电力设施建设工程施工合同协议书
电力建设工程施工合同正规版范文5篇
电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。
（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。
（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。
（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。
2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。
如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书5篇
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
供配电设施建设协议合同、三方协议6篇
供配电设施建设协议合同、三方协议6篇篇1甲方（建设单位）：XXX乙方（施工单位）：XXX丙方（供电部门）：XXX根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就供配电设施建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：供配电设施建设2. 工程地点：XXX3. 工程内容：包括但不限于变电所、配电房、电缆敷设及配套设施的建设4. 工程造价：人民币XXX元整（￥XXXXXX）二、合同双方的权利和义务（一）甲方（建设单位）1. 甲方应确保工程所需土地、资金等资源的合法性和可靠性，为工程的顺利进行提供必要的支持和保障。
2. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方的合法权益。
3. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程的合法性和合规性。
（二）乙方（施工单位）1. 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应按照合同约定按时完成工程施工，并确保施工安全。
3. 乙方应积极配合甲方和丙方的工作，确保工程的顺利进行。
三、丙方（供电部门）1. 丙方应确保供电设施的可靠性和安全性，为工程的用电需求提供保障。
2. 丙方应协助甲方和乙方办理相关手续，确保工程的合法性和合规性。
3. 丙方应按照合同约定及时提供用电服务，确保工程的正常用电需求。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币XXX元整（￥XXXXXX）2. 支付方式：甲方应按照合同约定，以银行转账的方式将款项支付给乙方指定的账户。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（2）工程施工完成XX%后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（3）工程施工完成后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（4）剩余XX%的款项作为质量保证金，自工程竣工验收之日起计算，满一年后支付。
3. 甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
电力工程施工协议书5篇
电力工程施工协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工范围及要求1. 乙方根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况，按照电力行业的施工规范和技术要求，完成本工程的施工任务。
2. 乙方在施工过程中，应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应保证施工质量，确保施工符合设计要求和相关标准。
三、工期及进度1. 本工程计划开工日期为：_________，计划竣工日期为：_________。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
2. 乙方应严格按照工期要求施工，确保按时完成施工任务。
如有特殊情况需调整工期，应提前向甲方申请，经批准后方可调整。
四、付款方式及结算1. 甲方在本合同签订后，向乙方支付工程总价的_____％作为预付款。
具体金额以甲方书面通知为准。
2. 乙方按照施工进度，每月向甲方提交进度报告，甲方根据进度报告支付工程进度款。
具体支付时间和金额以甲方书面通知为准。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
具体金额以甲方书面通知为准。
4. 乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方出具合法有效的发票。
五、竣工验收及保修1. 工程竣工验收按照电力行业的验收规范进行。
验收时，乙方应向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。
2. 甲方在收到乙方提交的验收报告后，应及时组织验收。
如有需要，可聘请第三方机构进行验收。
3. 乙方在验收合格后，应提供一定期限的保修服务。
保修期限自验收合格之日起计算，一般为一年。
保修期间，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
六、违约责任及赔偿1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力设施工程合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（委托方）：_________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：_____________________乙方（承包方）：_________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：_____________________鉴于甲方拟在_______地区新建电力设施，需委托乙方进行设计、施工、调试及后期维护等工作，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规制定。
第二条本合同所指电力设施工程包括但不限于以下内容：1. 电力线路的架设、敷设；2. 变电站、开关站等电力设施的建设；3. 电力设施的安装、调试；4. 电力设施运行、维护、检修；5. 其他与电力设施工程相关的辅助工作。
第三条本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
第二章工程内容与范围第四条电力设施工程的具体内容、规模、技术要求、工程量等，详见附件一《电力设施工程清单》。
第五条电力设施工程的范围包括：1. 设计、施工、调试；2. 工程所需材料、设备、配件的采购；3. 工程所需的人工、机械、运输等费用；4. 工程验收、移交及保修。
第三章工程进度与质量第六条乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成电力设施工程的设计、施工、调试等工作。
第七条电力设施工程的质量标准应符合国家相关标准和甲方的要求。
第八条乙方在施工过程中，应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
第九条甲方有权对电力设施工程进行监督检查，对不符合质量标准的问题，乙方应立即整改。
第四章工程费用与支付第十条电力设施工程的总费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。
六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力设施建设工程施工
合同协议书
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电力工程施工合同
合同编号：甲方（建设单位）：####生态农业有限公司
乙方（施工单位）：####电气有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程
2、工程地点：@@@@
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程。
乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。
满足甲方农业生产和机井用电需求。
（详见工程造价预结算书所列项目）
三、工程工期
1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量：合格工程。
七、工程价款
以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写：126000元整)。
含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）
2、开户银行及帐号
乙方：
开户银行：
账号：
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表：。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方驻工地代表：联系电话：
十一、工程变更
1、施工中，不得擅自变更工程设计。
如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。
如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。
保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。
否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。
合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。
协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。
本合同签订地。
4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建设工程造价预（结）算书
2、安装图
3、线路施工图
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：年月日。