数量:________________(根据实际供货数量为准)4. 苗木质量:乙方保证所供应的苗木符合甲方要求的品质标准,质量应符合《城市绿化苗木质量标准》。
二、价格及支付方式1. 苗木价格:双方约定按照附件《苗木清单》中的价格执行。
2. 支付方式:甲方在收到苗木并验收合格后,按照实际收货数量支付乙方相应的款项。
具体支付方式为________。
三、交货时间与地点1. 交货时间:自本合同签订之日起______天内,乙方应按照甲方要求的时间将苗木送达交货地点。
2. 交货地点:________________。
四、运输与装卸1. 运输方式:由乙方负责安排运输工具,将苗木送达甲方指定地点。
2. 装卸费用:装卸费用由______方承担。
3. 运输过程中的风险与费用承担:运输过程中如发生苗木损坏或丢失,由乙方负责承担损失。
五、验收标准与方法1. 验收标准:按照《城市绿化苗木验收规范》执行。
2. 验收方法:甲方在收到苗木后,应按照验收标准对苗木进行验收,并在《苗木验收单》上签字确认。
如有问题,应及时通知乙方处理。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间、地点、数量、质量等要求提供苗木,应按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未能按照合同约定的时间支付款项,应按照合同总价款的____%向乙方支付违约金。
若甲方逾期支付超过____天,乙方有权解除合同。
篇2合同编号:[具体编号]甲方(订购方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(供应方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]鉴于甲方需要购买绿化苗木用于绿化工程,乙方同意按照本合同的要求提供所需苗木,现甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商一致,订立以下合同条款,以资共同信守。
绿化苗木购销合同书范本一6篇

绿化苗木购销合同书范本一6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(购方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(销方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买绿化苗木事宜,达成以下协议:一、合同标的1. 甲方购买乙方的绿化苗木品种、数量及规格明细见附件《绿化苗木采购清单》。
2. 乙方提供的苗木应质量优良、生长良好,符合当地园林工程绿化种植的要求。
二、价格及支付方式1. 苗木价格:按照《绿化苗木采购清单》所列价格执行。
该价格包含苗木挖掘、包装、运输等费用。
如因市场行情变化,经双方协商可对价格进行调整。
2. 支付方式:甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方总货款的XX%作为预付款;货到现场验收合格后支付XX%;剩余XX%作为质保金,一年后如无质量问题全部付清。
三、交货时间与地点1. 交货时间:自本合同签订之日起XX日内交货。
如遇天气或其他不可抗力因素可顺延。
2. 交货地点:甲方指定的[具体地点]。
四、质量与检验篇2合同编号:[具体编号]甲方(购方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(销方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买绿化苗木事宜达成如下合同协议,以兹信守。
一、合同标的及总价甲方向乙方采购的绿化苗木名称、规格、数量及总价款详见下表:[绿化苗木采购清单表格,包含苗木名称、品种、规格、数量、单价、总价等详细信息]二、苗木质量要求1. 乙方应保证所提供的苗木质量优良且无病虫害,符合甲方要求的规格和质量标准。
2. 乙方提供的苗木应具有良好的生长性,符合本地气候特点和土壤条件,易于成活。
绿化苗木采购合同范文(4篇)

绿化苗木采购合同范文甲方:乙方:甲方因工程施工的需要,向乙方采购绿化苗木。
经甲乙双方协商约定如下:一、采购所需苗木品种、规格、数量,单价等详见附表:二、乙方供苗时间:____年____月____日至____年____月____日,若需要调整供苗日期,双方协商解决。
三、质量要求:保证苗木规格、质量符合要求,土球完整,按照行业要求包扎等。
四、验收方式:甲方采购的苗木在乙方苗圃地附近装车,装车之前当场验收所采购的苗木,不符合甲方采购要求的当场退货。
五、苗木价款:总价人民币大写:六、付款方式:验收合格后装车并一次性结清每车苗款。
七、违约责任:1、甲方不按合同约定履行自己的义务、甲方应承担总合同苗款30%违约金;2、乙方不按合同约定履行自己的义务、乙方应承担总合同苗款30%违约金;八、其他在履行过程中由双方协商解决。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 税号:代表(签字):代表(签字):绿化苗木采购合同范文(二)发包单位:_____(以下简称甲方)承包单位:_____(以下简称乙方)甲方委托乙方承担_____公司部分环境景观绿化工程的施工。
甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工合同。
一、工程概况1、工程名称:_____公司院内环境景观绿化工程2、工程地点:____市____县____路____号3、工程承包方式:_____包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全二、工程价款1、合同价款:_____经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为____万元整,竣工后据实结算。
2、合同价款涵盖内容为:_____(1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。
(2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后,方可外运。
绿化苗木购销合同书范本5篇

绿化苗木购销合同书范本5篇篇1甲方(购方):__________________乙方(销方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方购买乙方绿化苗木一事,经友好协商,达成以下合同条款:一、合同标的物乙方按照本合同约定的质量、数量向甲方供应以下绿化苗木:(在此详细列出苗木的种类、名称、规格、数量、单价等具体信息。
)二、苗木质量乙方保证所供应的苗木符合以下质量要求:1. 苗木品种符合合同约定,无假冒伪劣产品;2. 苗木健康、无病虫害;3. 叶片茂盛,生长健壮;4. 其他具体质量标准(在此补充)。
甲方在收货时应当场验收,如有质量问题应及时提出并停止收货。
三、价格及支付方式1. 苗木单价:按照合同第一条所列清单的价格执行。
2. 运输费用:由_____方承担。
3. 付款方式:签订合同后预付_____%的款项,苗木验收合格后_____天内支付剩余款项。
4. 乙方需提供相应金额的正规发票。
四、交货时间与地点1. 交货时间:自本合同签订之日起_____天内交货完毕。
2. 交货地点:_____________(详细地址)。
3. 运输方式:__________(注明运输方式)。
五、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间交货,则每延迟一天,应向甲方支付违约金_____元。
2. 若乙方所供应的苗木质量不符合合同约定,则应负责更换并承担相关费用。
若因此导致甲方无法使用或造成其他损失,乙方应负责赔偿。
3. 若甲方未按约定时间支付款项,每延迟一天,应向乙方支付违约金_____元。
六、合同的变更与解除1. 任何一方如因特殊原因需要变更或解除本合同,应提前_____天书面通知对方,并经双方协商一致后达成一致意见方可变更或解除。
2. 变更或解除合同所造成的损失由双方协商解决。
篇2甲方(购方):__________________乙方(供方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证绿化苗木购销业务的正常进行,明确双方的权利与义务,甲乙双方在平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方向乙方购买绿化苗木事宜,达成以下合同条款,以资共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3 , . s, , ,绿化苗木合同书(以下简称甲方)与(以下简称乙方),经过双方平等协商一致,签订本合同,并共同遵守本合同所列的各条款。
1. 标的、数量、交货及合同有效期1.1 标的名称、品种、型号规格、单价、金额见合同附件“货物清单”,乙方交付的货物必须与合同附件“货物清单”的内容要求相一致。
1.2 供货数量和交货时间:本合同“货物清单”的供货数量是预计数,实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。
1.3 合同期限:从年月日起至年月日止(四个月)。
1.4 除技术规格另有规定外,计量单位使用公制。
2.价格2.1 合同金额暂定为人民币(大写)元整(¥:元)。
详见合同附件“货物清单”。
2.2 本合同总价格为预计数,实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准,本合同实际结算金额超合同暂定总额时,甲、乙双方签订补充协议。
合同单价已包含各种税费、设计、制造、检验、包装、运输、安装、保险、售后服务等发生的所有费用及一切税费,乙方按甲方要求的交货地点交货。
2.3 除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外,不论实际数量大于或小于合同预计数量,在合同执行期间合同单价按2.4、2.5条执行。
2.4单价:按合同规定的单价,在合同执行期间合同货物清单上的单价固定不变。
2.5 货物的单价详见合同附件“货物清单”。
3 履约保证金3.1 履约保证金为合同金额的3%(元)。
乙方在合同生效后十(10)天内交到甲方财务部。
3.2 在乙方不能履行本合同任何一项义务而承担违约责任的情况下,甲方有权用履约保证金的资金补偿违约金和其任何损失。
3.3 履约保证金在最后一批货物交货完并经甲方验收合格后在一个月内将无息退回。
如在退还履约保证金时发生银行费用,则在履约保证金金额内扣减银行费用后将履约保证金余额退回。
4. 交货时间4.1在合同有效期内,乙方按合同附件“货物清单”中的货物(包括数量增加部分),按甲方的要求分批供货。
4.2乙方接到甲方的当批交货通知后, 2天内将当批货物送到合同规定的地点。
4.3交货时必须携带送货清单(一式三份,加盖乙方公章并注明物资编码、名称、型号规格、厂家/品牌、单位、数量、单价、总价和本合同编号)及本合同;并同时开具有效发票(发票顾客名称为:广州地铁环境工程有限公司,且注明本合同编号)5. 支付本合同以人民币为货币单位,采用支票或电汇方式支付。
5.1按合同单价和乙方实际送货数量,且每批货物通过质量验收合格后每月结算一次。
乙方需先提交下列完整单据:1)乙方出具的金额为本次支付金额百分之一百100%的有效发票正本一份;副本一份;2)经甲方签收的送货清单。
6. 专利权6.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。
若甲方受到此类索赔或起诉,则所有责任由乙方承担。
7. 交货地点7.1广州地铁环境工程有限公司的紫薇花园绿化工程工地。
7.2广州市内甲方指定的其它地点。
8.包装和装运8.1 包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。
8.2 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和广州地区的气候特点,以及露天存放的需要。
8.3 包装费、运费、保险费及其他相关费用已包含在合同价内。
9. 质量标准9.1 按货物清单要求验收,甲方专业人员验收。
9.2 绿化苗木必须是假植苗,假植半年以上。
10. 验收与质量保证10.1 验收标准a)、甲方对货物制订的检验标准。
b)、以经甲方确认货物清单要求的标准作为对货物的检验标准。
10.2 检验方法a)、甲方专业人员验收.b)、采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验,对产品进行检验。
c)、采取送验的方法对货物进行检验。
如检验不合格,检验费由乙方支付。
d)、采取使用的方法对货物进行检验。
10.3 质量保证a)、乙方保证合同物资是完全符合合同规定的质量、规格等要求,严禁提供假冒伪劣产品,一经发现,甲方有权解除本合同,且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。
b)、合同货物出现质量问题,由乙方在七天内负责更换,不能更换的,予以退货,造成甲方的损失,由乙方负责,甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方,并向乙方提出索赔。
c)、履行乙方在其投标书中的服务承诺。
11. 违约索赔与赔偿11.1 误期索赔11.l.1 除非双方书面同意延迟到货,若乙方未能按双方协商确定的到货期交货,且延迟超过两周,甲方有权对超过两周以后的延期追索违约金。
该违约金应是延迟交货的货款以每满一周2%计算,一周为七个自然天,不足一周的按一周计算。
误期索赔金额最高不得超过货物总价的5%。
如果延迟是由于不可抗力事件造成,到货时间可相应延长。
如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时,或由于乙方延误导致其应支付的违约金额达到合同规定的限额时,乙方应在甲方限定的时间内补救上述失误或疏忽,并负责赔偿由此对甲方造成的经济损失。
11.2 质量索赔11.2.1 乙方应提供与合同要求相符的货物,如经检验,证实所供货物与合同不符或存在缺陷,或使用的材料不合适,甲方可根据本合同有关质量保证或检验的规定,在质量保证期内及时提出索赔,乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜:1)乙方同意甲方退货,并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方,乙方承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它所需的费用。
2)根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额,经甲乙双方商定,降低货物成交价格。
3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份,以使货物达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。
同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
4)乙方收到索赔通知后10天内,未给甲方答复的,视为索赔已被乙方接受。
乙方未能在收到索赔通知后10天内,或征得甲方同意的延长期限内,按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的,甲方将有权从未付货款或履约保证金中扣回索赔金额,同时保留进一步要求索赔的权利。
11.3 所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。
如果甲方所遭受的损失超过违约金,乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。
11.4 乙方在履行合同过程中造成的人身伤亡事故,及其对第三方造成的人身和财产损害,一切责任由乙方自行负担,并不得因此影响交货期。
11.5 乙方在履行合同义务时,因其过失(合同项下的过失、侵权或其他)直接对甲方设备或财产造成的物质损失或损害,乙方应向甲方赔偿。
12. 不可抗力12.1 签约各方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时,履行合同的期限应予以延长,其延长的期限应相当于事件所影响的时间。
不可抗力事件是指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、洪水、台风、地震等。
12.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方,并于事件发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天以上,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
13. 合同变更与修改13.1 因甲方的原因变更合同货物的,甲方应以书面形式通知乙方,并经双方协商一致签署有关变更文件。
如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减,将对合同价格、交货时间进行公平调整。
乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后15天内提出。
13.2 无论是按原合同要求,或是根据现场实际情况作出变更提供货物,乙方都不能免除其对货物应承担的责任。
13.3 除了甲乙双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条件不得有任何变化或修改。
14. 争端的解决14.1 凡与合同有关的一切争端,甲乙双方应首先通过友好协商解决。
如果友好协商后还不能解决,双方同意任何一方可以向法院起诉。
14.2 诉讼地为广州。
14.3 法院的判决对甲乙双方均具有约束力。
14.4 诉讼发生的费用除法院另有判决外均应由败诉方负担。
14.5 在法院审理期间,除正在进行审理的部分外,本合同其他部分应继续执行。
15. 合同解除和终止15.1 合同自然终止甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务,合同自然终止。
15.2 违约违规终止合同在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。
如果乙方1)在二十八天内未能遵守本条款的通知,或2)没有甲方的书面同意转让合同或将整个合同项目分包出去,或3)破产或无力偿还债务,收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议,或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理;或4)由于乙方违约而导致违约金金额达到合同规定的最高限额。
或5)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物;或6)如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务;或7)如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关招标投标的法律、法规,涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程,包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委的招标、评标等行为。
15.3 定期评估不合格时的终止:甲方每半年对乙方的服务进行评估,评估内容包括但不限于货物质量、交货期、售后服务等,评估不合格,甲方有权终止合同,对乙方不做任何补偿。
15.4 合同的终止都不应损害合同规定的甲方或乙方的任何其它权利或权力。
15.5 如乙方违约违规合同终止后,甲方可自己或由任何其他供应商(承包商)完成本合同项目,甲方有权从乙方处收回完成本合同项目所招致的所有额外费用。
15.6 如果甲方根据本条的规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。
但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。
15.7 乙方应在甲方提出索偿要求后三十天内对甲方作出赔偿。
15.8 由于乙方未尽责任或违约,甲方有权终止合同,并没收乙方的履约保证金。
16. 适用法律本合同适用中华人民共和国的现行法律。
17. 合同生效合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后本合同生效,合同生效日期以最后签字日为准。
18. 主导语言本合同语言为中文。
19. 合同生效合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后本合同生效,合同生效日期以最后签字日为准。