XX医院装修合同(样板)
医院装修包工合同范本
医院装修包工合同范本1. 合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方：[医院名称] 营业执照注册号：[注册号] 法定代表人：[法定代表人姓名] 地址：[医院地址]乙方：[装修公司名称] 营业执照注册号：[注册号] 法定代表人：[法定代表人姓名] 地址：[装修公司地址]2. 合同目的本合同的目的是为了明确甲方与乙方之间关于医院装修的包工合作事项，确保双方的权益，加强合作，共同完成医院的装修项目。
3. 包工范围甲方委托乙方完成以下装修工程：1.[列举具体装修项目]2.[列举具体装修项目]4. 工程进度1.乙方应在合同签订后X日内开工，工期为X 天，具体工期可根据实际情况协商调整。
2.工程进度应按照甲方要求的时间节点进行，乙方应保证按时完成装修工程。
5. 工程质量与验收1.乙方应保证所提供的所有材料和设备符合相关标准，并按照甲方要求进行安装和使用。
2.甲方有权对装修工程进行验收，乙方需配合并修正任何不符合要求的部分。
3.如经验收发现存在质量问题，乙方应在X日内对其进行整改。
4.经甲方验收合格后，乙方须提供工程质量保证期为X个月。
6. 费用与支付1.本工程总造价为人民币X元。
2.甲方应在合同签订后支付首付款X%，余款在工程验收合格后十个工作日内支付。
3.如工期超过约定时间，乙方需承担超时责任，每超出X天，甲方有权扣除合同价款的X%作为违约金。
4.发生任何额外费用的情况，乙方应提前向甲方报备并经甲方同意方可实施。
7. 违约责任1.如果发生以下情况，视为乙方违约：–未按合同约定时间开工或未按时完成装修工程；–使用劣质材料或不符合相关标准的设备；–超过约定工期未能整改质量问题；–未经甲方同意擅自增加费用；2.如甲方违约，乙方有权要求违约金或采取其他合法手段进行维权。
8. 保密条款双方保证在合作期间和合同终止后对涉及到的商业机密和技术资料进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露或使用。
9. 合同变更与解除1.如因不可抗力或其他不可预见原因影响双方履行合同，应及时协商解决，并书面确认。
医院装修合同范本3篇
医院装修合同范本3篇篇一医院装修合同范本甲方（医院）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（装修公司）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________医院装修工程。
2. 工程地点：_______________________。
3. 工程内容：具体装修内容详见附件一《装修工程清单》。
4. 工程期限：自合同生效之日起______个日历天内完成装修工程。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：_______________________元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付工程价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水电等基础条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和进度；（2）遵守施工现场的管理规定，文明施工；（3）负责施工过程中的安全保障，如发生安全事故，承担相应责任。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
医院装饰装修合同模板
医院装饰装修合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！医院装饰装修合同模板甲方（以下简称医院）：【医院全称】乙方（以下简称乙方）：【乙方全称】鉴于医院需要进行装饰装修工程，经双方友好协商，就医院装饰装修工程达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：【工程名称】1.2 工程地点：【工程地点】1.3 工程规模：【工程规模】1.4 工程内容：【工程内容】二、工程总价2.1 双方确认，本工程总价为人民币【总价】元整（大写：【总价】元整），上述价款包括工程设计费、材料费、施工费、监理费、税费等一切与工程相关的费用。
三、付款方式3.1 双方约定，工程进度按照双方约定的节点进行付款，具体付款比例和时间双方另行协商确定。
四、施工期限4.1 双方确认，本工程工期自【开工日期】起至【竣工日期】止，工期共计【工期天数】天。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，保证工程质量。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家的法律法规，不得以任何形式进行违法经营活动。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（医院）：【医院全称】乙方（施工方）：【乙方全称】签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改和完善上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
在签订正式合同之前，建议您咨询专业律师意见。
祝您顺利完成装饰装修工程！。
医院装修装饰合同范本
医院装修装饰合同范本一、合同双方甲方（委托方）：_______医院乙方（承包方）：_______装饰工程有限公司二、工程概况1. 工程名称：_______医院装修装饰工程2. 工程地点：_______3. 工程范围：包括但不限于室内装修、水电改造、墙面涂料、地板铺设、照明安装等（具体工程内容见附件一：工程详细清单）4. 工程面积：_______平方米5. 工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止三、工程费用1. 工程总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_______%作为预付款；进度款：根据工程进度，甲方按阶段支付乙方已完成工程量的_______%；尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程总造价的_______%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和行业标准以及甲方的要求进行施工。
2. 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无偿返工，直至达到约定标准。
3. 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、工程变更1. 工程过程中如需变更，双方应签订书面变更协议。
2. 因变更导致工程量增加或减少的，相应费用应按照合同约定的价格进行调整。
六、工程验收1. 工程完工后，乙方应书面通知甲方验收。
2. 甲方应在接到通知后_______日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签订工程验收合格证书。
七、违约责任1. 任何一方违反合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
医院装修全包合同模板
医院装修全包合同模板[标题] 医院装修全包合同模板合同编号： [编号]本合同由以下各方于 [日期] 签署：甲方： [医院名称]地址： [医院地址]联系人： [联系人姓名]电话： [联系人电话]乙方： [装修公司名称]地址： [装修公司地址]联系人： [联系人姓名]电话： [联系人电话]鉴于甲方拟对医院进行装修，乙方具备丰富的装修经验和专业技术，双方达成以下协议：第一条：装修工程范围1.1 甲方授权乙方根据医院的装修要求，以全包形式对医院进行装修工程。
1.2 装修工程包括但不限于以下内容：a) 室内装修设计与施工b) 墙体和地面处理c) 水电安装和维修d) 空调系统安装e) 照明和插座安装f) 消防设施安装g) 其他装修工程（根据实际需求补充）第二条：合同价格与支付方式2.1 双方约定本装修工程总价为 [金额]，币种为 [币种]。
2.2 乙方可以按以下方式收取费用：a) 预付定金： [金额]，于签订合同后 [天数] 内支付；b) 工程进度款：根据工程进度支付相应款项，具体进度和款项比例见附表；c) 最终清算款：全部工程完工后，甲方在 [天数] 内支付剩余款项。
第三条：工期与验收3.1 乙方将按工期计划进行装修工程，约定工期为 [天数]，自工程开工之日起计算。
3.2 乙方应按质按量完成装修工程并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。
3.3 工程完工后，甲方有权进行验收。
若工程存在质量问题或未按合同约定进行，乙方应尽快修复或改正。
第四条：合同变更和终止4.1 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同。
4.2 若双方协商一致需要变更合同内容，应以书面形式进行，并签署补充协议。
4.3 如遇不可抗力等无法实施装修工程的情况，双方可以协商解除合同。
第五条：争议解决5.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方可向所在地法院提起诉讼。
第六条：附则6.1 本合同正本一式 [份数]，甲乙双方各持 [份数] 份。
医院装修合同6篇
医院装修合同6篇第1篇示例：医院装修合同甲方：医院名称乙方：装修公司名称鉴于甲方打算对医院进行装修，为保证装修工程的质量和按时完工，甲乙双方本着平等自愿、公平合法的原则，经友好协商一致，达成以下合同：一、装修工程范围1.1 甲方委托乙方对医院进行装修工程，包括但不限于门诊部、住院部、手术室、检验室等区域的装修设计和施工。
1.2 装修工程包括建筑设计、工程测量、材料采购、施工、工程监理等内容。
1.3 乙方应当根据甲方的需求和要求，提供合理的装修方案和设计，并在施工过程中严格按照甲方的要求进行施工。
二、装修工程标准2.1 装修工程应符合国家相关建筑规范和医院卫生标准，严格遵守相关法律法规。
2.2 装修材料的选择应符合环保要求，保证装修后的空气质量达标。
2.3 装修工程应保证安全性和耐久性，不得存在影响使用功能和医疗卫生安全的隐患。
三、施工期限和工程质量3.1 施工期限：乙方应在签订合同之日起计算，按照合同约定的时间节点进行工程施工的进度安排，保证按时完工。
3.2 工程质量：乙方应严格遵守施工要求和施工标准，确保工程质量符合甲方的要求。
3.3 如因乙方原因导致工程质量不合格或无法按时完工，乙方应负责承担相应的违约责任。
四、装修费用4.1 装修费用总额为人民币（具体金额），甲方应根据实际工程施工情况，按照合同约定的付款方式和进度及时支付装修款项。
4.2 若因甲方原因导致付款延迟或不全，甲方应承担相应的违约责任，乙方有权暂停施工并要求甲方赔偿损失。
五、保修期5.1 乙方施工完成后，应对相关装修工程进行保修，保修期为（具体时间），在保修期内，如出现质量问题，乙方应及时进行修理和维护。
5.2 若装修工程在保修期内出现质量问题，乙方应承担相应的修理费用，除非是因为甲方的不当使用或其他原因导致的损坏。
六、违约与争议解决6.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 双方发生争议时，应本着友好协商的原则解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。
医院诊室装修合同样本
医院诊室装修合同样本一、当事人甲方：（医院名称）乙方：（装修公司名称）二、合同目的本合同旨在确立甲方与乙方之间的装修合作关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
三、装修项目1. 装修范围：甲方委托乙方对医院诊室进行装修，包括但不限于墙面装修、天花板装修、地板装修、门窗装修等。
2. 装修工期：双方约定整个装修工程的完工时间为（具体日期）。
3. 装修预算：甲方与乙方就装修项目达成一致，预计总投资金额为（具体金额）。
四、合同条款1. 责任与义务（1）甲方责任：提供必要的文件资料及装修要求，提供合理的装修预算，按时支付装修款项。
（2）乙方责任：合理安排施工队伍，按照甲方的要求进行装修工程，确保施工质量及时完成工程。
2. 施工规范（1）施工要符合相关法律法规的要求，甲方的设备安装要符合行业标准。
（2）施工现场要有专人监管，确保施工安全，保护医院的其他设施不受损害。
3. 付款方式（1）甲方应根据装修进度及时支付相应款项。
（2）付款方式可以选择一次性支付或分期支付，但应在签订合同时明确约定。
4. 违约责任（1）如甲方未按时支付款项，甲方应向乙方支付逾期款项的违约金，违约金的计算标准为款项总额的（具体百分比）。
（2）如乙方未按时完成装修工程或工程质量不符合甲方要求，乙方应承担违约责任，包括赔偿损失等。
5. 不可抗力由于不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争、恶劣气候等情况，导致双方无法履行合同约定的，不构成违约，双方互不承担违约责任。
6. 保密条款双方承诺对本合同的内容及相关商业秘密保密，并在合同履行结束后继续履行保密义务。
7. 争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方盖章生效，有效期为（具体天数）。
3. 本合同的修改、补充及附件的变更，须双方协商一致并以书面形式确认。
医院装修合同范本（二篇）
医院装修合同范本甲方：（委托方）地址：乙方：（承包方）地址：鉴于甲方拥有（医院名称）的所有权并计划对该医院进行装修工程，甲乙双方基于友好合作的原则，本着公平、公正的原则订立本合同。
双方达成如下协议：第一条工程概况1.1 甲方将委托乙方对（医院名称）进行装修工程，包括但不限于室内装修、设备安装等。
1.2 装修工程的总投资额为（填写金额）人民币（以下简称“元”），具体施工内容及工期双方另行协商确定。
第二条装修期限2.1 装修工程的计划开始日期为（填写日期），计划结束日期为（填写日期）。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致装修工期无法按照原计划完成，乙方应立即通知甲方并双方协商延长工期的事宜。
第三条工程负责人3.1 乙方应指派专门的项目经理或工程负责人负责监督、管理装修工程。
3.2 乙方的工程负责人应具备相关的从业资格，并由乙方向甲方提供相应的证明文件。
3.3 工程负责人应协调、监督并确保装修工程的进度和质量。
第四条工程款支付4.1 甲方应按照双方协商确定的款项支付计划按时支付工程款。
4.2 工程款的支付方式为（自行填写：全款支付/分期支付/阶段性支付等），具体金额及支付日期双方另行协商确定。
4.3 如甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工，并可要求甲方支付拖欠的工程款及相关赔偿。
第五条施工质量及保修5.1 乙方应按照相关国家标准和设计方案的要求进行装修工程，保证工程质量符合相关规定。
5.2 装修工程的质量保证期为（填写月数）个月，自施工结束之日起计算。
5.3 在质量保证期内，如发现装修工程存在质量问题，甲方有权通知乙方进行整改或修复，乙方应在收到通知后及时采取措施，并承担相应的费用。
第六条变更和索赔6.1 如在装修过程中，甲方需要对装修方案进行变更，应及时与乙方协商变更事宜。
6.2 如因甲方的变更请求导致工期延长或额外费用产生，甲方应与乙方协商确定变更费用及延期事宜。
6.3 在施工过程中，如发生因甲方原因或不可抗力等特殊情况导致工程不能按时完成、工期延长或费用增加的，双方应及时协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同第一部分：合同协议书发包人（全称）：固镇县中医院承包人（全称）：王淼依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：导管室改建及装修工程地点：固镇县中医院二、工程承包范围及承包方式承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干，措施项目按合价包干。
三、质量标准：一、根据机房要求工程特点，我方首先对原土建部分是否存在不符合图纸设计要求的门、窗洞及墙体情况发协调函，结合设计图纸和现场踏勘的实况，以书面形式向业主提出放射科机房辐射防护进场施工前的施工准备条件函，双方现场负责人需签证。
二、在院方业主根据我方协调函内容做出响应后，经现场再一次踏勘，如果还存在不具备施工条件时，我方再以书面形式发出辐射防护项目协调书，提出具体日期，双方现场负责人签证。
如具备进场开工条件，我方正式以书面形式向业主提出进场函，提出根据施工的特殊性，向院方申请提供相关进场所需的水、电、照明及存放材料、工具、办公和施工、安装现场等。
明确进场日期，进场人数名单、项目经理、技术员等，双方现场项目负责人签证。
三、明确现场项目经理负责制，组织实施现场施工，现场安装，现场调试，现场验收及质量跟踪。
产品出厂由质检员负责检验，现场施工质量安全由技术员负责监督，施工进度由项目经理负责安排落实，现场调度和项目协调。
工程分为厂内加工制作，现场施工安装。
进场分为二次，第一次未土建部分墙体防护施工；第二次为门、窗进场后现场安装；院方设备安装调试期间进场防护性能自检。
四、进场后由我方项目经理同院方进行协商后，我方根据总工期结合院方具体要求，提出辐射防护工程项目进度表，报院方审核批复，一旦确定后，我方确保按项目施工进度表要求的时间内，按不同阶段施工安装、调试、测试的工艺要求，在保质量的前提下，完全满足施工进度要求，施工节点上只能提前，不会拖延工期（除人力不可抗拒因素，或院方改变设计等特殊原因，双方也必须及时达成以书面材料由双方现场负责签证执行）。
五、我方根据该项目工程量制定施工进度节点大致分为如下七个阶段：1、我方接到由院方发出开工令后，土建部分墙体防护施工，自开工之日起30日历日内完工，包括门、窗、洞口的预留准备工作及推拉门的地槽开挖等。
2、产品厂内加工可在合同签订后30日历日完全可以发货到施工现场。
3、门、窗到现场后，全部安装时间可以在10日历日全部完工（机房安装顺序可以根据院方提出要求安排进行）。
4、铅防护电动推拉门、感应推拉门，在安装结束后，全部接线、调试，试运行5、所有机房性能检测，防护剂量检测后，我方出具一份检测报告，提供给院方参考（不作为法律效应）。
并在此后一周内我方按要求提供完整的辐射防护竣工报告材料一式四份。
符合国家档案管理要求的件，双方现场项目负责人在工程现场实际竣工验收后，对工程质量没有异议的情况下，双反在竣工报告书上签字后，由我方正式全部移交所有材料和防护门的钥匙等。
我方在移交机房前对所有机房及施工现场地进行彻底的清理打扫。
六、我方进场如遇图纸变更或重新选料等原因，有项目负责人同院方现场负责人负责进行及时沟通、协商，所有的变动都必须双反以书面形式签证为有效。
五、合同价款招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（人民币）（元）。
六、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
发包人：承包人：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：联系人：联系人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款通用条款使用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）第三部分合同专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》及有关国家规定。
3.3适用标准、规范：适用标准、规范的名称：设计图纸及其所附技术要求及现行的相关规范和标准。
发包人提供标准、规范的时间： /国内没有相应标准、规范时的约定： /3.4 承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。
4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供四套图纸（不含标准图集）。
承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。
发包人对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人。
使用国外图纸的要求及费用承担： /二、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位及监理单位委派的工程师姓名：_ 职务：__ __发包人委托的职权：见《监理合同》需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》5.2发包人派驻的施工员姓名：_ 职务：__ __职权：5.3不实行监理的，工程师的职权：7.项目经理机构项目经理：姓名：_ 职务：__ __7．1承包人必须按照投标文件中所做出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》(GB／T502 36—2001)。
7．2项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。
7．3承包人委派的现场项目部主要负责人不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。
7．4发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。
如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。
8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
（2）配合将施工所需的水、电接至施工场地的50米内，其余由承包人负责办理。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求，由承包人按现场情况预计工程造价，在工程量报价已含。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： /（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办理施工所需证件，并向承包人提供有关政府批文复印件1套（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天完成，承包人根据发包人提供的基准点进行复核，经验收无误后办理测量基线交接手续。
（7）图纸会审和设计交底时间：由监理工程师通知。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责，承包人应积极配合完成。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：提供足够场地给乙方使用，临时设施由乙方自行搭设及按合同约定支付工程款。
9、承包人工作9.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：由监理工程师发出专项通知。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用。
发包人有其它单独分包工程项目的，承包人向其分包单位收取分包工程总价3%的管理费用。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： /（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按广州市有关规定办理。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：各项成品未正式办理移交手前由承包人负责保护，费用由承包人承担。
如有特殊要求，双方另行协商解决。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按发包人指定要求配合工作，由此发生的费用由发包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。
若因政府部门检查而产生的费用则另行签证确认。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应在本工程竣工结算后10天内，无条件清退所有施工场地。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天工程师确认的时间：收到方案后3天10.2群体工程中有关进度计划的要求： /13.工期延期13.1双方约定工期顺延的其他情况：遇自然灾害和不可抗力因素工程顺延。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1本工程的质量标准应达到合格，因承包人违反打操作规程或施工质量不符合本合同要求，承包人无条件返工，直到工程质量达到本合同要求为止，因此造成的经济损失、工期的延误等增加的费用，均由承包人负责。
17.2隐蔽工程在隐蔽前，根据有关规定执行。
19.工程试车试车费用的承担：按通用条款有关规定。
五、安全施工如因承包人自身原因发生安全事故，一切责任由承包人承担。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用下列方式确定：(1)按本合同承包范围、承包方式，暂定本工程的中标价9,188,656.00元为合同工程总造价，25、工程量确认工程经竣工验收合格后，承包方绘制的竣工图必须是现场实际发生完成的项目与数量的真实反应，工程量按实计算；隐蔽工程必须以发包方、监理、施工单位现场签字确定后的有效隐蔽工程验收记录为依据；合同以外的设计变更、增加工程等以有效的设计变更单作为结算依据。
26.工程款（预付款）支付26.1工程预付款：承包单位按规定自带资金人民币中标价合同价的50%，合同签定后承包方进场三天内，按程序申请中标合同价减50%的30%预付工程款。
（以下每次的工程进度款按中标合同总价减50%计算预付款，）承包方自带资金人民币中标合同价的50%按交付使用日起计算满一年（约2011年6月日）即付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的40%工程款给承包方，以后每半年（2011年12月日及2012年6月日）再付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的30%工程款给承包方。
发包方应按时返还该款项，若不按时返还每天则按应返还款项的5%计算滞纳金支付承包方。
）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：进度款按实际工程形象进度支付，①完成工程量的50%时发包方在三天内支付中标价减50%的35%工程款给承包方，②完成工程量的80%时发包方三天内支付中标价减50%的30%工程款给承包方，③完成竣工验收并经审核结算后发包方三天内应支付总工程款减中标合同价50%的全部应付总工程款给承包方。