2017造价员考试复习题真题选编(三)
造价工程师考试建设工程计价真题及答案
2017年造价工程师考试建设工程计价真题及答案全一、单项选择题共72题,每题1分;每题的备选项中,只有1个最符合题意二、1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指三、A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用四、B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资五、C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用六、D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P12.关于进口设备到岸价的构成及计算,下列公式中正确的是A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P63.某进口设备到岸价为1500万元,银行财务费,外贸手续费合计36万元;关税300万元,消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该进口设备原价为万元;答案：B P74.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法,简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P145.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用项目中,属于施工机具使用费的是A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费答案：A P116.下列费用项目中,包含在国外建筑安装工程材料费中的是A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案：B P207.采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从中支出;A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案：A P268.下列费用项目中,属于联合试运转费中试运转支出的是A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A P299.某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为万元;答案：C P3110.某项目建设期为2年,第一年贷款4000万元,第二年贷款2000万元,贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放,建设期内只计息不付息;该项目第二年的建设期利息为万元;答案：C P3111.关于建设工程的分部组合计价,下列说法中正确的是A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案：B P3412.下列定额中,项目划分最细的造价定额是A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额答案：C P4013.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是A.工程设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费答案：A P4814.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,一般不作为安全文明施工费计算基础的是A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费答案：B P4615.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于计日工,下列说法中正确的是A.计日工包括各种人工,不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算答案：B P5016.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%,该人工挖土的时间定额为答案：B P6317.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数,其计算公式正确的是A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=机械台班产量定额1C.机械时间利用系数=）一个工作班延续时间（工作时间机械在一个工作班内纯h8 D.机械时间利用系数=工作时间机械在一个工作班内纯一个工作班延续时间（)h8答案：C P6618.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块,百块砖体积按计算,砂浆损耗率为10%;则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为m3;答案：A P6519.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是;A.供应价格+运杂费×1+运输损耗率x1+采购及保管费率答案：A P6920.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为元/台班;答案：C P7321.在计算预算定额人工工日消耗量时,含在人工幅度差内的用工是A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工答案：D P7922.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班;当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为台班答案：C P8123.概算定额与预算定额的差异主要表现在的不同;A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法答案：A P8324. 设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为p1、q1,则利用派氏公式表达的设备工器具价格指数为 A.）（）（0q *01q *1P P ∑∑B.）（）（0q *00q *1P P ∑∑C.）（）（0q *01q *0P P ∑∑D.）（）（1q *01q *1P P ∑∑答案：D P10925.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息;”这体现了工程造价信息管理应遵循的原则; A.标准化 B.有效性 C.定量化 D.高效处理 答案：B P11026.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的 A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比 答案：C P12327.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要数的重要依据 答案：D P12428.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是 A.项目建议书阶段,允许误差大于±30% B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以内 C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以内 D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以内 答案：C P12529. 在国外某地建设一座化工厂,已知设备到达工地的费用E 为3000万美元,该项目的朗格系数K 及包含的内容如下表所示;则该工厂的间接费用为万美元;答案：C P13030.按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进设备其他费D.生产准备及开办费答案：B P13831.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加答案：B P14532.某建筑工程的造价组成见下表,该工程的含税造价为答案：A P1433.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法答案：A P15834.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程施工图预算费计算式正确的是;A.∑子目工程量×子目工料单价+企业管理费+利润+规费+税金B.∑分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价C.分部分项工程费+措施项目费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目+规费+税金答案：C P16935.施工图预算的二级预算编制形式是指;A.编制人编制、亩核人审核B.建筑安装工程预算,设备工器购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、建设项目总预算36.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析,下列工作排序正确的是;A.④②⑤①③B.④⑤①②③C.②④⑤①③D.④②③⑤①答案：D P16637.根据标准施工招标文件2007年版,进行了资格预审的施工招标文件应包括A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单答案：C P17538.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时,正确的做法是A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下,施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响答案：A P177~17839.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写答案：B P179~18040.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价答案：C P182~18641.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,招标控制价的综合单价组价工作包括:①确定工、料、机单价:②确定所组价定额项目名称;③计算组价定项目的合价:④除以工程量清单项目工程量:⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是;A.②⑤①③④B.①②⑨④③C.②③①⑤④D.①②⑤④⑤答案：A P18542.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,在招标文件未另有要求的情况下投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险43.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于施工发承包投标报价的编制,下列做法正确的是A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以设计图纸特征为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B P193~19944.施工招标工程量清单中,应由投标人自主报价的其他项目是;A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价答案：D P19845.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是A.联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金答案：D P20346.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是;A. 投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析答案：D P20447.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国内投标人有%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国内甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评价标为万美元答案：D P20648.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格,经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格,否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准答案：A P20549.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是A.交钥匙总承包总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用答案：C P21651.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是A.清标B.审标C.评标D.定标答案：C P22252.为合理划分发承包双方的合同风险,对于招标工程;在施工合同中约定的基准日期一般为;A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天答案：A P22753.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,中标人投标报价浮动率的计算公式是;A.1-中标价/招标控制价×100%B.1-中标价/施工图预算×100%C.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价×100%D.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算×100%答案：C P22854.某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡,施工中由于设计变更调减为3000㎡,该项目招标控制价综合单价为600元/㎡,投标报价为450元/㎡;合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整;若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为万元;答案：A P23055.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额;调价因素及有关数据见下表;某月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为万元;答案：B P23256.根据标准准施工招标文件2007年版通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误答案：D P23857.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是;A.发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证答案：D P24358.某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日;承包人可向发包人索赔的人工费为元;答案：C P24259.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿答案：B P24360.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于工程计量,下列说法中正确的是A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A P24561.关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B,采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C. 预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关答案：D P24662.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款答案：A P24863.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人正确的做法是;A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押货款D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息答案：D P25164.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是;A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提岀索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止答案：D P25365.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径,下列关于调解的说法中正确是A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认后终止答案：C P25466.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理答案：C P25667.根据建设项目工程总成本合同示范文本试行GF-2011-0216,下列变更事项,属于采购变更的是A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整答案：B P26168.根据 FIDIC施工合同文件1999版通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是A.每次期中支付时扣留%~5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保留金答案：C P27369.根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应当具备的条件包括;A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C.竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书答案：D P27570.下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况答案：B P28171.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用如下表所示;则K车间应分摊的建设单位管理费为答案：C P29172.关于工程质量保证金,下列说法中正确的是;A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的,预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年答案：B P294二、多项选择题共24题,每题2分;每题的备选顶中,有2个或2个以符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分73.计算设备进环节增值税时,作为计算基数的计税价格包括A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税答案：BDE P774.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有A.仪器仪表使用B.工具用具使用C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费答案：BDE P1175.国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括等A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额答案：AD P2176.下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有A.土地补偿费B.安置补助费C.搬迁补助费D.土地管理费E.土地转让金答案：ABD P2477.根据分部组合计价原理,单位工程可依据等的不同分解为分部工程;A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.材料E.工序答案：ABC P3478.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于工程量清单计价的有关要求,下列说法中正确的有A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下,必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性清单编制人负责答案：BC P4179.根据建设工程工程量清单计价规范GB-50500-2013,关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有;A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时,其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的,应取整数答案：ABE P4580.下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间答案：ACE P5481.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费答案：ACE P7482.确定预算定额人工工日消耗量过程中,应计入其他用工的有;A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增减计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工答案：BD P7983.下列工程造价指数中,用平均数指数形式编制的总指数有A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器价格指数C.建筑安装工程价格指数。
2017全国造价员考试复习试题附答案解析[全考点]
![2017全国造价员考试复习试题附答案解析[全考点]](https://img.taocdn.com/s3/m/e8c5a63716fc700aba68fc30.png)
2016年全国造价员考试复习题附答案(全考点)阶段一单选题：1、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为( )A 106B 112C 124D 1302、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )A 预计职能B 决定职能C 调整职能D 评价职能3、建筑安装工程费用构成为( )A 直接费、间接费、利税、规费B 工料机、措施费、规费、利润C 直接费、间接费、利润、税金D 工料机、技术措施费、规费、利润4、建筑安装工程费用构成中的税金由( )A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后( )个月内，申请初始注册。
A 一B 二C 三D 四7、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )A 大量性B 巨大性C 层次性D 差别性8、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到( )万元。
A560B620C635.3D6609、在财务评价指标体系中，静态指标有( )A投资利润率B静态投资利润率C静态资本回报率D贷款偿还期10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数 F—功能 C—成本，其表达式应是( )A V=C/FB V=F/C+1C V=F/CD V=F+1/C多选题：1、有效控制造价应体现以下原则A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段D 主动控制，以取得令人满意的结果E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款2、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有A 建设工程造价是项目决策的依据B 建设工程造价是筹集建设资金的依据C 建设工程造价是总分包的依据D 建设工程造价是计算材料用量的依据E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标3、现金流量图作法有A 以水平线表示时间标度B 箭头表示现金流动的方向C 箭头向下表示现金流入D 箭头向上表示现金流出E 现金流量图与分析的角度有关4、以下是提高价值的途径A 提高功能、降低成本B 功能不变、成本下降C 功能略降、成本大降D 成本略增、功能大增E 成本不变，提高功能5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同C 项目划分不同D 工程量计算规则不同E 风险分担不同正确答案：1、C2、D3、C4、A5、A6、C7、C8、C9、A 10、C1、ABE2、BCD3、ABE4、ABCDE5、BCDE2013年造价员考试练习题及答案61、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。
2017年造价工程师真题及答案Word版
2017年造价工程师《工程计价》考试真题一、单项选择题1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是()A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案：C P12、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。
用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。
A、3.366B、3.370C、3.376D、3.876答案：C P43、进口设备的原价是指进口设备的()A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B P54、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。
已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。
该工程的结算造价应为()万元。
A、6198.0B、6201.6C、6204.8D、6208.8答案：D P145、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是()A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B、工人的安全防护用品的购置费用C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费D、建筑物的临时保护设施费答案：B P166、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B、材料的预涨费计入管理费C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D、******答案：C P217、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是()A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A P248、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C P279、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。
造价员考试-试题集(含答案)
造价员资格考试历年试题集(一)判断题：1．设计概算是由施工单位根据初步设计或扩大初步设计图纸等而编制的。
（）2．国家审批项目建议书主要依据设计概算。
（）3．每个建设项目当它的初步设计和概算文件未经批准时，也能列入基本建设年度计划。
（）4．在编制建设工程概预算时，应首先编制建设项目的总概算书。
（）5．根据建设工程项目建设的顺序，建设工程概预算的内容为投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、施工预算、工程结算和竣工决算。
（）6．所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中，所投入的全部费用的总和。
（）7．一般来说，由投资估算和概算这两个经济文件所确定的建设工程费用与由竣工决算所确定的建设工程费用是一致的，没有区别。
（）8．实行定额的目的是为了力求用最少的人力、物力和财力的消耗生产出符合质量标准的建筑产品，取得最好经济效益。
（）9．劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的企业退休、离休和1年以上病员的工资，以及按上述职工工资提取的职工福利基金。
（）10．建筑企业的利润总额是由经营利润和法定利润组成的，（）其中经营利润是指建筑产品价格与预算成本的差额。
（）学易网提供11．当拟建工程项目的初步设计文件具有一定深度，基本上能够按初步设计的平、立、剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采用概算定额编制建设工程概算。
（）12．建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位，以整个建筑物为依据的定额。
（）13．用类似工程预算编制概算，受地区不同限制要进行调整。
（）14．税金由国家统一规定，即它不因地区不同而在价值上产生差别。
（）15．当建设工程概算造价、单方造价指标计算出来后，就可编制建设工程概算书，以供各单位有关部门使用。
（）16．设计单位编制的设计概算文件，经过建设主管机关批准后就成为国家控制工程拨款或贷款的最高基本限额。
（）17．工程间接费用随地区不同，其收取标准也不同。
（）18．施工预算的编制方法一般有“实物法”和“实物金额法”两种，“实物金额法”是目前普遍采用的一种方法。
2017年造价师考试造价管理备考：工程造价相关概念考试试卷
2017年造价师考试造价管理备考：工程造价相关概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、关于承包商提出的延误的索赔，下列说法正确的是__。
A．属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿B．属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期C．由于特殊反常的天气，只能延长工期，但不能给予费用补偿D．由于工人罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期2、不属于基础与墙(柱)身分界__。
A．有地下室的按地下室内设计地坪为界B．以设计室内地坪为界C．石勒脚与石墙身以设计室外地坪为界D．砖围墙以设计室外地坪为界3、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是__。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术影响大的项目4、下面可实行分段结算的工程是__。
A．单项工程B．单位工程C．分部工程D．当年开工但当年不能峻工的单项工程或单位工程E．(当年开工但当年不能竣工的单项工程或单位工程)5、辉绿岩板和管材衬里是由辉绿岩石熔融铸成的，它的主要成分是（），是一种黑色的质地密实的材料。
A．二氧化硫B．人造石墨C．硅质胶泥D．二氧化硅6、当进行工程保修金的预留时，通常当工程款拨付累计额达到该建筑安装工程造价__时，停止支付。
A．90%～95%B．93%～95%C．95%～97%D．97%～99%7、单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小，一般开办费约占工程价格的__。
A．5%～10%B．10%～15%C．10%～20%D．20%～25%8、适用于公路工程的土方碾压、垫层、基层、底基层的各种构料碾压的是__。
A．光轮压路机B．轮胎压路机C．振动压路机D．静力压路机9、在投资项目经济评价中进行敏感分析时，如果要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，可选用的分析指标是__。
A．净现值B．投资收益率C．内部收益率D．借款偿还期10、斜齿轮式减速器用于运行速度在（）以下的电梯。
2017造价师《案例分析》真题及答案(完整版)
2017 造价师《案例分析》真题及答案完整版试题一：（20 分）某城市想建设一条免费通行的道路工程，与项自相关的信息如下：1.想据项目的设计方案及投资估算。
该项目建设投资为 100000 万元，建设期 2 年，建设投资全部行程固定资产。
2.该项目拟采用 PPP 模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的 30%，其中，社会资本出资人出资 90%，占项目公司股权 90%；政府出资 10%，占项目公司股权 10%。
政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为 6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后 10 年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用（通车）后，前 10 年年均支出费用 2500 万元，后 10 年年均支出费用 4000 万元，用于项目公司经营、项目维护和修理。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有，预让广告业务收入每年为 800 万元。
5.固定资产采用直线法折旧：项目公司适用的企业所得税税率为 25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP 项目合同约定，项目投入使阴（通车）后连续 20 年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项日公司的投资回报。
项目通车 20 年后，项目公司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
2.列式计算项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本金和利息。
3.列式计算项目投入使用第 1 年的总成本费用。
4.项目投入使用第 1 年，政府给予项目公司的款须至少达到多少万元时，项目公司才能除广告收益外不依赖其他资金来源，仍满足项目运营和还款要求？5.若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的最低要求为：以贷款偿还完成后的正常年份的数据计算不低于 12%，则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为多少万元？（计算结果保留两位小数）参考答案：1.建设期贷款额100000×70%=70000（万元）第 1 年建设期贷款利息=70000×50%×0.5×6%=1050（万元）第 2 年建设期贷款利息=（1050+70000×50%+70000×50%×0.5）×6%=3213（万元）建设期贷款利息=1050+3213=4263（万元）固定资产投资额=100000+4263=104263（万元）2.采用等额还本付息项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本利和=（70000+4263）（A/P，6%，10）=10089.96（万元）项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的利息=（70000+4263）×6%=4455.78（万元）项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本金=10089.96-4455.78=5634.18（万元）3.政府出资=100000×30%×10%=3000（万元）固定资产折旧费=（104263-3000）/20=5063.15（万元）总成本费用=经营成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资=2500+5063.15+4455.78=12018.93（万元） 4.设政府给予的补贴应至少为 X 万元。
2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案
2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案一、单项选择题(共60小题,每题1分,每题的备选项中，只有1个最符合题意.)1。
建设项目的造价是指项目总投资中的（）。
P3A。
固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C。
建筑安装工程费与设备费之和D.固定资产投资总额答案：D解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。
从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。
2。
政府部门，行业协会,建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作,共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）P4A。
全过程造价管理B。
全方位造价管理C。
全寿命期造价管理D。
全要素造价管理答案：B解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点.3。
根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。
P12A。
1B。
2C。
3D.4答案：C解析：考查法律责任，常规考点.隐瞒的1年内；欺骗的3年内。
4。
根据《工程造价咨询企业管理办法》,工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的,由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（)以下的罚款。
P17A。
5000元B。
1万元C.2万元D.3万元答案:B解析：考查法律责任中经营违规责任。
5。
美国建造师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列,用于财务管理表格的是()。
P23A。
C系列B。
D系列C。
F系列D。
G系列答案：C解析：考查国际常见的合同文本:FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。
6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。
P25A。
1B。
2C.3D。
6答案：A解析：考查建筑工程施工许可,常规考点.7。
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。
P31A.工程交付使用B。
竣工审计通过C。
工程价款结清D。
竣工验收合格答案：D解析：考查工程质量保修，常规考点。
造价员考试试题及答案
造价员考试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪个选项不是造价员的职责？（）A. 编制工程量清单B. 编制工程预算C. 审核工程结算D. 设计施工图纸答案：D2. 以下哪个属于直接工程费？（）A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 所有以上选项答案：D3. 以下哪个选项不属于建筑安装工程费用？（）A. 直接费B. 间接费C. 利润D. 税金答案：D4. 在工程量清单中，以下哪个项目通常不采用综合单价计价？（）A. 混凝土结构B. 钢筋工程C. 装饰工程D. 土方工程答案：D5. 以下哪个选项属于工程量清单编制的依据？（）A. 设计图纸B. 施工合同C. 招标文件D. 所有以上选项答案：D6. 以下哪个选项不属于工程预算编制的方法？（）A. 按照工程量清单计价B. 按照平方米计价C. 按照立方米计价D. 按照工程部位计价答案：D7. 以下哪个选项是施工图预算编制的依据？（）A. 设计图纸B. 工程量清单C. 招标文件D. 施工合同答案：A8. 以下哪个选项不属于建筑安装工程费用中的间接费？（）A. 管理费B. 财务费C. 营业税D. 安全文明施工费答案：C9. 在工程结算中，以下哪个选项不属于合同内工程量？（）A. 设计变更B. 工程签证C. 招标文件D. 施工图纸答案：C10. 以下哪个选项不属于造价员应具备的专业知识？（）A. 建筑施工技术B. 工程经济C. 建筑材料D. 心理学答案：D二、判断题（每题2分，共20分）11. 工程量清单是工程造价计价的基础，是编制工程预算、招标投标、工程结算的重要依据。
（）答案：正确12. 工程预算是工程造价的重要组成部分，是控制工程造价的主要手段。
（）答案：正确13. 造价员在编制工程预算时，可以不考虑市场价格波动对工程造价的影响。
（）答案：错误14. 工程量清单编制过程中，应按照设计图纸、施工规范、工程量计算规则等要求进行。
（）答案：正确15. 造价员在编制工程结算时，应依据合同条款、工程量清单、施工图纸等文件进行。
2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案(完整版)
2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案（全）一、单项选择题（共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P12.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P63.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。
关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
A.2386.8B.2176.0C.2362.0D.2352.6答案：B P74.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P145.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费答案：A P116.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案：B P207.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。
A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案：A P268.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A P299.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
2017年造价工程师考试造价管理-真题及答案全已打印
2017年it价工程师考试《览价管理》真题及答案一、单项选择题(共6 0小題，每题1分，毎題的备选顶中，只有1个最符合ito )1. 建设项目的造价是指项目总投资中的()O P3A. EI定资产与潦动资产投资之和B准弟安装工程投资C. 建疑安装工相皺与i殳备眾之和D. 固定资产投资总額2. 政府®n, li业协会,建设单位、18工单位及咨询机构通过怵调工作，ft同完fit工程造价控斛务，属于建设工程全面造价管理中的()P4A. 全过程造价管理B. 全方位造价管理C. 全寿命期造价管理D. 全要索造价管理3. 根据《谨册造价师管理办进》，以欺皤收目取得造价工程师注冊被撤舗的，()年不得再次申请注册。
P12A. 1B. 2C. 3D. 44•根据《iffgffr咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质址书变更手续的，由资质许可机关责令限期亦連，逾期不办理的，可他以()W下的PI款。
P17A. 5000 元B. 1 Jj元C. 2万元D. 3 JJ 元5.美国建谴师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于財务管理表18 的是()o P23A. C系列B. D系列C. F系列D. G系列6•根据《建筑法》在建的建弟工样因故中止施工的，建设单位应当自中止»ie ( ) t月，向发证柄关报告。
P25A. 1B. 2C. 3D. 67•根据《建设it?®量管理条例》，建设ism保修期自（）之日起廿算。
P31A. 工程交付便用B•竣工审it通过C. 工程价款结淸D. ®I»收合格&根据《招投标袪》，对于依袪必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件藪止之日止，最短不得少于（）日。
P37A. 10B. 20C. 30D. 609•根据《招标投标进实施条例》，招标文件中要求中标人提交股约保证金的，保证金不得超过中标合间金额的0-P44A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%10•根据《会同法》关于要约和承诺的鋭茨,正确的是0P47A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B•承诺的容应当与要约的容一致C. 要约施请是合冋应立的必经过程的通銀应当在要约愉定的承诺期限內到达要约人11•根稠《合间法》，执行改府定价或政府指导价的合间时，对于逾期交付标的物的处置方氏是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017造价员考试复习题真题选编（三）真题选编一、单项选择题1.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( C )小时可调整合同价款。
A.6B.12C.8D.102.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用( C ) 合同。
A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金3.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( A )。
A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.了础合同当事人在法定范围内自行定4.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求( D )撤销该合同。
A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院5.施工合同文件正确的解释顺序是( C )。
A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是( D )。
A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书C.工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范D.协议书—投标书—通用条款—专用条款7.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前( B )天内预付工程备料款。
A.10B.7C.15D.208.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担( D )责任。
A.各自B.独自C.共同D.连带9.《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列( C )不是附件的组成部分。
A.承包人承揽工程项目一览表B.发包人供应材料设备一览表C.工程量清单D.工程质量保修书10.在合同解释中优先于其他文件的是( D )。
A .双方往来函件 B.中标人投标时递交的主要技术和文件C .合同价格条款 D.合同补遗或合同谈判纪要11.关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是( A )。
A.当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C.当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D.当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉二、多项选择题1.承包人具有( ABC )情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A.将承包的建设工程非法转包的B.将承包的建设工程违法分包的C.己经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D.超越资质等级承包的E.工期延误的2.按计价方式划分合同形式，一般分为( ABE )。
A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定费率合同E.单价合同3.按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为( BCE )。
A.目标合同 B.单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同E.工程总包合同题库精选一、单项选择题1.当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
其中建设工程合同应当采( )。
A.书面形式B.口头形式C.数据电文形式D.其他形式 2.合同订立过程必须经过的程序是( )。
A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证3.当事人采用( )形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
A.合同书B.口头C.信件D.数据电文4.下列选项中，对合同成立和合同生效的相关内容叙述不正确的是( )。
A.合同生效与合同成立是两个不同的概念B.合同生效的判断依据是承诺是否生效C.合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力D.合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见5.根据我国《民法通则》，限制民事行为能力人是指( )，以及不能完全辨认自己行为的精神病人。
A.10周岁以上不满12周岁的未成年人B.10周岁以上不满14周岁的未成人C.10周岁以上不满l6周岁的未成年人D.10周岁以上不满18周岁的未成人6.根据我国《民法通则》，与限制民事行为能力人订立合同的相对人可似催告法定代理人在( )个月内予以追认。
A. 一B.两C.三D.四7·债权人领取提存物的权利期限为( )年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.两B.三C.四D.五8.当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。
债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。
收受定金的一方不履行约定的债务的( )。
A.应当双倍返还定金B.无权要求返还定金C.应当返还定金D.无需返还定金9.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。
A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.既适用违约金条款，又适用定金条款D.可以选择适用违约全或定金条款10.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施生分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关( )的规定。
A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务11.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保过D.合同担保书12.建设工程施工合同的总纲性法律文件是( )。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件13.招标文件内容申的( )作为合同文件的组成部分，是承包商报价莉立程实施的最重要依据。
A.合同条件B.业主要求C.投标书格式D.投标人须知14.对EPC 总承包合同文件内容的优先次序叙述正确的是( )。
A.合同通用条件优于合同专用条件B.投标书优于合同协议书C.业主要求优于投标书D.合同专用条件优于合同协议书15.分包人应当按照协议书约定的日期开工。
当分包人不能按时开工，应在约定开工期前 ( )天向承包人提出延期开工要求,并陈述理由。
A.3B.5C.7D.1016.当承包人接到分包人关于延期开工请求后的( )小时内给予同意或否决的答复，超过规定时间未予答复，则视为同意分包人延期开工的要求。
A.12B.24C.36D.4817.因非分包人的原因而使分包工程不能按期开工,承包人除应以书面形式通知分包人推迟开工日期外，还应做的工作有( )。
A.赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期相应顺延B.不赔偿分包人延期开工造成的损失，但合同工期相应顺延C.只赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期不顺延D.不赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期也不顺延18.无论是发包人组织的验收还是承包人组织的验收,只要验收合格，竣工日期为( )之日。
A.分包人提交修复后的竣工报告B.分包人提交竣工验收报告C.承包人接受竣工验收报告D.承包人向发包人移交竣工验收报告19.劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进行验收，验收时( )。
A.需请工程师参加，也必须等主合同工程全部竣工后再验收B.需请工程师参加，但不必等主合同工程全部竣工后再验收C.无需请工程师参加，但必须等主合同工程全部竣工后再验收D.无需请工程师参加，也不必等主合同工程全部竣工后再验收20.如果项目的规模较小、工期较短，则合同类型的选择为( )。
A.一次性包干B.总价合同、单价合同及成本加酬金合同C.固定总价D.不宜采用总价合同21.无效合同从( )之日起无法律效力。
A.被发现无效B.合同订立C.人民法院确认无效D.仲裁机构确认无效22.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于格式条款合同的说法中正确的是( )。
A.对格式条款理解发生争议的，应接通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应由非格式条款提供方负责解释C.格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.就格式条款发生争议的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法23.工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( )。
A.③-②-①B.①-②-③C.③-①-②D.①-②-③24.根据《中华人民共和国合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。
A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定25.合同生效后，当事人发现合同对履行地点约定不明确的，应当首先采用( )确定。
A.按照合同有关条款B.协议补充的方法C.按照交易习惯D.按照订立合同时履行地26.建设工程合同是( )。
A.诺成合同、有偿合同B.实践合同、单务合同C.计划合同、有偿合同D.要式合同，单务合同27.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔承包，在合同履行过程中，如果业幸没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得里程款的支付。
这种合同计价模式属于( )。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同28.从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是( )。
A.成本加酬金合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同29.以下成本加酬金合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是( ) 。
A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.标成本加奖罚合同30.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主相承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据的标准时,为了避免投标人盲目地提高承包价款，或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用( ) 。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬合同31.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素.对业主来而言，在完成了施工图设计后进行招标，应该选择的合同类型首先是( )。
A.总价合同B.单价合同C.定额基价合同D.成本加酬同32.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是( ) 。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件33.《建设工程施工合同(示范文本》的通用条款中规定了三种可挥择的计价方式，似下不属于这三种计价方式的选项是( )。
A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同34.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承包风险范围以外的合同价款调整方法。
以上这种计价方式属于通用条款中规定( )的计价方式。