装修合同纠纷范文

合集下载

装修合同纠纷起诉状范本3篇

装修合同纠纷起诉状范本3篇

装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告(装修业主):张三(化名)身份证号:[身份证号码]住址:[详细住址]联系方式:[手机号码/固定电话]被告(装修公司):华宇装饰有限公司统一社会信用代码:[统一社会信用代码]注册地址:[详细地址]法定代表人:[法人姓名] 职务:[法人职务]联系方式:[联系方式]原告委托代理人(如有):李四(化名)律师所属事务所:[律师事务所名称]联系方式:[联系方式]一、背景及事实陈述:原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同,约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。

合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。

然而在实际施工过程中,双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧,导致合同无法正常履行,原告的合法权益受到侵害。

为此,原告决定向法院提起诉讼。

二、纠纷的具体事项及证据清单:1. 工程质量问题:被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工,多处存在质量问题(如电路布置不规范、墙面涂料不平整等)。

证据清单:施工照片、检测报告等。

2. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住。

证据清单:施工进度记录、通信记录等。

3. 额外费用问题:在施工过程中,被告以种种理由要求原告支付额外费用,双方未能达成一致。

证据清单:费用清单、支付凭证等。

基于上述纠纷事项,原告认为被告的行为已经构成违约,严重侵害了原告的合法权益。

因此,原告决定依法向被告追究违约责任,并提出赔偿请求。

三、诉讼请求:1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程,并达到合同约定的质量标准;2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用;3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金;4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用;5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。

四、事实及证据分析:原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。

装修合同起诉书5篇

装修合同起诉书5篇

装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告:XXX公司被告:XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》,约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程,合同金额为人民币50万元。

然而,自装修工程开始后,被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题,导致原告无法按时入住办公室,严重影响了公司的正常运营。

在此,原告XXX公司提起诉讼,请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任:一、违约责任根据《合同法》相关规定,被告应当按照约定时间完成装修工程,并保证施工质量符合相关标准和规定。

然而,被告明知装修工程进度已经严重延误,且施工质量存在严重缺陷,却未能采取有效措施进行修正,严重违反了合同约定。

因此,原告要求被告承担相应违约责任,赔偿原告因此造成的经济损失。

二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权,造成了公司运营的严重困难。

原告在此要求被告承担赔偿责任,赔偿原告因此遭受的经济损失,包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。

三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司,应当保障其正常的办公环境和运营权益。

被告的违约行为严重损害了原告的利益,影响了公司形象和市场竞争力。

原告在此要求被告承担责任,维护公司的合法权益。

综上所述,原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任,赔偿原告因此遭受的全部经济损失,并维护公司的合法权益。

同时,希望法院能够公正审理,依法判决。

感谢法院的支持和关注。

原告:XXX公司代理律师:XXX日期:2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书,由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。

篇2装修合同起诉书原告:李先生被告:装修公司A一、申请要求:1. 装修公司A违反了合同约定,未按时完成工程并存在质量问题,造成李先生的利益受损;2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程,并对造成的损失进行赔偿;3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。

装修合同纠纷模板范文

装修合同纠纷模板范文

装修合同纠纷模板范文尊敬的[相关部门/调解机构/法官大人(视具体情况而定)]:俺今天来就是想唠唠俺和那[装修公司名称]之间装修合同的那些糟心事。

俺呢,当初就想把俺那小窝好好装修一下,住得舒坦些。

于是就和这家装修公司签了合同。

合同上写得那叫一个明白,啥时候开始干活儿,啥时候完工,用啥材料,大概花多少钱,都写得清清楚楚,俺当时就寻思,这肯定没问题啦,就满心欢喜地等着俺的新窝诞生。

可谁能想到呢,这一开始就不咋对劲。

按照合同说好了的开工日期,俺眼巴巴地等着工人来,结果左等右等,就跟等那千年铁树开花似的,就是不见人影儿。

俺给装修公司打电话,他们一会儿说工人临时有事,一会儿又说材料没准备好,反正就是各种借口。

这就像俺们约好了一起去赶大集,结果你到了,他却放你鸽子,您说气人不?好不容易工人来了,开始干活儿了。

俺就发现这材料好像有点不对劲儿。

合同上写着要用环保材料,可俺这鼻子一闻就觉得不太对,那味儿刺刺的。

俺就跟工人说,这材料好像不是合同里说的环保材料啊。

工人还跟俺打马虎眼,说啥刚开始都这样,散散味儿就好了。

俺虽然不是啥装修专家,但俺也知道这环保材料可不能这么糊弄啊。

这就好比俺们买苹果,说好的是又大又甜的红富士,结果给俺拿来个又小又涩的青苹果,这能行吗?再说这装修的进度,那慢得就像蜗牛爬。

合同上写的完工日期早就过了,俺那房子还像个半拉子工程。

俺每次去看,都感觉没多大变化。

俺问装修公司咋回事,他们就开始给俺算那些七七八八的账,说这个加项了,那个又有啥特殊情况了,要加钱。

俺就纳闷了,合同里可没写这些啊,这不是坐地起价吗?就像俺去饭馆吃饭,菜单上写好了一道菜10块钱,等俺吃了一半,你跟俺说这菜现在得20块,因为你用了特殊的调料,这不是坑人嘛。

[你的名字][日期]。

装饰装修合同纠纷起诉状5篇

装饰装修合同纠纷起诉状5篇

装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。

2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。

3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。

原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。

然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。

原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。

为此,原告遭受了一定的经济损失。

三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。

2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。

3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。

4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。

5. 其他相关证据材料。

四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。

被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。

根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。

五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。

在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。

六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。

装修合同起诉书3篇

装修合同起诉书3篇

装修合同起诉书3篇篇1原告:[XXXXX](以下简称甲方)被告:[XXXXX](以下简称乙方)及装修公司名称(以下简称丙方)一、背景与事实原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订装修合同,约定丙方为原告提供室内装修服务。

合同中明确了工程内容、质量标准、工程期限及费用支付方式等相关条款。

但在施工过程中,甲方发现以下问题:丙方在施工过程中存在施工质量不达标、进度延迟等问题;且实际完成的工程效果与合同约定的效果存在显著差异。

甲方已多次要求丙方进行整改,但问题仍未得到解决。

现甲方依法提出诉讼,以维护自身合法权益。

二、诉讼请求鉴于上述事实和情况,甲方提出以下诉讼请求:1. 请求法院判决解除原告甲方与被告乙方签订的装修合同;2. 请求法院判决丙方返还甲方已支付的装修费用;3. 请求法院判决丙方赔偿甲方因装修质量问题导致的损失;4. 请求法院判决丙方承担本案的诉讼费用。

三、证据与理由证据:1. 原告甲方与被告乙方签订的装修合同;2. 施工过程中的照片及视频资料,证明丙方施工质量不达标;3. 甲方与丙方的沟通记录,证明甲方已多次要求整改;4. 相关支付凭证,证明甲方已支付装修费用。

理由:1. 丙方施工质量不符合合同约定,构成违约行为;2. 丙方施工进度延迟,导致甲方无法正常使用房屋,造成经济损失;3. 丙方的行为严重损害了甲方的合法权益;4. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定,丙方应承担违约责任。

四、法律分析与依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条,因一方违约导致合同目的无法实现,另一方有权解除合同。

本案中,丙方的违约行为导致甲方无法获得符合合同约定的装修效果,故甲方有权解除合同。

2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条,合同解除后,当事人有权请求恢复原状、采取其他补救措施并请求赔偿损失。

因此,甲方有权要求丙方返还已支付的装修费用并赔偿损失。

3. 本案中,丙方的违约行为给甲方造成了实际损失,包括房屋无法正常使用、另行装修的费用等。

房屋装修争议合同8篇

房屋装修争议合同8篇

房屋装修争议合同8篇篇1甲方(业主):_____________________身份证号码:_____________________联系方式:_____________________乙方(装修公司):_____________________营业执照号码:_____________________联系方式:_____________________鉴于甲方与乙方就房屋装修问题产生争议,为明确双方权利义务,公平合理地解决争议,达成以下协议:一、争议事项及双方陈述1. 甲方认为乙方在房屋装修过程中存在工程质量问题、服务问题、价格问题等。

乙方应认真审核自身的施工标准和材料选用等,并提出相应的解决方案。

双方对于以下事项存在争议:____________________________________________________________________ _。

2. 乙方认为甲方提出的争议事项中存在不合理要求,并对甲方提出的争议点进行了反驳和解释。

双方对于争议的具体事项和细节,应进一步沟通和协商。

乙方对争议事项的陈述如下:_______________________________________________________。

对于任何有异议的部分,乙方均提出了合理解决的方式,并在下文逐一详细表述。

在合同中达成仲裁协议的甲乙双方在此表示接受本合同的仲裁条款。

二、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照合同约定进行房屋装修,并对装修质量和进度进行监督和检查。

甲方应按时支付装修费用,并提供施工所需的必要条件和配合。

同时,甲方应遵守合同约定,不得擅自变更装修方案或要求超出合同约定的服务内容。

如甲方存在违约行为,应承担相应的违约责任。

(二)乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定收取装修费用,并按照约定的施工期限和质量标准进行施工。

乙方应提供合格的施工材料和劳务,遵守相关的施工规范和标准,确保装修质量和安全。

民事起诉状(装修合同纠纷)3篇

民事起诉状(装修合同纠纷)3篇

民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。

被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。

原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。

2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。

3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。

4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。

5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。

二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。

2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。

3. 被告承担本次诉讼的全部费用。

三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。

2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。

3. 被告承担本次诉讼的全部费用。

特此起诉。

原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。

篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。

装修合同纠纷起诉状范文大全

装修合同纠纷起诉状范文大全

装修合同纠纷起诉状范文大全装修合同纠纷起诉状原告:XXX 地址:XXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXXXXX 法定代表人/负责人:XXX被告:XXX地址:XXXXXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXXXX法定代表人/负责人:XXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,我作为原告向法院提起诉讼,请求判决如下:一、被告按照装修合同规定的期限履行各自的义务,即支付X万元装修费用,并修缮完毕。

二、被告赔偿原告由于被告拖延时间而产生的经济损失X 万元。

三、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:一、关于双方的基本信息1、原告是XXXX公司,地址在XXXXXXXXXXXXX,联系方式为XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人/负责人为XXX;2、被告是XXXX公司,地址在XXXXXXXXXXXXX,联系方式为XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人/负责人为XXX。

二、关于建筑装修合同的基本事项1、原告与被告于X年X月X日签订了建筑装修合同,并按照约定预付了X元定金。

2、装修合同约定,被告应在X年X月X日之前完成装修工程,并支付X万元的装修费用。

3、被告未按时履行装修合同,未在约定期限内完成装修工程,并未支付装修费用。

三、关于合同责任的承担1、原告与被告明确约定了装修工程的履行期限和费用,被告未能按照约定履行其在装修合同中所承诺的义务,属于违约行为。

2、被告主动或者被动违反了装修合同的约定,导致原告损失了X万元。

四、关于诉讼请求的支持原因据此,本案原告请求法院判决被告应按照装修合同约定履行其在装修合同中所承诺的义务,并赔偿原告因被告违约所造成的经济损失。

诉讼费用由被告承担。

特此诉状。

原告:XXX法定代表人/负责人:XXX地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXXXXXXXXX年月日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

装修合同纠纷范文装饰装修合同纠纷分两类,第一类,因质量问题产生的纠纷。

第二类,因款项原因产生的纠纷。

装修产生的纠纷,其实就是利益纠纷。

做买卖讲究的是公平诚信,一旦一方有行为不公或欺骗,定然会发生纠纷,轻者协调解决,重者对薄公堂,到底双方都没有好处,最终落了个双输的局面也是得不偿失。

(点击查看大图)xx年,广东恩品发生了一起装饰装修合同纠纷。

业主张某与装修方吴某签订了一份装修施工合同,工程款价50万,张某付了前期15万,正满脑子怀着对未来房子的满心期待,却没想吴某收到钱用水泥将花园捯饬了两下便不见了身影。

找不到人的张某发现自己可能被骗了,装修不见进展,自己的15万又拿不回来,这么多钱总不可能任性的将它打了水漂,便一纸诉状将施工方告到了 __。

法院的判决过程编哥今日不在这详说了,编哥主要想说说这次装饰装修合同纠纷的判决结果。

装修方吴某,返还14万给业主张某,吴某将房屋交回张某,驳回其他原告请求。

对于这次装饰装修合同纠纷的判决结果,只能一声叹息。

双方在这次纠纷中,都没有得到什么好处,反而都损失了时间金钱。

不过叹息之余还得分析这次纠纷的原因,供新装修的业主参考。

(点击查看大图)张某签订了正规的《装修施工合同》并且妥善保存,并且保存了收款收据,对自己的房子装修前后情况做了照片采集,为自己以后的维权,留下了有力的证据支持。

这是我们应该注意和学习的。

不过,导致纠纷致命的一点在于张某没有对装修方的资质有所调查,纠纷发生之后,张某才发现装修方并没有装修资质。

没有装修资质的公司不能承接装修工程,业主们在选择装修公司时一定要首先了解对方的资质,不然就算是对方按合同完成了装修,对售后也是没有保障的。

选择装修公司,还是尽量选择大的知名一点的,尽管价格可能偏高,但能最大程度的规避风险,若贪便宜出现问题,也是得不偿失的。

xx年4月,刘某与一家装饰公司签订装修合同,120平,价款12万,包工包料。

装修进展顺利也按时完成了,装饰材料是有装修公司购买。

竣工后,刘某才发现室内气味呛人,刘某的母亲甚至因此头晕住院,检测后才发现,室内甲醛超标。

刘某与装修公司协商无果,便对薄公堂。

(点击查看大图)法院认为,装修公司有违约责任,合同规定了工程质量要求,而装修方并未达到,依法重修并赔偿。

另外还有侵权责任,装修方的产品对消费者产生了人身伤害,侵犯了消费者权益,应赔偿检测费用,住院费用及其他损失。

对于这次装饰装修合同纠纷,因质量而起。

规避这类纠纷就得严把质量。

如果是包工包料材料进场前,应该自己亲自检测,而不能完全放心的交给装修公司。

贪图一时的清闲而忽略了质量,损失的只能是自己某人诉某公司装饰装修合同 __ 文号:上海市浦东新区 __ 原告XX,男,1945年12月29日生,汉族,住上海市XX室。

被告上海XX建筑装饰设计工程有限公司,住所地上海市XX号。

法定代表人XX。

原告XX诉被告上海XX建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案,由原上海市南汇区 __受理后,依法适用简易程序,由审判员闵浩德独任审判,于xx年7月6日公开开庭进行了审理,原告与被告法定代表人到庭参加诉讼。

因原上海市南汇区 __撤销并入上海市浦东新区 __,xx年8月9日起由上海市浦东新区 __继续审理。

审理中,本院陆续准予了原告对涉案房屋装修进行质量检测和修复费用评估的鉴定申请,委托有关鉴定部门进行司法鉴定。

又分别组成合议庭,于xx年11月30日、xx年3月16日进行了两次公开开庭审理,原告与被告法定代表人均到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告XX诉称,原、被告于xx年3月15日签订《上海市家庭居室装潢装修施工合同》后,被告将装修施工转包给无装修主体资格的蔡XX,装修过程没有计划,野蛮施工,偷工减料,使用劣质材料甚至有安全隐患的材料,每个工种在施工后都要返修,且返修质量极差,有的还不及返修前的状态,现造成许多严重后果:淋浴池浴柱施工及安装尺寸出错导致不能使用且手柄表面擦伤、卫生间台盆浴霸损坏、开关面板插座脏歪斜间隙过大装倒位等、插座接线孔内留有沙子、从未见过如此低劣门套制作、储藏室严重变形导致应急活门无法打开使用、大面积涂料胶水倒翻阳台墙面和铝合金窗框上、插座错误导致脱排不能安装、淋浴器旁数只插座接地短路引起整个回路跳闸、淋浴器遭短路电击、燃气管道三次拆装与换管、燃气二次泄漏检测、连接淋浴器燃气管尺寸出错导致冰箱无法放置、大理石门槛宽度尺寸过小导致地板安装要增加铜嵌条、所贴瓷砖出现不平缝隙过大横竖错位五处上下颠倒空鼓数十块等等。

更为严重的是:隐蔽工程验收不合格,根本不符合“上海市住宅装饰装修验收标准”中关于排水管道、电气、卫生设备等强制性条款规定,造成极其严重的安全隐患。

施工七十多天,主体四扇实木复合门未安装、储藏室铝合金门未配作、卫生间附件一件未安装,由于拖延工期返修返工等原因严重影响橱柜水槽脱排灶具地板马桶等后道工程进展和家电安装。

故要求中止与被告签订的施工合同,不再支付剩余工程款5,335元(人民币,以下同);要求被告赔偿因施工不当造成的经济损失34,610.15元,其中未完成工程费用4,296.8元、工程逾期违约金4,000元、损害器物赔偿费用3,170元、隐蔽及相关工程推倒重来装修费用21,210.35元、其他费用1,900元、垫付款33元。

被告上海XX建筑装饰设计工程有限公司辩称,对原告要求解除合同不再支付剩余工程款没有异议,但原告对因施工不当造成经济损失需要举证,由于做好油漆后原告将钥匙收回去了,故不存在违约和支付违约金,因没有造成损坏,故不同意原告要求器物损坏赔偿的诉讼请求。

经审理查明,xx年3月15日,原告(即合同甲方,下同)和被告(即合同乙方,下同)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份,原告将位于上海市XX号502室房屋交由被告装修,合同约定:承包方式为“半包”,总价款为19,300元;工期自xx年3月18日开工至xx年4月26日竣工;付款方式:水、电、管线隐蔽工程通过验收30%计5,790元、油漆工进场前35%计6,455元、验收通过当天30%计5,790元、签订工程项目变更单时5%计965元;合同“违约责任”中有:1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。

经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任;2、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方50元;6、由于甲方原因造成延期开工或者中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

每停工、窝工一天,甲方应赔偿给乙方50元;7、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方50元;8、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方50元,工期顺延。

合同在“其它约定”中约定:甲方负责提供地板、磁砖、龙骨、防潮膜、樟木片、龙头、卫洁、马桶、水斗、灯具、锁具、电气。

在作为合同附件的《预算表》中列明了“分部工程项目”的名称数量、材料和人工的价格、施工工艺,其中有:四处“整体套装门”材料各750元、人工各120元、施工工艺为“1.8厚杉木板基础、柚面饰面板、木线条”,储藏室移门(订购)材料536.8元,储藏柜材料439.2元、人工195.2元,厨房水斗和龙头(甲方提供)人工各60元,卫生间座便器和台盆(甲方提供)人工费各60元,卫生间龙头(甲方提供)人工100元。

合同签订后,被告于当月18日进场施工,原告也于当月21日、4月8日向被告分别支付了6,000元和7,000元装修款。

xx年4月17日,在油漆工项目结束时,原告以被告未填保管单为由将房屋钥匙收回。

此后被告又通过与原告联系后进场继续施工到6月上旬,又因双方争执不断而停止施工,尚有厨房、主卧室、客卧室、卫生间四扇“整体套装门”没有完成;储藏室移门没有订购安装;卫生间马桶、龙头、台盆和厨房水斗、灶具、脱排油烟机没有安装。

另查明,被告在施工过程中,将浴霸排风管及阀座损坏、台盆四脚损坏、阳台墙面遗有0.6*0.8平方米的胶水痕迹、走道顶灯海绵垫损坏。

审理中,因原告申请,本院委托上海市质量监督检验技术研究院对房屋装修质量进行了鉴定,结论为:在给排水管道分项、电气分项、吊顶及镶贴分项中,存在与国家和地方标准规范的相关条款要求不相符合的质量缺陷。

对此鉴定报告,原告认为电源接线盒的牌子不对、吊顶写的宽度应是高度、报告第四页6中“所以502室内给水管道渗水”漏掉了“渗”字、另外有些检测内容没有写入报告。

被告则认为检测时应该是没有渗水的。

原告提出因被告营业执照经营范围没有“家居装饰装修施工”内容,变更诉讼请求为:1、要求判决与被告签订的装饰装修合同无效并返还已付工程款13,000元;2、要求被告赔偿因施工不当造成经济损失22,868.9元,其中:隐蔽工程及相关工程重新装修费用8,798.9元,拆除旧装修及垃圾清运费2,500元,损坏器物赔偿费用3,170元,其他费用1,900元;3、要求被告承担全部质量鉴定费4,500元;4、要求被告赔偿不当装修造成对房屋结构影响1,000元;5、要求被告赔偿精神损失费1,000元。

因调解未成,原告申请对装修缺陷修复重装费用的工程造价进行评估。

经上海市高级 __委托上海中世建设咨询有限公司进行鉴定,出具了《关于XX号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目工程造价司法鉴定书》,结论为:本案所涉XX号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目金额为7,049元。

原告认为该司法鉴定书错误百出:1、第二页水管漏掉了封管费用440元;2、第二项墙面开凿应该是40米、108元;3、拆除重装和表面涂装的费用有1,800元,其中涂装的费用有1,500元,因为接线管要取出来,再弄水泥,和原来的涂料会有色差;4、没有提到走道吊顶和约定不符,水管更换要拆吊顶,有重装、垃圾等费用,重装工料费220元,加起来680元;5、卫生间档水条170元漏了;6、热水器要拆下来,重装和天然气检测要150元,报告没有提出;7、漏掉了三个墙洞90元;8、浴霸重新安装需要增加50元;9、垃圾清运费要300元,还有第二次清除要被告负担清运费;10、报告中有12.48个螺钉,不能买;11、现在安装不用麻丝了应该参照装饰装修的有关事项;12、接线暗盒数量不正确;13、关于磁砖镶贴,原告提供的资料表明总费用是3,829元,用于厨房卫生间的是3,530元,用于阳台的是264元,搬运费35元,但鉴定书全部用61元计算是错误的;14、厨房间卫生间的面砖写成了地砖;15、装修五个平方不会买五个平方的地砖,评估报告没有合理的操作性;16、南、北阳台的地砖面积和合同预算有点差异;17、面砖返工面积8.64平方米不合理,地坪翻掉还漏了防水处理159.15元;18、橱柜的上下部磁砖也不排除有缺陷,所以裂缝地砖应该是5块不是3块;19、被告没有做过防水处理,面积少估了;20、厨房间橱柜需拆掉再重装,而且会影响质量,原告要求赔偿4,300元,但评估报告没有包含此内容;21、灯具拆掉重装应考虑拆下费用50元、重装费用200元;22、关于损害赔偿问题不评估没有道理,总共3,100元应该赔偿;23、涂料污染墙面要增加费用170元;24、热水气遭电击,不知道是否损坏,以后还不知道会不会坏;25、主卧大理石钢窗用的是劣质水泥,要重新贴,增加300元费用;26、由于被告没有居家装修和施工经验导致大理石失调,只能用铜嵌条,增加费用100元;27、合同施工期间水费、电费工185.9元要被告承担;28、司法鉴定文本中指责原告无理由要求终止合同是对原告不尊重。

相关文档
最新文档