仿木栏杆合同标准版
仿木栏杆合同范本
仿木栏杆合同范本甲方（需方）：姓名：联系地址：联系电话：身份证号码：乙方（供方）：姓名：联系地址：联系电话：身份证号码：一、产品名称、规格、数量及价格产品名称：仿木栏杆规格：[具体规格]数量：[具体数量]单价：[具体价格]总价：[总价]二、质量标准1. 乙方所提供的仿木栏杆应符合国家相关标准及行业规范。
2. 产品应具备坚固、耐用、美观等特点，且与样品一致。
三、交货地点及时间1. 交货地点：[具体交货地点]2. 交货时间：[具体交货时间]四、付款方式1. 甲方应在签订本合同后的[具体日期]内，向乙方支付货款的[具体比例]作为定金。
2. 乙方在完成交货并经甲方验收合格后的[具体日期]内，甲方应支付剩余货款。
五、验收1. 甲方应在收到货物后的[具体日期]内进行验收。
2. 如甲方在验收过程中发现货物存在质量问题，应及时通知乙方，乙方应负责更换或退货。
3. 验收合格后，甲方应签署验收报告。
六、质量保证1. 乙方对所提供的仿木栏杆提供[具体质保期限]的质量保证。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任1. 如甲方未能按时支付货款，每逾期一天，应按照未付款项的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按时交货，每逾期一天，应按照货款的[具体比例]向甲方支付违约金。
3. 如双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（需方）签字：__________________日期：______年____月____日乙方（供方）签字：__________________日期：______年____月____日。
水泥防木栏杆合同
水泥防木栏杆合同甲方（购买方）：姓名：__________________联系地址：______________联系电话：______________乙方（销售方）：姓名：__________________联系地址：______________联系电话：______________一、产品详情。
1. 乙方提供的水泥仿木栏杆，那可都是精心制作的哦。
这栏杆的样式得是仿木的，看起来就像真木头一样，特别有那种自然又质朴的感觉。
每根栏杆的尺寸呢，高度大概是______厘米，宽度是______厘米，厚度为______厘米。
这个尺寸可是经过我们双方商量，最适合甲方需求的呢。
2. 颜色方面呀，甲方想要那种有点旧旧的、像是在户外风吹日晒过的木色，乙方得保证这个颜色能持久，不会轻易掉色哦。
要是掉色了，那可就像小姑娘脸上的妆花了一样，不好看啦。
二、数量与价格。
1. 甲方总共需要______根水泥仿木栏杆。
这个数量可不能少哦，就像吃饭得吃饱一样，甲方要用这些栏杆把自己的小院子或者小花园围起来，少一根都不行呢。
2. 每根栏杆的价格是______元，这个价格可是包含了材料、制作还有运输的费用呢。
乙方可不能到时候又说这个没算，那个没算，咱们都得明明白白的。
总共的价格就是数量乘以单价，也就是______元整。
这个钱呢，就像我们之间的一个小约定，大家都要遵守。
三、交货时间与地点。
1. 乙方要在______年______月______日之前把所有的水泥仿木栏杆送到甲方指定的地点。
这个时间可不能拖哦，甲方都在眼巴巴地等着呢，就像小朋友等着自己心爱的玩具一样。
要是晚了，甲方的计划可就全乱套了，就像打乱的拼图一样，很难再拼回去啦。
2. 交货地点就是甲方的______（详细地址）。
乙方要确保栏杆在运输过程中不会损坏，如果有损坏的，乙方得负责换新的。
这就像送礼物一样，总不能送个破破烂烂的东西吧。
四、质量保证。
1. 乙方要保证提供的水泥仿木栏杆质量是非常好的。
仿木栏杆合同模板
仿木栏杆合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：_______地址：_______联系方式：_______乙方（以下简称“乙方”）：_______地址：_______联系方式：_______鉴于甲方需要采购仿木栏杆，乙方同意提供甲方所需的仿木栏杆，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品名称、规格和数量1.1 产品名称：仿木栏杆1.2 产品规格：_______1.3 产品数量：_______第二条 质量标准2.1 乙方提供的仿木栏杆应符合国家相关标准和甲方要求，具备良好的使用性能和外观质量。
第三条 价格和支付方式3.1 双方协商确定仿木栏杆的总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 甲方支付定金人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，余款在货物验收合格后支付。
3.3 支付方式：_______（银行转账、现金等）第四条 交货及验收4.1 乙方应在合同约定的时间内将货物运输至甲方指定地点。
4.2 甲方应在收到货物后_______日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
4.3 如甲方对货物有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后_______日内予以解决。
第五条 售后服务5.1 乙方提供的仿木栏杆自验收合格之日起，保修期为_______年。
5.2 保修期内，如发生产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
第六条 违约责任6.1 乙方未按合同约定时间、数量交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按合同约定时间支付货款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第七条 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
仿木栏杆合同范本
仿木栏杆合同范本合同编号：_________甲方（出卖方）：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码：______________________乙方（购买方）：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码：______________________鉴于乙方有意购买甲方生产的仿木栏杆，并具备支付购买费用的能力；双方经协商一致，达成如下合同：第一条产品描述1.1 产品名称：仿木栏杆1.2 产品规格：______________________1.3 产品材质：______________________1.4 产品数量：______________________1.5 产品单价：______________________第二条交货时间2.1 甲方应在本合同签订之日起______个工作日内将产品交付乙方。
2.2 如因不可抗力等特殊原因导致交货时间延迟，甲方应及时通知乙方，并商定新的交货时间。
第三条价格和支付方式3.1 本次交易的总价款为：______________________（大写）3.2 乙方应在收到货物后______日内，将款项支付给甲方。
3.3 乙方支付款项的方式：______________________第四条质量保证4.1 甲方保证所提供的仿木栏杆符合国家质量标准和合同约定的规格要求。
4.2 如乙方在收到货物后发现产品存在质量问题，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
4.3 若产品质量问题属于甲方责任范围内，甲方应负责退换货物或进行修理。
第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定时间支付款项，应向甲方支付违约金，违约金金额为未支付款项的______%。
栏杆合同范本免费(通用8篇)
栏杆合同范本免费篇1发包方(*方)：地址：承包方(乙方)：地址：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可*、建设工程规划许可*、建设工程施工许可*、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工*件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
经*乙双方共同协商，乙方自愿承包*方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。
本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：5、合同总价：二、施工质量和验收要求1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。
2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。
3、乙方必须向*方提供相关材料出厂合格*和质检报告等质保资料。
三、付款方式合同签订后三日内，*方向乙方支付预付款________元;乙方施工完毕，经*方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。
剩下的______%作为质保金暂留*方(不计利息)，保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，*方负责一次*付清剩下的工程款。
四、成品保护乙方施工完毕，交*方工程部综合验收合格后，由*方负责看管。
未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。
经验收合格交*方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由*方自行负责。
五、安全条款1、乙方应保*安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，*方应协助乙方向第三人追责。
六、施工工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收*书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告4 2天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收*书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
做栏杆合同范本(通用22篇)
做栏杆合同范本(通用22篇)做栏杆合同范本第1篇发包方（甲方）：负责人：承包人（乙方）：负责人：根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、工程内容：3、承包方式：4、工程期限：计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。
５、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。
二、甲方权利义务1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
三、乙方权利义务1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；4、及时向甲方提出开工通知书。
承接仿木栏杆制作工程合同
承接仿木栏杆制作工程合同甲方（委托方）：____________________乙方（承接方）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行仿木栏杆制作工程事宜达成如下协议：一、工程内容及要求1.1 乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，负责仿木栏杆的设计、制作、安装和售后服务。
1.2 乙方应确保所制作的仿木栏杆质量符合国家相关标准和行业规范，不得使用劣质材料或偷工减料。
1.3 乙方应在合同约定的时间内完成工程，并确保工程质量达到甲方的验收标准。
二、工程价款及支付方式2.1 双方同意本工程的总价款为人民币______元整（大写：________________元）。
该价款已包含所有材料费、人工费、管理费等费用。
2.2 甲方应在合同签订后______天内支付乙方预付款人民币______元整（大写：________________元），占总价款的______%。
2.3 乙方在完成工程进度达到______%时，甲方应支付乙方进度款人民币______元整（大写：________________元），占总价款的______%。
2.4 乙方在工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方尾款人民币______元整（大写：________________元），占总价款的______%。
三、工期及交付时间3.1 乙方应自合同签订之日起______天内完成全部工程，并将工程交付甲方使用。
3.2 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定延期交付的时间。
除不可抗力外，乙方每逾期一天，应向甲方支付违约金千分之五的工程总价款。
四、质量保证及售后服务4.1 乙方应对所制作的仿木栏杆提供质量保证，质保期为______年。
在质保期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
4.2 乙方应提供完善的售后服务，包括定期检查、维护和保养等。
水泥仿木栏杆合同书
甲方(买方):__________________________________乙方(卖方):__________________________________本合同旨在甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，就购买和出售水泥仿木栏的事宜达成协议，特拟定本合同，以供双方共同遵守。
第一条物品的名称及规格1.物品名称:水泥仿木栏杆2.规格:长、宽、高及其他尺寸(具体尺寸见附件)。
第二条数量乙方根据甲方需求，提供水泥仿木栏杆的具体数量。
第三条质量1.乙方按国家相关标准及甲方要求进行生产，保证质量。
2.乙方在生产过程中实施严格的质量管理，确保产品合格率。
3.因乙方产品质量问题给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
第四条交货及托收1.乙方在本合同签署后__天内完成生产并进行交货。
2.交货地点:__________________________________3.甲方在交运后__天内对产品进行接收和检验。
验收标准以本合同的约定为准。
第五条价格及支付1.产品单价:_________________________________2.总价格:__________________________________3.甲方在本合同签署后__天内支付总价格的__%作为定金。
4.乙方完成产品制造及运输，到达甲方指定地点后，甲方支付剩余金额。
5.付款方式:__________________________________第六条保证及责任1.乙方提供产品__年的保修期。
在保修期内发生质量问题时，乙方可免费修理或更换。
2.保修期后，乙方提供付费维修服务。
3.乙方收到甲方的维修请求后，在__天内回复。
第七条违约责任1.甲方超过约定支付期限的，可以支付滞纳金。
2.乙方超过约定的货币或设置期限时，可支付滞期费。
3.因乙方产品质量问题给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
第八条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方友好协商解决。
协商不成的，可以向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仿木栏杆安装施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其化有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲方、乙方友好协商，
就事宜，依据国家法律、法规的规定签定本合同。
一、工程概况
1、项目名称：。
2、工程地点：
3、工程承包内容：
4、生产日期：本协议定于年月日生产。
5、完工日期：本协议定于年月日完工。
三、付款方式
1、签订合同甲方支付乙方总工程款的30%作为定金，即人民币￥元。
（大
写：）
2、材料进场安装至工程总量的70%，甲方向乙方支付至工程总价款的60% ，即
人民币￥元。
（大写：）
3、工程完工3天内，甲方向乙方支付至工程总价款的97% ，即人民币￥元。
（大写：）
4、工程完工30天内，甲方向乙方支付至工程总价款的100% 。
四、甲乙双方责任：
甲方责任：
. 1、甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延且甲方按合同价款每日万
分之五向乙方支付违约金，并赔偿停工、窝工损失。
停工超过三十日，乙方有权解除本合同。
2、合同签订后，甲方不得擅自变更设计方案和工程量或终止本合同；否则，甲方应对给乙
方造成的损失承担相应的赔偿责任。
3、按乙方现有栏杆款式（详见附件）生产施工，按乙方提供的样板经甲方同意后，按样板
制作及验收。
乙方责任：
1、遵守国家、当地有关政策、规定和甲方的有关规章制度。
2、保质保量按时完成本项目。
五、下列情况，乙方工期可相应顺延
1、甲方未能履行本协议规定之责任；
2、不属包干系数范围内设计方案重大变更，致使设计方案改变令施工无法进行而影响进度；
3、在施工生产过程中，因间歇性停水停电达4小时以上，影响工程进度；
4、因在生产施工过程中，气温低于5。
C、下雨或风力大于4级而影响进度；
5、因甲方未按协议规定时间支付款而影响进度。
6、人力不可抗拒的因素；
六、违约责任
1、甲方未按本协议规定的时间内支付工程应付款，每延期一日，按合同总额的万分之三
支付违约金给乙方。
2、由乙方原因造成的工期延误，材料原因等则由乙方承担所有责任。
每延期一日，按合同
总额的万分之三支付违约金给甲方。
3、双方均有违约行为，可以协商解决。
协商不成的，按实际损失相互赔偿。
4、赔偿额度不超过本合同的总额。
七、工程停建或缓建
8.1 本合同的建设工程项目无论以何种原因停建或缓建后，甲方均不得以任何理由对乙方所做
工程拒绝结算。
8.2 甲方应按本合同约定对乙方所做工程进行结算。
在结算结束后十日内，甲方应支付乙方已
做工程的所有价款，逾期不支付的，按本合同款承担违约责任。
八、议解决方式
双方在合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，向甲方主管部门提出调解，调解不成，任何一方可以向有关部门诉讼。
九、双方约定其他事项
本合同条款未尽事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行的有关会议决定的会议纪要或补充协议是本合同的组成部分。
十、合同生效及终止
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收合格，结清工程款后自动失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约代表人：签约代表人：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月。