油烟净化设施采购安装合同

甲方：

代理人：

乙方：

负责人：

经甲乙双方友好协商，就甲方食堂厨房油烟排放及净化的设备及管道采购安装事宜，达成以下协议：

1、乙方负责油烟净化油烟罩、排烟管道、弯头及变径口的采购、制作及安装。

2、合同总款：

3、排烟风机外采用现有风机，并由乙方按工程需要进行安装，乙方负责进行一次彻底清洗，如产生必要的零配件更换，则另行协商价格。

4、甲方负责协调小区物业管理单位和业主，以向乙方提供正常施工环境，确保施工安装部受干扰。

5、质量保证：由乙方负责质量保证一年且在第一年内免费清洗次），确保安装后油烟排放及净化效果符合国家环保部门的要求，提供烟净化器符合环保部门要求的合格证书及检验报告。

6、付款方式：甲方凭乙方提供的增值税专用发票，在本合同签订后3个工作日向乙方支付定金元，在乙方安装完成后经双方验收完后5个工作日内，甲方付款至合同总价的%，留%作为保证金，在通过环保部门验收及质保期满一年后的5个工作

日内一次性付清。

7、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

8、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（章）：乙方（章）：联系人：联系人：

联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：

油烟清洗合同协议书

油烟清洗合同协议书篇一：油烟系统清洗协议书甲方：乙方：油烟系统清洗协议书甲方：乙方：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就餐厅油烟系统清洗事项协商一致，特订立本协议。一、工程概况工程名称：餐厅油烟系统清洗清洗范围：排烟罩、排烟罩横管道、竖管道、横管道、风机、油烟净化器。二、合同工期开工日期：年月日时竣工日期：年月日时工期共计：小时三、工程价款及支付方式 1、价款如下：小写： 0000000 元。具体明细见附表。大写：人民币。 2、支付方式：乙方施工完毕、经甲方验收合格后7个工作日内按协议约定结算金额。甲方将以方式支付。四、验收条款 1 2、验收时间： 3、验收方式：。五、双方责任（一）、甲方责任 1、甲方提供用水、用电、天然气。 2、依约支付乙方进度款。 3、负责组织工程的竣工验收。

（二）、乙方责任 1、严格按甲方要求，保证质量，按时完工并交付使用。 2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃及人员安全负责，施工中造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。 4,清洗验收合格之日起乙方负全部责任(由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规造成火灾时，乙方不负任何责任)。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。六、违约责任 1、除不可抗力的原因外，甲、乙双方应遵守本协议约定。否则，违约方须承担相应违约责任。 2、乙方逾期完工，应承担逾期违约责任，每逾期一日，按总工程款的方支付违约金。逾期超过14日，甲方有权解除协议，乙方应按总工程款的20％向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。 3、乙方未按协议约定质量等要求向甲方提供工程服务，应按甲方要求修理、更换、调整直至符合约定。因此逾期的，乙方还应按前款约定承担相应违约责任。 4、在甲方场所，乙方履行协议应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，否则造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。七、解决争议的方法

油烟机清洗合同

油烟机清洗合同甲方：乙方：联系人：联系人：联系电话：联系电话：甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供清洗服务达成以下协议：一、承包清洗概况： 1、清洗范围：厨房排烟罩、管道、风机、油烟净化器等。 2、清洗造价：_______一次清洗造价为人民币___________________（大写）。二、清洗日期： 1、根据《上海市宾馆防火安全管理规定》关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，根据贵单位的实际情况，拟清洗_________次。 2、经双方协商：自本合同签订后，第一次清洗日起，每天清洗一次；具体日期由双方工作人员协商而定，但与预定日期前后相差不得超过三天。每次清洗结束，乙方须向甲方提供档次清洗相关资料。 3、经双方协商定于________安排第一次清洗。 4、本合同经双方协商确定定点合作单位，可按物价局批复收费最低标准给予优惠，在物价上涨的情况下，经双方协商调整或给予优惠。三、物资供应：清洗工程所需器材、材料由乙方解决，自筹提供。主要包括：油烟清洗机、高效油烟清洗剂等。四、清洗价款结算：清洗完工结束，经甲方验收，七日后无质量问题按合同约定结算清洗费用。五、验收： 1、验收标准按上海市消防局有关要求执行。 2、清洗工程由甲方相关管理部负责验收签字。六、经济责任： 1、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项。 2、在清洗工作中由于不慎，损坏甲方物品，乙方按原价给予赔偿。 3、由于清洗质量未达到要求，乙方需在三日内重新清洗，并确保验收合格，返工的费用甲方不另行支付。 4、清洗验收合格之日起，____天内，由于清洗未达到防火要求而发生火灾等事故，乙方负全部责任（由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规，造成火灾时，乙方不负任何责任）。

油烟净化器工程施工合同(2)

工程施工合同甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：一、工程名称：明发云庭彩云街商铺二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加结清。五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工； 2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工；

4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进行赔付。六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案” 为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。九、违约责任 1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2．乙方责任若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同总额千分之一每天赔偿甲方。十、合同终止 1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过7 天以上，或擅自于施工中停工日数累计达7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分。 2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或

排油烟管道及相关设备清洗服务合同协议书范本模板

编号：_____________ 排油烟管道及相关设备清洗服务合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经双方协商，就清洗服务合同所规定之事达成一致，签订本合同，以资共同信守。一、定义：本合同中，除另有规定的，下列词语涵义如下： 1．“本合同”系指：由甲乙双方签订的以下合同条款正文及所有附件。 2．“服务”系指：本合同所规定的,由乙方承担的现场指导拆装、清洗、及其他技术协助的义务。3．“货物价格”系指：本合同中所列明的全部清洗设备材料及其他技术资料的包清洗、包维护。4．“现场”系指：本合同中所列明的甲方工地。 5．“合同价格”系指：在本合同所规定的，在甲乙双方全面正确地履行合同义务的前提下，甲方应支付给乙方的全部价款。二、清洗设备范围： 1、排烟管道（所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净） 2、排烟风机（在风柜两边门打开的情况下清洗叶轮、机柜内壁清理干净，传动部分轴承加油） 3、油烟罩（所有隔油板，油烟罩内壁及外部全部见金属本色） 4、灶台（炉台，灶圈，水池，墙壁洁净无油污） 5、油烟净化器（净化器内壁，净化器隔油板洁净无油污）三、支付条款：一次性支付：甲方验收乙方按本合同所规定的清洗项目合格并确认无误后，乙方向甲方提供有门店设备维护部，资产安全部，熟食部负责人签字验收单、全额发票、合同复印件，甲方在收到正确付款资料后个工作日内支付乙方合同总额的％。

油烟净化器合同

厨房设备购置合同甲方：乙方：贵阳云岩远大厨房设备加工厂甲、乙双方本着平等、协商一致的原则，达成如下合同：一、甲方向乙方购买厨房设备油烟净化器一批，具体项目、材质、型号和规格、厂家详见合同附件《厨房设备油烟净化器报价书》。二、合同价款 1、本合同总金额为人民币（大写）：壹万贰仟元整（￥12000.00元）。 2、合同工期：收到定金之日起8 天交货，2 天内安装调试完毕。三、验收及付款方式 1、合同生效后，乙方应立即组织生产，按合同工期完成，甲方在2日内组织验收，若甲方在没有验收的情况下擅自使用，乙方视为验收合格。 2、合同签订后，甲方付给乙方定金合同总金额的50%人民币（大写）：陆仟元整（￥6000.00元），乙方安装调试完毕经甲方验收合格后，甲方一次性付清余款人民币（大写）：陆仟元整（￥6000.00元）。 3、此价为不含税价，在产品验收完毕时双方应对产品质量进行验收，乙方开结算清单作为收款依据。四、质量验收标准乙方所提供给甲方的产品应以合同附件的《厨房设备油烟净化器报价书》为标准进行验收。五、双方责任 1、甲方应按合同规定的付款方式支付乙方货款，若甲方不按合同规定

履行付款，乙方有权终止合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的连带损失。如乙方未能按合同所约定的条款履行，甲方有权要求乙方退回全部货款并赔偿由此带来的相关连带损失。 2、乙方必须按甲方的订购要求提供质量合格的产品，如期交付甲方使用，若因甲方场地未能按时交付，则工期顺延，因此所产生的损失由甲方自行承担。 3、乙方提供的厨具货品免费保修一年，不包括人为损坏及自然灾害。若出现不能维修的重大问题，整机包换，所有乙方的产品满一年后实行终身维护，乙方仅收材料费。六、违约责任 1、乙方如逾期交货，每逾期一日甲方可按合同总款的3‰对乙方处以罚金。 2、甲方如逾期付款，每逾期一日乙方可按合同总款的3‰对甲方处以罚金。七、其他条款 1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。 2、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交法院裁决。 3、需方增补货物同样按本合同执行。 4、合同附件包括：《厨房设备油烟净化器报价书》，其他条款与合同具有同等法律效力。 5、合同签订地址：。八、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

清洗服务合同

厨房油烟机清洗服务合同甲方：乙方：经双方友好协商一致，本着平等互利、公平自愿、等价有偿和诚实守信的原则，明确双方责任和义务，确保服务项目能按时按质完成，特签订以下协议: 一．清洗项目地址：二．清洗项目及报价如下：序号清洗项目价格 1 隔烟罩清洗 2 风机清洗 3 净化器清洗 4 排烟横管道清洗 7 总计优惠价 8 此报价含税，含来往运输费，含人工费，含清洗使用的工具使用费用、清洗设备的清洗剂耗损等（由乙方自带，自理）三.清洗方案：清洗工具及设备 A.高压清洗机，重油污清洗剂，水管，拆装工具，水桶，铲子，伸缩杆，手套，雨鞋，冷水加温器，电线，电动设备等 B.清洗方法 1、对油烟净化器，拆除清洗，用清洁剂，热水泡，内部用铲子清洗油污，用高压水枪冲洗。 2、油烟离心风机，将离心风轮拆下（不能拆的将清洁剂喷入内部再用高压水枪冲洗地，油污从排油孔排出，）用清洗剂泡热水，将油污用铲子清除，再用高压水枪清洗。 3、隔烟板将其拆下而后用清洗剂泡热水再用高压水枪冲洗。内部用清洗剂喷于表

面，而后用高压水枪冲洗干净。 4、排烟管道用伸缩杆配合铲子清除油污，而后喷入清洗剂最后用高压水枪冲洗。灶台地面先将表面清洗油污积炭，喷入清洗剂，最后用水枪冲洗。四．施工周期在双方合同生效后，三个工作日内乙方派人到甲方现场进行施工作业，施工作业周期为一天，乙方必须在一天内完成全部的厨房清洗工程。五．付款方式及时间：乙方出具税务发票后，施工完毕甲乙双方验收合格后七个工作日内一次性付清全部工程款。开户行: 开户名：账户：五．双方责任： A甲方责任：1向乙方免费提供必要的场地及施工用水、用电。2按合同约定向乙方支付合同价款。B乙方责任：1按施工安全规范做好施工质量、安全管理，乙方在施工期间遵守甲方关于外来施工单位及其人员的行为规范的规章制度，严格执行施工规范、维持现场整洁、道路畅通、围栏设施，处理好由于施工带来的扰客问题;不得毁损甲方财物，若有损坏，乙方将付相应的经济责任；2乙方安全措施切实可行,安全器械和工具符合国家和行业标准，高空作业时必须系好安全带乙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保过往行人安全.造成任何事故和施工人员及第三方人身安全,责任全部由乙方自行承担：3乙方在

厨房清洗油烟系统合同

厨房清洗油烟系统合同客户单位 (甲方) ：施工单位 (乙方) ：为使甲方的厨房抽油烟正常运转及安全卫生，清除火灾隐患，现甲方委托乙方对其厨房的抽油烟系统进行清洁，并建立长期友好合作关系。双方本着平等、自愿的原则，经过友好协商，特订立本协议: 第一条、施工范围： 1、铲刮厨房的炉头油渍。 2、清洗厨房炉头挡板及灶面卫生。 3、清洗厨房的油烟罩内外，隔油网。 4、清洗厨房内的横管油渍。 5、清洗厨房的油烟净化器，和清洗抽油烟机内壳油烟。 6、清洗天面的油类净化器。 7、完成工作后清洗施工现场的地面卫生。第二条：合同期限年月日起至年_ 月日止，每个月清洗一次厨房的抽油烟系统。第三第：工程金额及结算方式每次清洗工程金额为人民币圆整(￥： )。在每次施工完毕并验收合格后7天内由甲方一次付清该款给乙方。以上工程总金额包括高效环保的除油污药水，消耗性机械，器械使用材料等。清洗用品、交通运输、工人工资、保险、不含税费。

第四条：竣工验收厨房清洗后，由甲方值班负责人与一起进行验收。(注:合同或施工单位无注明的清洗部位不在施工验收范围) 第五条：双方协作条款 1、甲方在清洗周期的当月份五天内以书面或电话、传真通知乙方，在双方确定具体施工日期后，再向各厨房发出施工日期的通知。 2、乙方根据拟好的施工排期表，安排人员并预备好施工所需材料及器械等。 3、甲方厨房于施工当天，厨房工作停止后，收拾好工作现场，将场地交给乙方进行施工，并向乙方施工人员提供正常的水、电源及临时照明、热开水、工具临时停放点、存放油渣的垃圾袋和地方，并协助解决施工中出现的特殊情况。 4、乙方安排期表依时到达施工现场（在人力不可抗拒的原因除外，但应尽早通知甲方），在甲方值班人员的引领下进入施工现场，乙方根据施工单位的要求，主动、积极的做好每项工作。 5、每个厨房施工完毕后，双方值班负责人根据施工单对施工项目进行验收签证，如发现有未合格的施工地方，乙方应即时进行返工并做全合格，并以当天验收签证为准。 6、每次清洗完工后，乙方收拾工具材料，在甲方值班人员察看后，有序离场。 7、在施工期间，因乙方施工时不慎损失了甲方的设备，按设备的损坏程度由乙方负责修复或赔偿。若发现甲方的设备原已存在的损坏，

油烟环保治理合同

佛山市三水区厨房油烟环保治理工程合同日期：2012年9月19号甲方：佛山市三水乙方：佛山市三水区一、概述 1、单位：佛山市三水 2、项目内容：厨房油烟环保治理工程合同 3、工程地点：佛山市三水区西南街道贤兴路8号 4、基本概述：佛山市三水厨房内有灶头数8个，在日常制作过程中，产生含油废气（以下称油烟）。目前仍未有治理设施，为解决该油烟对环境污染的问题，保证附近居民的正常生活和工作，需对其进行综合治理。二、设计依据 1、《中华人民共和国换进保护法》 2、执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18583-2001） 3、通风工程设计规范 4、佛山市三水原汁原味食馆厨房现场考察资料

三、设计原则 1、严格遵守现行的国家相关企业设计标准，劳动安全卫生标准和环保法则、标准等规定 2、再经济可靠和安全稳定的前提下，积极采用新科技、节能降耗、技术成熟可靠的处理工艺，确保采用最优的方案。 3、配合生产工艺设备的结构和操作特点，不妨碍生产操作以及对生产过程的观察，不妨碍设备的检修。 4、选用设备运行稳定，使用寿命长。四、执行标准 1、本方案执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18583-2001）。餐饮业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率如下表：规模小型中心大型最高允许排放浓度 2.0 （mg/m3）油烟净化设施最低去除 60 75 85 效率（%）注：根据标准，厨房有8 个灶头，则本方案治理规模为小型。五、设计范围 1、本工程为佛山市三水厨房油烟环保治理工程。 2、设计范围包括治理工艺设计、平面布置、设备选型、管道布置、以及配

净化工程施工规定合同(修改版)

净化工程施工合同中发实业集团业锐药业有限公司综合制剂车间项目甲方：中发实业集团业锐药业有限公司（发包方）乙方：（承包方）日期：2014年月日

甲方：中发实业集团业锐药业有限公司（以下简称：甲方）乙方：（以下简称：乙方）甲方欲建设相关净化工程项目，乙方具备相应的建设安装资质，现甲、乙双方按照《合同法》等有关法律、法规，结合本工程的具体情况达成如下协议：第一条：工程规模、承包内容、承包方式及要求工程规模：本工程为新建综合制剂车间净化项目。车间总建筑面积为4449.31平方米，净化面积为3500平方米。承包内容：（按甲方提供的设计院图纸、招标文件要求的内容）具体为: 一、通风空调系统（车间内的净化空调系统、舒适空调系统及消防排烟工程）。 1:含空调机组、分体空调、排风机箱、排烟风机箱、排气扇、轴流风机、不锈钢称量间、吊顶通风器等设备采购及安装。（不含外置式臭氧发生器的供货） 2：包含上述系统所有的风管道制作、安装、保温、调试。 3: 包含上述系统所包含的各种风阀、防火阀、排烟防火阀、风帽、消声器、:高效过滤保温送风口、各种百叶风口、格栅风口、新风百叶窗、板式排烟风口、不锈钢排尘罩等空调部件的采购、安装、调试。

二、制冷设备及管道工程等设备 1：含冷水机组、水泵、水泵、水处理器、冷却塔等设备 2：包含空调机房内的冷冻水的供、回水；空调机组用蒸汽管道、凝结水管道的采购、安装及保温（蒸汽分气缸到空调设备部分）。 3：包含空调机房内冷水机组循环水供水、回水管道部分 4：包含上述管道中配套阀门、疏水器、压力表、温度计等配套材料。 5：不包含车间建筑墙体以外入户管道及地沟内管道。 6:包含机房内明露管道的外包不锈钢板保护。三、彩钢板装饰部分综合制剂车间内所有的彩钢板围护、吊顶及上述范围内的钢制净化门、窗及安全门的制作安装。具体范围：吊顶范围：A-L轴与1-12轴的全部范围；（如下范围房间不吊顶、） 1：H-L/6-12轴间的库房不需要吊顶 2：A-C/5-12轴间的预留楼梯间、办公室、配电间、制水、维修、空压、排烟机房等房间不需要吊顶围护范围： 1、B-L轴与1-12轴的全部范围内围护以及如下部分房间需彩钢板围护： 2、B-L轴与1-12轴所含区域内的图纸所示意（50厚度）彩钢板部分（男、女卫生间的隔断不在本次报价范围内） 3、彩钢板围护上的所有净化门、安全门、参观窗（含车间贴敷土建墙上彩钢板围护的净化门、窗）

排烟工程施工合同范本

工程合同 XXX环保科技有限公司

产品购销安装合同甲方（需方）：_________________________________ 乙方（供方）：一、合同宗旨：根据《中华人民共和国合同法》，本合同遵循平等、自愿、平等和诚信原则，甲乙双方经过友好协商，现就甲方排烟及油烟净化系统安装事宜达成一致，签订如下合同。二、项目名称：排烟及油烟净化系统安装工程施工地点：三、需求明细及价格：

四、供方（乙方）对质量和售后（安装）后条件及期限： 1、货到现场，当场验收、安装。如不验收，视为合格； 2、产品质保期一年，一年内出现质量问题，无条件、免费维修(注：不按照正确操作步骤人为导致的损坏不在保修范围内)； 3、质保期过后如出现质量问题，乙方维修时只收取材料费和人工费。五、排烟标准：安装排烟及油烟净化器系统后，按照乙方清洗保养要求下，保证油烟符合xx省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）;符合GB/T 1.1-2009《大气污染物综合排放标准》，符合（GB18483-2001）,《饮食业油烟排放标准》。注：如果不达标，乙方承担相应责任，乙方负责改装达标，如还不达标，乙方需退货退款。六、供货周期： 1、供货周期为：签订合同后乙方收到首付款之日起个工作日内材料及工人进场。 2、安装工期：具备安装条件的情况下，乙方工人进场后个工作日内完成。 3、安装工期因乙方原因或不可抗拒力延误，可相应顺延。七、双方职责： 1、甲方职责 1）、甲方有义务为乙方提供必要的施工场地和施工条件，施工用电及电缆线由甲方提供。2）、如遇影响施工等外部环境等因素，甲方应及时负责出面解决。 3）、若甲方在现场出现不规范指挥或其他违背正常操作的行为，乙方有义务提醒，如甲方人员不顾乙方劝阻，坚持不规范操作，由此场所的额外费用、相关责任，均由甲方负责。4）、如因甲方拖欠工程款造成的工期延误由甲方负全部责任，并每日向乙方支付合同总金额1%的违约金。

油烟系统清洗服务合同

油烟系统清洗服务合同甲方：地址：乙方：地址：甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供饮食排油烟系统的定期清洗服务事宜于年月日（“签署日”）达成如下合同条款，以资双方共同遵照执行。一、服务内容 1、清洗部位：甲方所有饮食排油烟系统包含但不限于风机、烟罩、净化器及部分烟管等。 2、清洗项目：排油烟风柜除油清洗；集烟罩除油清洗；油烟净化器险油清洗；排油烟管除油垢清洗；油烟总排放口除油清洗。具体清洗程序、方法、部位见附件1《排油烟系统清洗方法说明》。 3、清洗标准：清洗部位无积油污垢，使用功能无变化，运作状况良好。 4、禁洗部位：排油烟系统中的防火阀，排烟风机的电动机，净化器的电极部件，待修理的故障设备，甲方要求不得清洗的其它部位。 5、清洗次数：计划每年定期清洗六次，即每两个月一次。具体清洗时间由乙方提交计划进度表报甲方审定。乙方按经甲方审定的《清洗计划表》定期清洗。如需要额外增加清洗次数，乙方应按照不高于本合同单次清洗的价格，经甲方批准后完成清洗工作。 6、清洗确认：乙方每次完成清洗服务后，应向甲方提交统一规格的《清洗服务单》，甲方代表在服务单上签字确认。二、清洗方式本合同采取总承包的方式，由乙方在甲方授权范围内，在规定的工期和总价款内，包人工、包材料、包质量、包安全完成本合同第一条所规定的全部清洗内容。三、服务价格及付款方式 1、本合同约定的清洗服务总费用为人民币元/年（RMB）。 2、上述价格已包含但不限于乙方的管理费、利润、食宿费、交通费、运输费、人身保险费和税金等一切费用；除本合同约定的清洗服务总费用外，甲方不再向乙方支付其它任何费用。 3、付款方式为：先清洗，后付款。乙方每半年完成三次清洗服务后，向甲方提供等额的合法发票和经甲方签字确认的《清洗服务单》，甲方经核实无误后的二十（20）个工作日内支付（半年）三次服务费人民币元。如因乙方未提供发票和服务单，或提供的发票和服务单不符合主管税务机关或甲方的要求，甲方付款期顺延，乙方不得据此提出任何赔偿或补偿要求。四、乙方的权利和义务 1、乙方应认真组织每次的清洗服务工作。 2、乙方应按照甲方的具体安排进场施工，并保质保量地按计划完成合同规定的全部清洗内容。 3、分时段清洗时，乙方应按照甲方规定的时间进出甲方场所，并保证设备复原、环境卫生复原，不得影响甲方正常营运。 4、乙方应在每年清洗计划确定之后，每次清洗前，至少提前十（10）个工作日书面通知甲方，以便甲方作出安排。 5、依法缴纳各项应缴税费。 6、乙方提供服务时，应保护好甲方场所周边的设备和设施。 7、乙方应采取科学严格的安全防护措施，确保安全。因乙方服务不当造成的任何人身伤害及财产损失，均由乙方自行承担一切赔偿及其他法律责任。同时，若因此给甲方造成任何损失，包括但不限于对第三方赔偿款、应诉费用、律师费用等等，均应由乙方予以赔偿。 8、乙方应为本合同项下提供清洗服务的乙方工作人员购买所有现行法律法规规定的保险，包括但不限于为其员工购买养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等。

油烟净化器工程施工合同

油烟净化器工程施工合同(总 6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方 3 日内进行解决，或按工程款的 4% 进行赔付。六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为 7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。九、违约责任 1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2．乙方责任若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同总额千分之一每天赔偿甲方。

油烟净化器安装合同

厨房工程合同排烟器安装合同甲乙：合同单位：乙方：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方安装排烟设施达成如下协议：乙方向甲方订购的设备规格型号和数量，以及工程概况：一、设备和通风管道概况4千瓦风机1台及安装工程附件工程学附件二安装工程概况工程费用：3500元整开始日期：竣工日期：三、付款方式签约后预付1500元定金。剩余的2000元经甲方验收合格后一次性付清。增值税专用发票和收据由乙方开具。乙方应保证风机安装后能解决甲方目前存在的排烟问题，如不能解决，乙方应负责拆除新安装的风机，并无条件退还货款。本合同如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。本项目风机质量保修期为半年整，排除因人为缺陷造成的电机损坏。甲乙双方：

Date：日期： Smoke exhauster installation contract A and B: Contract Unit: Party B: Contact number: In accordance with the Contract Law of the People's Republic of China and other relevant laws and regulations, Party A and Party B have reached the following agreement on the basis of equality and voluntariness on Party B's installation of smoke exhaust facilities: The specifications, types and quantity of the equipment ordered by Party B to Party A, and the general situation of the project: I. General Situation of Equipment and Ventilation Duct 4 KW 1 Fan and Accessories for Installation Engineering accessory General Situation of Second Installation Project Engineering cost: RMB3,500 Start date: Date of completion: III、Payment Method Pay 1500 yuan in advance after signing the contract. The remaining 2000 yuan shall be paid in one lump sum after passing the inspection of Party A. Special V AT invoices and receipts shall be issued by Party B. Party B shall ensure that the installation of the fan can solve Party A's current smoke problems, if not, Party B shall be responsible for dismantling the new installation of the fan, and unconditional refund of the purchase price. In case of any dispute arising from this contract, both parties shall settle it through consultation in time. If the consultation fails, they may bring a lawsuit to the people's court where Party A is located. The quality warranty period of the fan of this project is half a year, eliminating the motor damage caused by human defects. Both parties, Date: Date:

清洗油烟合同范本1

清洗服务合同甲方：杭州市西湖区午山幼儿园乙方：杭州市西湖区捷通烟道清洗服务部根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，就甲方餐厅厨房的排烟管道清洗事宜，经双方协商达成以下协议。一、服务内容： 1．清洗服务内容：甲方厨房排烟管道等清洗工作。 2．服务范围和数量：⑴、集烟罩，油烟管道，净化器和风机一年清洗二次（一学期一次）；⑵、集烟罩和油烟净化器一年清洗四次。（三个月一次） 3．服务期限：自合同签定之日起壹年。 4．本合同全部工程所需施工设备及器材、材料由乙方自筹提供。二、清洗费用清洗费用：整套清洗每次小计：1500.0 元整；另集烟罩和油烟净化器每次清洗小计：600.0 元整。三、付款方式合同签定后，每次清洗完后七日内（自甲方签字的《清洗服务单》日期起），支付单次费用。四、服务验收乙方于合同签定之日起对甲方厨房的排烟管道等进行定期清洗服务；清

洗完工后，由甲方使用部门或现场负责人进行验收，并将验收结果及评价书面回复给乙方清洗服务负责人，逾期视为验收合格。五、经济责任 1、不得无故拖欠各种应付款项，如无故拖欠15日内不付清清洗款，则按清洗造价总额的20%作为赔偿费用。 2、清洗工作中因乙方原因，造成甲方物品损坏，乙方按实际发生的费用给予赔偿。 3、国家相关部门要求厨房排烟设备必须三个月清洗壹次，火灾的安全隐患才能得到控制。如甲方的清洗时间不按相关部门的要求来清洗，而因各种原因导致着火，乙方将不负任何责任。 4、清洗过程中乙方应做好甲方现场的电器的防护措施和现场卫生工作。六、本合同条款未尽事宜，甲乙双方可根据具体情况议订附则条款，经双方签字后作为合同附件，与本合同具有同等效力。本合同自签定之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方单位：乙方单位：授权代表：授权代表：

建筑工地食堂承包合同格式_合同范本

建筑工地食堂承包合同格式建筑工地食堂承包合同范文1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 工程由甲方承建施工，现因项目管理和施工人员就餐需要，甲方将工地食堂承包给乙方经营，为了明确双方权利义务关系，经协商一致，双方签订本承包合同。一、基本概况 1、按照施工合同约定，甲方施工的该工程开工日期为日，竣工日期为年月日，合同工期为天。 2、施工期间，甲方项目部管理人员就餐人数约为施工班组人员就餐人数约为人(具体以实际就餐人数为准)。 3、食堂的经营场所厨房一间、仓库一间、就餐场所一间，面积约为甲方无偿提供。 4、食堂所需的炊具、用具，就餐桌椅等由乙方购买，满足甲方就餐人员需要。二、承包期限本合同暂定承包期限为年月日起，至年月日止，具体以甲方实际施工工期确定。三、承包费用承包费用为每月元，乙方在本合同签订时预交二个月承包费，1 / 11

后每月25日前缴纳承包费用，合同期限届满后，双方按实结算。四、水电费用承担甲方提供食堂所需的电源和水源，电费由甲方负责安装电表计量，水费按照现场进行测定，乙方按实际使用度数每月按时向甲方缴纳水电费用。五、食堂管理 1、乙方负责对食堂所有工作人员进行身体检查，并提供身体检查合格表或相关单位出具的证明，接受甲方监督管理，遵守甲方制定的规章制度，一切服务于甲方施工现场的施工管理需要。 2、乙方严格执行《食品卫生法》遵守《食品卫生业工作人员守则》，确保厨房、就餐场所整洁、干净，生熟食品分类存放，新鲜卫生，确保食堂卫生安全。 3、食堂经营管理由乙方负责，销售的饭菜价格合理，服务态度热情周到，工作中不得与就餐人员争吵、谩骂、打架。 4、食堂的所有设备均由乙方自行解决，乙方不得在食堂随意乱接电线，更不得在活动板房中动用明火。六、就餐标准、费用结算 1、甲方项目部人员就餐，早餐按照/人，中餐和晚餐按照元/人标准制定，每次就餐后由甲方指定人员签字确认，费用每月结算一次。 2、施工班组人员就餐，乙方可以印制就餐券，凭券就餐，早餐按照/人，中餐和晚餐按照元/人标准执行。 2 / 11

工地食堂承包合同书

工地食堂承包合同书甲方：工程项目部乙方：身份证号：甲方将工程（工程地点：）的工地食堂承包给乙方经营，为明确双方的责、权、利，本着“协作、平等、自愿、公平、诚信”的原则并结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、承包期限自本工程开工至工程竣工后甲方的所有员工撤离为止。二、承包经营范围本工程甲方员工的就餐饭菜、饮用开水、洗浴热水供应服务。三、甲方的职责和权利： 1、甲方指定专门的后勤管理人员对食堂进行全面监督管理。安排员工就餐的人数和时间，乙方必须全力配合并做好服务工作。对乙方食堂的管理工作提出意见和建议，定期或不定期对乙方食品卫生、安全、服务质量等进行检查。对乙方采购原材料和售卖饭菜的价格、数量、质量进行监督检查并进行成本核算，发现问题可立即要求乙方限期整改、验收。 2、甲方对乙方食堂工作人员在其施工区域和生活区域行使管理权。甲方维持就餐秩序，教育员工遵守食堂规章制度，甲方员工尊

重乙方食堂工作人员，不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求，非甲方指定的后勤管理人员不得进入厨房。甲方对乙方个别不良人员有权提出更换。 3、甲方向乙方提供食堂经营场所（包括厨房、仓库、就餐场所、员工住宿等），共计面积11万平方米。 4、食堂所需的大型炊具、大型用具（包括：大型炊具，食品加工工作台、油烟净化器、消毒柜、冰柜、冰箱、就餐桌椅等）由乙方购买。厨房其它所需小型用具、用品概由乙方自备，费用由乙方承担。 5、甲方提供开水箱、开水桶，由乙方负责统一管理使用。 6、甲方提供员工洗浴设施设备和场地，乙方负责统一管理使用。 7、乙方在食堂工作中出现误餐事件或不配合甲方的工作，经书面通知整改，乙方仍一意孤行，甲方有权单方面解除与乙方的本合同的执行。四、乙方的职责和权利 1、经营期间，应遵循国家扩巴中市的有关法律法规，确保所供食品的质量与卫生安全。乙方所采购原材料不能有潲水油、棕榈油、腐败变质的蔬菜、私宰猪肉及过期物品。如发生食物中毒，经卫生监督机关检验确属乙方原因，其责任全部由乙方负担。 2、必须无条件地遵守执行甲方制定的《工地食堂管理制度》。此《工地食堂管理制度》作为本合同书的附件，与本合同一并同时执

排油烟系统清洗服务协议

合同编号：排油烟系统清洗服务合同发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《消防法》、《公共场所厨房排油烟系统清洗规范》的有关规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，就甲方厨房排油烟系统保养清洗服务内容，经协商一致，签订本合同。第一条清洗保养内容乙方应当按照《公共场所厨房排油烟系统清洗规范》的相关规定，

完成保养清洗项目，并做好清洗前后的图像记录（图片需提供彩色版面），提供清洗保养报告，由甲、乙双方负责人签字存档备案。第二条清洗保养标准实施清洗保养后的设备应当符合《公共场所厨房排油烟系统清洗规范》的相关规定,表面清洁，横烟道、竖烟道无渗漏油现象。第三条清洗保养范围职工食堂排油烟系统地址：第四条清洗保养费用一、清洗保养形式：本合同确定的清洗保养形式按以下第（二）条执行。（一）清包：只提供劳务，不提供任何清洗保养中所需的材料。（二）全包：既提供劳务，又免费提供清洗保养耗材。二、清洗保养内容及费用具体如下表：

职工食堂排油烟系统地址：第五条清洗保养期限本合同自年月日起至年月日止。第六条付款方式一、清洗保养服务费为元整（人民币大写额：圆整）。二、清洗保养结束，经甲方验收乙方清洗保养质量合格后，在20日内支付乙方。每次付款乙方均应向甲方提供等额的发票。三、如乙方违约，甲方将根据本合同的《第九条违约责任》有关规定扣除乙方清洗保养费用。第七条甲方权利与义务

一、甲方有权要求乙方按照合同约定履行清洗保养义务，提出清洗保养方案及建议。二、甲方有权要求乙方保证设备正常运行。乙方清洗保养质量，达不到本合同约定的清洗保养标准或要求的，甲方有权拒绝在乙方清洗保养记录上签字。三、甲方对乙方服务质量不满的，有权利向乙方提出，乙方应按甲方的要求进行整改，如乙方的清洗保养服务未按合同约定时间进行，甲方有权终止合同，并由乙方承担100%违约责任。第八条乙方权利与义务一、乙方对甲方设备的安全性能负责。对设备是否符合安全技术标准进行确认，清洗保养后的设备应当符合《公共场所厨房排油烟系统清洗规范》的相关规定,烟罩表面清洁、横烟道、竖烟道无渗漏油现象。清洗保养后的排油烟系统符合安全技术要求，并保证设备正常安全运行。二、对甲方的设备，乙方对每台设备建立故障清洗记录，清洗工作结束后，由甲方设备负责人员现场确认签字并存档。四、乙方承揽的甲方清洗保养项目不得以任何形式分包、转包。五、乙方要承担作业人员的安全教育与设备检修技能培训，乙方清洗保养作业人员必须取得国家授予的相关作业证书。第九条违约责任一、当清洗后的烟道发生渗漏油时，乙方应在接后甲方通知后8小时内到达现场处理。如在告知的时间内乙方仍未能处理，则每超过

油烟净化器工程施工合同

工程施工合同甲方（发包方）：（以下简称“甲方”）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方（承包方）： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：一、工程名称：明发云庭彩云街商铺二、工程地址：XXXXXXXXXXXXX路9号三、工程内容：XXXXXX云庭彩云街商铺4#101及#4-115安装4000风量油烟净化器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加结清。五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工； 2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方日内进行解决，或按工程款的丄％进

行赔付六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币出3000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式 (1)安装完成后3月内一次性支付工程款出3000元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7天 (以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延)。八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案” 为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。九、违约责任 1 ?甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2 ?乙方责任若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同总额千分之一每天赔偿甲方。十、合同终止 1. 除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过天以上，或擅自于施工中停工日数累计达7天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分。 2?甲乙双方违反本合同(包括附件)任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或一部分。 3?甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或一部分。 (1)国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议； (2)办理清算； (3)办理公司的重整；