主体工程分包合同
工程主体结构劳务分包合同范本7篇
工程主体结构劳务分包合同范本7篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包人）：XXXX乙方（承包人）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程主体结构劳务分包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：工程主体结构劳务分包，包括模板工程、钢筋工程、混凝土工程等。
二、承包方式及内容1. 承包方式：劳务分包。
乙方负责提供劳务人员，并按照甲方的要求进行施工。
2. 承包内容：乙方负责施工工程主体结构劳务部分，包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等。
三、工期要求1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 乙方必须按照甲方要求的工期进行施工，确保工程按时完成。
四、质量及技术要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方进行整改。
3. 乙方应积极配合甲方的质量监督，确保工程质量达到优良标准。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000）。
该价款为包工包料价，包括劳务人员的工资、材料费、机械使用费等。
2. 支付方式：银行转账。
甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。
剩余款项在工程竣工验收合格后支付。
3. 乙方在收款后应提供正规的发票和收据。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须按照安全施工规范进行施工，确保施工现场的安全。
2. 甲方有权对乙方的安全施工进行监督，发现安全隐患及时提出并要求乙方进行整改。
3. 乙方应积极配合甲方的安全监督，确保施工过程的安全。
4. 乙方在施工过程中应遵守文明施工规范，保持施工现场的整洁和卫生。
5. 甲方有权对乙方的文明施工进行监督，发现不符合规范的行为及时提出并要求乙方进行整改。
工程施工分包合同格式版(5篇)
工程施工分包合同格式版甲方：乙方：第一部分甲方将以下施工项目及内容的工程量分包给乙方实施。
经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。
工程名称：工程内容：一、在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺部分由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后____日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，____日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。
（1）工程图纸由甲方提供，竣工后____日内乙方应提供详细的施工技术资料，具体要求为：（一）电缆工程（1）施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数（2）每条电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明（3）每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。
（4）箱号、线号要与交箱内的线路统一。
箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置（5）做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进行对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录（6）最后由乙方把竣工材料装订成册（详细见竣工资料样本），竣工时做好余料点交工作。
（二）光缆工程1、施工完毕后实际是施工图纸。
必须标明光缆的实际布放路由。
2、竣工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。
3、必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。
4、最后乙方把竣工资料装订成册（详细见竣工资料样本），竣工时做好工余料点交工作。
二、验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。
三、施工中，乙方应执行有关安全技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承担，甲方可出面协助处理。
甲方为下属工人购买意外伤害保险。
四、乙方在施工中要按甲方要求的时间竣工，不得无故推迟工期，推迟一天扣工程款10%五、对电源工程，施工人员需持有有电工证六、工程费用的结算按照以下规定执行。
建设工程施工分包合同范本4篇
建设工程施工分包合同范本4篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方（总包方）：（以下简称甲方）乙方（分包方）：（以下简称乙方）为明确甲方和乙方在建设工程项目中的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，经双方友好协商，订立本合同，以信守承诺，共同完成工程项目。
一、项目基本情况1. 项目名称：__________2. 项目地址：__________3. 项目规模：__________4. 工程内容：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________7. 工程造价：__________8. 工程质量要求：__________二、分包工程内容乙方接受甲方的委托，负责承包以下内容的分包工程：1. 分包工程名称：__________2. 分包工程范围：__________3. 分包工程质量要求：__________4. 分包工程工期：__________5. 分包工程报价：__________三、合同价款及支付方式1. 乙方承包的分包工程总价为__________元，合同价款包括各项工程费用，税费以及管理费等。
2. 甲方应按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应款项，具体支付方式为__________。
3. 若工程质量不符合要求，甲方有权扣留相应款项，并要求乙方进行整改。
四、工程质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求，保证合同约定的交付日期。
2. 如因分包工程质量问题造成甲方损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。
3. 乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证证书和检测报告。
五、安全生产及保险1. 乙方应加强施工安全管理，全面落实施工安全措施，确保施工过程安全。
2. 乙方应按照国家相关规定进行劳动保险、意外险等保险的购买，确保工程施工过程中出现意外事故的赔偿。
3. 如因乙方未能落实安全措施而导致事故发生，乙方需承担相应的法律责任。
工程分包合同双方主体是谁
工程分包合同是指在建设工程项目中，总承包商将合同中的一部分工程或者服务分包给具有相应资质条件的分包商完成的一种合同形式。
在这种合同中，双方主体分别是总承包商和分包商。
首先，我们来了解一下总承包商。
总承包商是指在建设工程项目中，承担整个工程的设计、采购、施工、验收等全部或大部分工作，并对工程质量、安全、进度、投资等方面负总责的单位。
总承包商通常具有较高的资质和丰富的施工经验，能够承担较大的工程风险。
在工程分包合同中，总承包商是将工程分包给分包商的主体，也是分包商的甲方。
分包商是指在建设工程项目中，承担总承包商分包的工程或服务的一部分，具有相应资质条件的单位。
分包商通常专注于某一专业领域或某一环节的施工，具有较高的技术水平和专业能力。
在工程分包合同中，分包商是承担分包工程的主体，也是分包商的乙方。
工程分包合同双方主体之间的权利和义务关系如下：1. 总承包商的权利和义务：（1）负责整个工程的设计、采购、施工、验收等全部或大部分工作，并对工程质量、安全、进度、投资等方面负总责。
（2）将合同中的一部分工程或服务分包给分包商，并按照合同约定支付分包商的工程款。
（3）负责对分包商的施工过程进行监督和管理，确保分包工程的质量和进度。
（4）协调解决分包商在施工过程中遇到的问题，提供必要的支持和配合。
2. 分包商的权利和义务：（1）按照合同约定，承担分包工程的施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
（2）遵守总承包商的管理规定，接受总承包商的监督和管理。
（3）负责分包工程所需材料、设备采购和人员配置，确保分包工程的顺利进行。
（4）对分包工程的施工过程进行自检和验收，确保工程质量符合合同要求。
（5）向总承包商支付分包工程的价款，并按照合同约定履行付款义务。
总之，工程分包合同双方主体分别是总承包商和分包商。
他们之间的权利和义务关系是合同执行的基础，双方应严格按照合同约定履行各自的职责，共同完成建设工程项目，实现互利共赢。
建筑工程主体劳务分包合同怎么写
建筑工程主体劳务分包合同怎么写在劳务合同中应当对工程的具体情况进行一个概述另外要对质量标准以及处置情况、双方合同当事人应当承担的一些责任进行一个详细的约定另外对于安全防护和事故处理在文中也在合同中也是不可缺少的最重要的是对于事故的违约责任如果发生了一些违约情况的话需要支付违约金因此在签订合同以后，双方都需要按照合同规定履行合同。
建筑工程主体劳务分包合同是在建筑工程中承包主体劳务所需要签订的合同，合同的签订是需要谨慎的，合同中会对双方的义务进行约定，那么这样的建筑工程主体劳务分包合同怎么写？下面小编为大家整理了一篇建筑工程主体劳务分包合同范本，以供参考。
▲建筑工程主体劳务分包合同工程名称：工程承包人：劳务分包人：工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行zd规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：木工、瓦工、钢筋工、力工及现场随时发生的零工。
3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数：天。
4、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作质量标准：**省建筑验收标准的合格工5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)相应施工规范(2)7、总(分)包合同7、1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
工程主体分包施工合同
工程主体分包施工合同甲方（业主）：________乙方（分包商）：________鉴于甲方为工程项目的业主或总承包商，现需将部分工程施工任务分包给具备相应资质的分包商，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 分包内容：________（详细列出分包的具体工作范围）4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行二、分包商责任与义务1. 分包商必须遵守相关法律法规，保证工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 分包商应负责其分包范围内的施工组织和管理，确保工程进度满足总体工期要求。
3. 分包商需对其工作人员的安全负责，并采取必要措施保障施工现场安全。
三、业主责任与义务1. 业主应按时支付分包商工程款，具体支付方式和时间按合同约定执行。
2. 业主应提供必要的技术和管理支持，协助分包商解决施工中的问题。
3. 业主有权对分包商的工作进行监督和检查。
四、合同价格与支付方式1. 合同总价：人民币（大写）________元整（￥________）。
2. 支付方式：根据工程进度分期支付，具体比例和时间节点由双方协商确定。
五、违约责任1. 如分包商未能按期完成工程质量要求，应按合同约定承担违约责任。
2. 如业主延迟支付工程款，应向分包商支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
建筑工程总分包合同6篇
建筑工程总分包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的建筑工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工程分包方式本工程采用总分包方式，由乙方负责工程的总体施工及组织管理工作，具体分包事项由甲乙双方另行商定。
三、工程期限1. 工程开工日期：_________________________2. 工程竣工日期：_________________________3. 如因乙方原因未能按合同约定的工期完成工程，乙方应承担违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责返工并承担相应损失。
五、工程造价与支付1. 工程总造价：_________________________（大写：_________________________）。
2. 支付方式：_________________________。
3. 支付时间：_________________________。
4. 工程款项支付须遵循合同条款，确保工程进展的顺利进行。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供工程所需的材料设备，并确保按时按量供应。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的材料设备，如因乙方原因造成损失，乙方应承担相应损失。
七、工程变更1. 如因设计变更或其他原因需要调整工程内容，双方应及时协商并签订书面变更协议。
建设工程分包合同模板(5篇)
建设工程分包合同模板业主：甲方：（“名义总包”）乙方：各分包单位一、乙方（分包方）责任1、必须具备相应资质，且出具法人授权委托书。
2、乙方从业主方承包的工程项目，乙方必须自己全部完成，不允许再由第三人承包施工。
乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
3、未经业主方、甲方书面认可，乙方不得将本合同项下的任何工程分包。
如分包也不解除乙方承担的本合同下的任何责任和义务。
4、乙方在和业主方签订承揽合同时必须提供给甲方承揽总工程量（合同额）1%的履约保证金。
保证金采用现金或支票的形式，合同解除后，甲方一次性无息返还给乙方。
由乙方原因导致合同不能履行或不能完全履行时，乙方丧失对保证金的追回权利。
4.1、严格履行投标文件中所做出的各项承诺，确保工程用设备、材料的质量，严格按规范组织施工，保证工程质量，按时竣工（竣工是指一次性报验达到优质标准）。
4.2、服从业主、甲方的管理，遵照其指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件。
如接到指示而未执行时，因此产生的损失和费用由乙方承担。
4.3、服从业主及总包方的管理，按业主方的合理要求提供分包工程进度计划和施工方案、大型及重要设备安装方案和工程进度计划及材料设备进场计划及一切有关的技术质量资料，书面报业主方审核确认后严格执行。
4.4、指派现场项目经理负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜;项目经理或其授权代表必须参加业主方、甲方召开的协调会，代表乙方作出决定和遵照业主方、甲方的指示工作。
建设工程分包合同模板（二）发包人：（以下简称甲方）：承包人：（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。
1、工程概况及分包内容工程名称：工程地点：工程概况：分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。
（所需的绑丝由乙方承担）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
主体工程分包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包方：简称：甲方
承包方：简称：乙方
因甲方承建的号楼
工程施工需要，决定将工程的主体工程木工劳务进行分包，由乙方承包该分包工程施工任务，为明确双方的责任、权利和义务；根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程报价、工期、质虽、安全文明施工约定
1.1工程名称： _______________________________
1.2工程地点： _______________________________
1.3分包方式：清工
1.4工程劳务分包范围及内容：模板的制作安装以及支模用脚手架
的搭设、现场清理用工、模板起钉归垛、木方起钉归垛、及必须的小
型机械、包括铁丝、钉子，三级配电以下电缆及机械工具等；
1.5工期约定年—月日至年月日前完成
主体；为确保以上工期完成，乙方应根据此编制施工进度计划，编制详细各施工人员计划表，报甲方批准并纳入本合同附件，作为对乙方的总工期考核。
1.6工程质虽约定
工程质虽应达到国家质虽检验评定的标准，确保优质结构，并接受甲方实施的质虽保证体系的有关规定和要求，在施工中被业主、监
理公司因质虽问题停工一次罚乙方2000元，分部分项达不到要求，乙
方无偿进行返工或维修。
1.7安全施工约定
2、乙方应严格执行安全操作规定，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，乙方人员进入施工现场必须遵守甲方及业主制定安全生产的规章制度，确保作业人员安全。
1.8安全文明、现场文明
1、职工的个人安全防护用品全部由乙方提供，并符合相关规定。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
3、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，如发生安全是事故，责任由甲
方承担其费用和责任。
4、乙方对甲方提供的临设、机具要妥善使用，不得随意损坏。
确保安全文明施工，现场料具要堆放整齐，保持生活区的整洁，做到工完料净场地清。
严格按照有关部门施工现场文明施工要求。
二、甲、乙双方责任
甲方责任：
1、提供乙方施工人员生产、生活所需的宿舍、食堂、厕所、水、电等。
2、提供施工图壹套。
3、做好“三通一平”及施工噪声、交通、排污等许可手续以满足施工要求。
积极做好与环保部门的疏通工作，对工程的夜间施工噪音问题，由甲方负责解决，若因乙方责任达不到要求而发生的环保、卫生
等部门的罚款，由乙方承担。
4、组织图纸会审及设计交底工作。
5、提供施工组织设计和施工技术交底、施工安全交底。
6、及时做好工程材料供应工作，保证不耽误工期。
如甲方不满足供应材料的及时供应，造成的拖延工期由甲方负责。
7、施工用电，甲方提供施工现场的电源至开关配电箱，其余小型工具及电由乙方自备。
楼层分配电箱由甲方提供，现场临电的安全均有乙方负责。
乙方权利与义务：
1、乙方严格执行甲方的各项管理规章制度，服从现场管理人员的管理和监督。
特别是工期、质虽、安全、文明管理。
2、乙方负责队伍的组建进场及施工前的其他准备工作，乙方对施工期问的现场文明负全面责任。
特殊工种作业人员必须持证上岗，设专人专职操作及管理。
施工：人员的技能上岗证必须符合规定要求，
费用乙方自理。
3、施工过程中杜绝材料浪费，乙方如有人为材料浪费的，甲方将给予一定数额的罚款，
4、严格执行规范标准及设计图的要求，严格按甲方的施工组织设计和施工：计划规定组织施工，确保工程质虽达到优良，确保工程工期，积极与甲方配合好工作，乙方必须严格按照甲方的施工技术交底组织施工，实际施工时发生的与施工图纸或技术交底不符的，其后果及责任均由乙方承担。
5、乙方管理人员应经常对工人进行安全教育，严禁打架斗殴、酗酒闹事，如发牛上述行为以双方当事人各500元以上罚款；严重者交
公安部门处理；暂住证，暂住证由乙方自行办理，费用由甲方承担，否则所发
生的一切罚款及费用由乙方承担。
三、计算及付款方式
1、承包价格计：元/平方。
2、上述内容不含税。
3、合同签订付保整件万元整。
4、乙方承包范围以外的，如图纸变更部分等，双方办理现场签证。
若能执行上述第一、二条的，按上述条例执行。
四、机械、材料供应
1、由甲方负责采购的材料，乙方应配合甲方提前七天报材料计划，当发生图纸变更时，乙方在收到图纸24小时内配合甲方报急用材料计划，甲方收到的计划三日内供应到现场，乙方不得将甲方供材私自拉
出本工地现场。
2、甲方保证所供应材料的质虽，由材料质虽问题造成的返工和影响工程质虽的，由甲方承担费用，且工期相应顺延。
因乙方施工质虽问题造成返工的材料损失乙方承担。
3、本工程所用的木工机械及小型手提工具由乙方承担。
五、违约责任
1、甲方不能及时提供材料造成的工期延误的，如超出二日停工，
应出误工费，按零工计算由甲方负责，工期期相应顺延。
2、工程质虽出现问题导致停工、返工造成的一切经济损失由乙方承担；
3、乙方不按甲方的检查和指导，不能按甲方要求出现的问题进行整改，不按时参加甲方组织的各项检查和会议，甲方给予乙方相应的经济处罚，情节
严重者，甲方有权要求乙方更换管理人员和施工人员
4、如乙方不能或迟延履行合同，经甲方催告后无法履行合同或不
履行合同的，甲方有权单方面解除合同，且有权更换施工队伍和施工班组，甲方依据上述理由作出更换施工队伍决定后5日内，乙方必须交接所有工作及工作设备、工程材料和施工图纸，并在决定后7日内将队伍撤出工地，否则由此造成的甲方经济由乙方全部承担，其已施
工的工程虽的结算待主体验收后进行一次性付清。
5、本合同未尽事宜，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决。
6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
7、本合同甲乙双方签字后生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
签订时间：年月日签订时间：年月日
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考。