业主指定分包承诺书范本
承诺书
致**********建筑集团股份有限公司：
年月日，贵司与我司就（建设单位名称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同名称为（合同编号：合同金额：）。
我司就该合同向贵司做如下承诺：
1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款。
2、本着谁施工谁负责的原则，我司承诺在工程施工过程中加强工期、质量、安全的控制，严格遵守国家及上海市的安全规范管理法律法规，发生安全事故均由我公司自行负责，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给
贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成
经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
6、严格遵守贵公司各项管理规章制度，如有违反，愿意接受贵公司项目部的处罚。
7、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给
贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。
承诺单位（公章）
日期：年月日
承诺书
致**********建筑集团股份有限公司：
年月日，贵司与我司就（建设单位名称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同名称为（合同编号：合同金额：）。
我司就该合同向贵司做如下承诺：该合同非双方真实意思表示，不作为实际履行的依据，仅作为办理交易备案之用，该合同对各方都无约束力，我司承诺不会要求贵司履行该备案合同。
承诺单位（公章）
日期：年月日
承诺书
致**********建筑集团股份有限公司：
年月日，贵司与我司就（建设单位名称）（工程名称）签订了一份材料合同，合同名称为（合同编号：合同金额：）。
我司就该合同向贵司做如下承诺：该合同非双方真实意思表示，不作为实际履行的依据，仅作为办理交易备案之用，该合同对各方都无约束力，我司承诺不会要求贵司履行该备案合同。
承诺单位（公章）
日期：年月日
承诺书
致**********建筑集团股份有限公司：
年月日，贵司与我司就（建设单位名称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同名称为（合同编号：合同金额：）。
我司就该合同向贵司做如下承诺：
1、该合同约定的工程是业主指定分包工程，本着谁施工谁负责的原则，我司承诺在工程施工过程中加强工期、质量、安全的控制，严格遵守国家及上海市的安全规范管理法律法规，发生安全事故均由我公司自行负责，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
2、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
3、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给
贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
4、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成
经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
5、严格遵守贵公司各项管理规章制度，如有违反，愿意接受贵公司项目部的处罚。
6、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给
贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。
承诺单位（公章）
日期：年月日
工程质量承诺书
其他资料 1、近三年的已完和目前在建工程合同履行过程中，投标申请人所介入的诉讼或仲裁情况。请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标申请人。 2、投标申请人须说明其投标期间是否处于被责令停业、财产被接管或冻结、暂停参加投标活动的处罚期间。 3、投标申请人若无上述2款所述情况，须提供上级主管部门证明材料或本公司信誉承诺，承诺函格式如下： 承诺书 致： (招标人) 我公司在近三年承揽的工程中，无违法、违规的不良记录，未因申请人违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因申请人违规或违约解除合同。我公司在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。 若在本次工程的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。 特此承诺。 投标申请人：(加盖公章) 法定代表人或委托代理人(签字)： 日期：年月日 （由申请人自行说明）
确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书 致：（招标人全称） 我单位在项目合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺： 在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。 若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。 投标人：（全称）（盖章） 投标人法定代表人：（签字） 或被授权的代理人：（签字） 日期：年月日 注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。
2016分包单位安全承诺书
2016分包单位安全承诺书 分包单位安全承诺书 总包方：中国十七冶集团公司南京紫金（江宁）工程项目部。 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：一、工程名称、地址及工程分包内容： 工程名称：南京紫金（江宁）科技孵化器（二期）工程 工程地址：双龙大道以西，秣周路以南接口处。 工程分包内容： 2栋20层面积：33905、2平方，有达成 公司承包。3栋20层：64276、8平方；有振达公司承包。二、总包方、分包方责任1、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。 分包单位在施工单位区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理，总包方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，分包方必须严格执行。 3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章后报送总包单位。 4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。 5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、电器设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，检测合格方可进场使用。 6、分包单位需要使用脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总分单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。 7、分包单位需要使用电力，向总包方申请，总包方核准用电功率，并在指定的开关箱接入。分包方必须严格遵守施工用电安全规定，严禁私拉、乱接超负荷用电。施工用电本着有偿使用原则，谁用电，谁付费。分包人应注重施工现场安全用电，因作业需要，需临时接入总包人已有安全用电系统的产品，如漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆等，应为合格产品且符合额定使用要求，在接入前，应通过总包人的安全确认。临时布线应尽量采取架空绝缘固定设置方式，不得采用花绞线、塑胶芯线、护套线等不符合临时用电要求的线缆；配电箱做到“一箱一闸一保险”，具有可靠保护措施；插座应采用安全合格产品，不得直接用裸线插入插座插孔连接。临时用电使用完毕后，应及时拆除临时接线。手持照明灯应采用36v低压电源，特殊作业区域更应采用12v 低压安全电源。 8、总包方为了便于现场安全管理，按施工工程面积大小，分包方必须向总包方交纳一
2016工程分包承诺书
2016工程分包承诺书 工程分包承诺书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和中冶天工集团有限公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量： 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款： 2、计价方式： 3、付款方式： （1）预付款： （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨付的工程进度款后按审批量的 %支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以支票或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方领取工程款后应开具工程发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的 %时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的 %，留 %作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 四、工期： 1、开竣工时间：，分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主
工程质量承诺书_(最新)
工程质量承诺书 对建设单位郑重承诺，为确保工程的施工质量，将依据施工合同对本次施工范围内的工程质量承担全部责任。承诺如下： 1、建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的责任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在尊守法律.法规和相关规定的基础上全面做好质量工作。 2、建立质量责任制，对该工程的施工质量负责。要求项目负责人、技术人员、质量管理人员认真熟习图纸并编制出科学的、切实可行的施工方案指导施工。做好施工现场记录，将责任划分到人，对各分部分项工程负责。若发生质量问题，项目负责人承担连带责任并按我公司相关制度处罚。 3、坚决按照工程设计图纸、施工技术标准和规范组织施工。决不擅自修改工程设计，决不偷工减料,严格按图施工。在施工过程中若发现设计文件和图纸有差错的，向建设单位和监理单位及时提出意见和建议。 4、按照工程设计要求、施工技术标准及合同约定，对所有进场的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土等进行检试验。未经检试验或检试验不合格的决不使用，若做不到甘愿受罚。
5、建立健全施工质量的检验制度(自检),严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料，在建设单位或工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。 7、培训制度，加强对职工技术质量的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员不允许上岗作业。 8加强对分包单位施工质量的管理,坚持总包管分包.分包对总包负则的原则。分包单位质量管理工作必须纳入总包质量管理体糸中,并对其实施管理职能。若分包单位发生质量问题总包单位负总责,并承担相应的连带责任。 9、依法履行建筑工程质量保修义务(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算)。 以上是我单位对该工程质量做出的郑重承诺，若工程验收时我方达不到承诺的优良标准，我方愿接受工程造价的%作为惩罚。若发生严重质量问题及造成重大社会影响的，甘愿接受法律法规的处罚，并无条件自动撤出施工现场。 承诺单位(公章)： 法定代表人或其授权委托人(签字)： 日期：年月日
总分包安全管理协议书及承诺书
总分包安全管理协议书 工程名称： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）：
总分包安全管理协议 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和江苏省建设委员会关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 分包内容（范围）： 分包方式： 二、工期 开工日期： 竣工日期： 三、安全生产 1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。 2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）》、《江苏省、常州市建筑工地文明施工标准》及其他生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。 3.分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。 4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。 5.分包方必须严格执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。 6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。 7.分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。 8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。 9.分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。 10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。 11.分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必
劳务分包单位施工承诺书范本
劳务分包单位施工承诺书范本以上是为大家整理的劳务分包单位施工承诺书,谢谢阅读! 劳务分包单位施工承诺书 致：中铁二十四局集团轨道公司 加强对农民工环保知识的宣传和教育，做到文明施工，安全施工，乙方不得随意破坏当地植被，不得乱挖乱弃，不做有损国家和甲方利益的事情，并按国家有关规定纳税，劳务税%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本; 感谢贵方给予我方在工程共同合作的机会，现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明：本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。 1、我方承诺为保证工程前期正常施工，我方将准备足够的资金进场施工，不要求甲方支付未经业主结算的已完工程费用。 2、我方承诺进场后机械设备摆放整齐，材料堆放整洁，确保工地施工区、生活区环境卫生达标。 3、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行业主、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及贵方的各项规定，严格按招标文件执行：施工技术规范标准执行中华人民共和国和市标准;验收标准按招标文件标准，执行中华人民共和国国家行业和市行业标准。
4、我方承诺发生安全事故后立即用最快捷的方式向贵方报告，并组织全力救险，保护事故现场，做好记录和拍照，主动接受贵方及贵方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。 5、我方承诺组织合格的身体健康的具有相关资格证书，并有相关类似工作经验的工作人员投入到本项目工程的施工。 6、我方承诺将按时足额发放下属员工的农民工工资，并及时上报有关发生资料，如未做到，愿意接受贵方所采取的相应解决措施。 7我方承诺将做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电线路等保护和防护工作，并将挖到的文物及物品交给贵方，我方承担相应的保护费用，此项费用已包含在劳务合同单价中。 8、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由我方履行和承担责任。 9、我方承诺将负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。 10、我方承诺严格遵守与贵方签订的《建设工程劳务分包廉政责任协议》、《安全生产、文明施工协议》、《环境保护协议》、《治安、消防协议》。
【最新】劳务分包履约承诺书
履约责任承诺书 致：XXXXX江苏中盛建设集团齐鲁建设有限公司 我唐金广作为胡集黄堆社区一期工程的劳务分包方，参加该工程劳务承包﹙包括人工、周转材料、耗材、机械等﹚，向贵司作如下承诺：XXXXX 1、我司对所签订合同各条款已充分考量，为双方洽商一致后的真实结果，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我保证不以任何理由中途停工，忠实全面的执行本项目劳务承包合同。 2、为了保质保量的完成该项目，合同签订后本人保证安排技术负责人一名、放线员一名、专职安全员一名作为本工程的主要管理人员，自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理，约定人员于2013年9月10日前不到齐同意由贵公司派入，工资按实发金额双倍由贵公司扣除，到场管理人员无专业证书视为没有到场，并且本人自愿放弃承包权由贵公司直接接管工人队伍。
3、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的施工进度、质量、安全和文明施工全权负责，并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。 5、同意按30万交纳履约保证金，以承担施工过程中的平时管理责任。 6、保证将按贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷，若因我负责经营管理的项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我承担，并以履约保证金及该项目的应收款项作为担保。 7、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的工程施工协调会议，对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告，不得有所隐瞒，双方相互沟通。如因现场施工中出现的本人承包范围内责任问题遭村委会及政府投诉，同意一次扣罚1000 元的履约保证金。本人承诺贵公司现场管理人员及监理人员开具的罚款单及整改通知单及时签收并且及时整改，不签收愿接受罚款500元每次； 8、本人承诺在贵公司材料供应及时于2013年黄堆社区一期工程不能达竣工交付，保证金30万及本人承包除人工费（人工费按建筑面积每平方120元计算）以外的合同价款一并由贵公司扣除，并且
业主指定分包承诺书范本
承诺书 致**********建筑集团股份有限公司： 年月日，贵司与我司 （建设单位就名 称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同 名称为 （合同 编号：合同金额：）。 我司就该合同向贵司做如下承诺： 1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款。 2、本着谁施工谁负责的原则，我司承诺在工程施工过程中加强工期、质量、安全的控制，严格遵守国家及上海市的安全规范管理法律法规，发生安全事故均由我公司自行负责，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。 3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。 4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给 贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成 经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 6、严格遵守贵公司各项管理规章制度，如有违反，愿意接受贵公司项目部的处罚。 7、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给 贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。 承诺单位（公章） 日期：年月日 承诺书 致**********建筑集团股份有限公司： 年月日，贵司与我司
（建设单位名就 称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同 名称为 （合同 编号：合同金额：）。 我司就该合同向贵司做如下承诺：该合同非双方真实意思表示，不作为实际履行的依据，仅作为办理交易备案之用，该合同对各方都无约束力，我司承诺不会要求贵司履行该备案合同。 承诺单位（公章） 日期：年月日 承诺书 致**********建筑集团股份有限公司： 年月日，贵司与我司 （建设单位名就 称）（工程名称）签订了一份材料合同，合同名称 为（合同编号：
工程承诺书格式范文(共6篇)
篇一：施工质量承诺书范本 施工质量承诺书 为确保工程施工质量我公司郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任，承诺基本内容如下： 1、依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 2、建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。要求项目负责人做好施工现场记录，将责任划分到人对各分部分项工程负责。其项目负责人承担连带责任。 3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。 4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的，不使用。 5、建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料，在建设单位或工程监理单位见证下现场取样。并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。 7、培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格充的人员，不上岗作业。 8、依法履行建筑工程质量保修义务。 施工单位： 日期：年月日 篇二：工程承诺书完整的 、工程承诺书 致：xxxxxxxxxxx： 根据你方招标的遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺： 1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。 2、我方将派出理。项目经理将认真履行项目负责人管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，对工程项目施工并保证常驻现场。 3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。 4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中的规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到一次性通过验收。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。 5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约风险担保给招标人。 6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期 60 天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。 8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完成响应并认可上述文件的所有条款，若出投标文件部分内容与招标文件不一致的地方，以招标文件为准。 9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品，保证投入到本工程的施工机械设备满足本工程的施工要求。
建筑工程质量承诺书
建筑工程质量承诺书 导语：承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思，表示以书面形式。通常是要求以书面订立的合同，其承诺也必须采取书面形式。小编精心准备了建筑工程质量承诺书，希望对大家有所帮助！ 篇一：建筑工程质量承诺书 1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。 2、主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建筑工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建筑工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 3、建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督
检查。发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、操作的，立即制止。 4、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人 起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业资格证书后，上岗作业。 5、在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程，按照国家和省、市有关规章进行专项施工方案的编制、审查和专家论证，符合要求后组织实施。 6、建设工程施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并由双方签字确认。 7、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，做好现场防护。 8、将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址符合安全性要求。职工
劳务分包单位安全、文明施工承诺书[最新]
劳务分包单位安全、文明施工承诺书[最新] 劳务分包单位安全、文明施工承诺书致: 感谢贵公司给予我方在工程共同合作的机会，现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明:本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。 1、我方承诺为保证蓝宝石广场工程的顺利进行，我方愿意向贵公司交万元安全生产、文明施工保证金以显我方努力搞好安全生产、文明施工的诚意。 2、我方承诺为保证工程正常施工，我方将准备相应的的资金以保证项目正常开工后一个月职工生活及相应生产辅材采购费用。 3、我方承诺按照施工协议配备一套完整的管理班子，特殊作业人员配置须与施工合同要求的管理人员职务数量相配备、特殊工种人员、持证上岗及其它要求相符并保证在施工期间在岗尽职，对我方未按规定配置的按受扣罚处置、并有权要求我方对不在岗、不称职管理人员、特殊工种的处罚、更换、辞退。 4、我方承诺保证劳务人员进场时先向项目部提交有效证件办理社保登记及真实信息通过三级安全教育与培训考核合格后上岗，作业人员按规定在18周岁至60周岁之间并无不适应建筑施工的劳务人员进场作业，故意隐瞒务工年龄、疾病信息与未经三级安全教育考核合格及未能办理社保登记等违规使用不合规劳务人员造成后果的由我方负全责。 5、我方承诺大型机械设备使用、维保、检修等严格按照项目部要求实施、进场后中小型机械设备按项目部布置要求按规定安装验收后使用，材料分类堆放整齐，施工现场整洁，配置专职保洁人员(施工区域分区负责)保洁确保我项目部周边道路区、工地施工区、生活区环境、卫生达标，对木工棚垃圾、废料、钢筋废料以及其它建筑垃圾等做到每日一清到指定地方。 6、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法
工程质量承诺书范本教程文件
工程质量承诺书范本 引导语：为加强建设工程质量管理，实现对施工质量全方位、全过程的.效控制，打造建设精品工程，按建设工程指挥权限，建立工程质量分级管理，经常需要签订工程质量承诺书，下面是为大家整理的工程质量承诺书范本，希望能帮到大家! 工程质量承诺书(一) 房屋建筑工程质量保证书 发包人(甲方):_____梁建设________________ 承包人(乙方):___________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____户主梁建设在跑马岗村建造的私.住房___签定工程质量保证书. 第一条工程质量承包范围和内容 承包人在质量保修期内，按照.关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任. 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、.防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目. 第二条质量保证条款明细: 双方根据《建设工程质量管理条例》及.关规定，约定本工程的质量保证如下:
⒈保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限; ⒉保证屋面具.防水能力，房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能. ⒊保证整体楼层具.抗风防水抗震能力. ⒋保证楼层.加高再建承受能力; ⒌保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求; ⒍保证房屋建筑格局适用于甲方需求. ⒎其他项目保证条约:_______________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________. 质量保证自工程竣工验收合格之日起生效. 第三条质量保修责任 ⒈如未达到上述要求，承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建.承包人不在约定期限内派人修建，发包人可以委托他人修理.费用由承包方负责. ⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修. ⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部
工程分包承诺书模板
1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺 致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部 通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺： 完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺 投标单位： 授权代理人： 年月日
2.对拟上场的人员、设备物资的承诺 至： 我单位若中标本标段，承诺如下： 一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。 二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。 三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。 此承诺 投标单位： 授权代理人： 年月日
3.对现场文明施工的承诺 至： 我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下： 一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。 二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。 三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。 四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。 五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。 此承诺 投标单位： 授权代理人： 年月日
施工质量承诺书标准样本
合同编号：WU-PO-320-72 施工质量承诺书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
施工质量承诺书标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为保证“紫临门”商住楼工程顺利完成，我单位愿做出以下承诺： 一、质量保证 1、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制性标准）的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立建全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。2材料：
劳务分包单位安全文明施工承诺书-承诺书
劳务分包单位安全文明施工承诺书-承诺书 致: 感谢贵公司给予我方在工程共同合作的机会，现就工程中可能 出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明：本承诺书与施工劳 务合同具有同等法律效力。 1 、我方承诺为保证蓝宝石广场工程的顺利进行，我方愿意向贵 公司交万元安全生产、文明施工保证金以显我方努力搞好安全生产、 文明施工的诚意。 2 、我方承诺为保证工程正常施工，我方将准备相应的的资金以 保证项目正常开工后一个月职工生活及相应生产辅材采购费用。 3、我方承诺按照施工协议配备一套完整的管理班子，特殊作业 人员配置须与施工合同要求的管理人员职务数量相配备、特殊工种人员、持证上岗及其它要求相符并保证在施工期间在岗尽职, 对我方未按规定配置的按受扣罚处置、并有权要求我方对不在岗、不称职管理人员、特殊工种的处罚、更换、辞退。 4 、我方承诺保证劳务人员进场时先向项目部提交有效证件办理 社保登记及真实信息通过三级安全教育与培训考核合格后上岗，作业人员按规定在18周岁至60周岁之间并无不适应建筑施工的劳务人员 进场作业，故意隐瞒务工年龄、疾病信息与未经三级安全教育考核合格及未能办理社保登记等违规使用不合规劳务人员造成后果的由我 方负全责。
5、我方承诺大型机械设备使用、维保、检修等严格按照项目部要求实施、进场后中小型机械设备按项目部布置要求按规定安装验收后使用，材料分类堆放整齐，施工现场整洁，配置专职保洁人员（施工区域分区负责）保洁确保我项目部周边道路区、工地施工区、生活区环境、卫生达标，对木工棚垃圾、废料、钢筋废料以及其它建筑垃圾等做到每日一清到指定地方。 6、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方、业主、监理方的各项安全生产规定与要求对施工安全、文明检查、行为监管、防护设施与支撑系统检查与验收等。 7、我方承诺如发生安全事故后立即用最快捷的方式向项目部领导报告，并负责 对受伤人员全力救治、治疗费用的踌措，保护事故现场并做好记 录和拍照，接受项目部及上级主管部门对事故的调查和现场勘察，受伤人员痊愈后我方主动协调对受伤人员的伤残、误工补偿等事宜并报项目部备案，如我方没有及时协调处理受伤人员的伤残、误工补偿等事宜而造成影响力的，由贵分司或项目部对受伤人员伤残、误工补偿等事宜处置，相关费用从我保证金或工程款中扣除。 8、我方承诺食堂从业人员必须经身体检查合格并持健康证明, 保持从业人员清洁卫生、食堂整洁，按规定办理卫生许可证及年审, 对出售的食物负责。 9、我方承诺将按照国家规定与务工人员签订劳动合同书、职工 付款承诺书并对上岗作业人员进行打卡出勤记录，项目部按打卡记录 发放员工生活费，我方将按时足额发放下属员工的生活费与工资，并 及时上报有关纸质考勤表生活费发放资料报项目部备案，如公司遇到 资金困难，我方将储备务工人员一个月的生活备用，保证项目部务工人员不吵不闹正常施工，如未做到，愿意接受贵方所采取的相应处置措施。 10、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、劳务纠纷、侵权责任一律由我方履行和承担责任。 11、我方承诺严防高空落物，施工时做到外架子上不堆物、楼层周边一米内不堆放物件、对在施工中发生钢管、扣件、木方料等物件 高空坠落的按受项目部重罚（对落在防护架上、安全平网上、外架上及
分包承诺书范例三篇_承诺书.doc
分包承诺书范例三篇_承诺书 分包方立即支付，并有权对分包方处以适当的经济罚款。 5、由于分包方原因造成总包工期延误的，总承包方不承担相关违约责任。 6、分包方对分包工程质量承担全部责任，与总承包方无关，总承包方不承担一切责任。若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的，分包方承担所有经济赔偿责任。 7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。 8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查，分包方主要人员必须到场，以完善工程资料，若导致罚款或其他处罚的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿。 承诺单位：（分包单位盖章） 法定代表人： 年月日 篇二：分包承诺书 分包承诺书 项目名称：
甲方：总包 乙方（承诺方）：分 为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，创公司品牌，同时给业主交上一份满意的答卷，乙方做为此项目的施工分包方承诺如下：一、乙方承诺本工程由本人直接带队施工、每天驻场不低于8小时。决不转包或分包给第三方。如有违反，500元－2000元。 二、乙方承诺在施工中严格按国家安全标准规范进行施工，并随时接受行业检查人员及甲方人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工地所发生的施工安全、防火安全、人身安全等一切责任及经济损失全部由乙方承担。 三、乙方承诺严格按合同要求标准及时间完工，如因施工质量问题，造成返工等均由乙方负责全部经济损失，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价1%进场罚款，可从结算款中一次扣除。 四、乙方承诺必须及时支付处理好施工人员的劳动用工关系，并对施工人员的人身安全负责，施工人员发任何事故，乙方承担全部赔偿和超出赔偿金的所有责任，施工人员引起的劳动纠纷等，由乙方负责解决。 五、乙方承诺必须及时支付工人工资、材料、设备等款项。若发生纠纷的，甲方可按纠纷金额暂扣工程款，解决纠纷后再支付。 六、乙方承诺在工程保修期内，接到保修通知后48小
工程质量承诺书格式范本
工程质量承诺书格式范本以下是范文大全特意为大家整理的关于工程质量保证书范文，请参考! 根据《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《××区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。一、工程质量保修范围和内容： 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。(主要包括本工程施工图的设计与安装) 保修范围包括：网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分、FRP采光带。 二、质量保修期： 双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，约定本工程质量保修期： 1、网架钢结构部分质保50年。 2、屋面彩钢围护部分质保5年。 3、FRP采光带质保3年。 以上三项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。三、质量保修责任： 1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修 通知7日内实施保修。 2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后立即
到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，采取安全防范措施，由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。四、保修费用、保修费用由造成质量缺陷的一方承担。 本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。 本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家(设计单位)各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。 发包方(公章)：签字： 承包方(公章)：签字： 设计单位及生产厂家(公章)：签字： *年*月*日
甲指分包承诺书
精品文档 . 承诺书 致： 我司为 (以下简称业主)指定的专业分包，对贵司与业主签订的总承包合同（以下简称总包合同）相关条件已完全了解，并与贵司签订了《合同书》，为了表示诚实履约的决心，现作如下承诺： 1、遵守总包合同中各项条款，并严格按照国家、地方规范以及业主和贵司的施工组织设计施工。 2、保证满足业主和贵司对工程总体进度和分部分项工程进度计划的要求，确保工程工期按照总 包合同工期时间按时完成，否则自愿接受处罚条款。 3、我司已理解且无条件接受、执行业主和贵司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要 求。承诺工程质量达到合同约定的质量标准，否则我司保证无条件返工直至工程合格，并承担相关损失、工期责任。保证严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，按照工程制定的安全生产标准组织施工，杜绝安全事故的发生。否则我司自愿承担全部经济和行政责任。 4、我司保证按照贵司指定时间、地点，组织完成承包合同范围工作足够数量的人员、机械设备 等及时进场，由于我司的组织问题造成的工期延误，我司自行承担相关责任。 5、我司承诺在业主按总包合同支付我司相应业务工程款后向贵司申请工程款，如果因业主原因 未及时足额向贵司支付我司相应业务工程款，我司仍然保质保量按进度计划履行我双方之间的约定。 6、我司承诺保证劳务用工的合法性，并自行按工程所在地政府相关规定办理相关用工手续。保 证按时支付工人工资，避免劳务纠纷的发生。无论发生任何劳务纠纷，我司自愿无条件接受地方政府和贵司的各种处罚，同时无条件接受地方政府、贵司采取的各项处理措施和方法，并不得异议。 7、我司承诺与贵司任何人不发生请客送礼、行贿、受贿事件，一经发现扣除履约保证金，情节严重者， 可解除合同。由此而产生造成的一切后果由我司负责。 8、未经贵司同意，我司将本工程转包或分包给第三方，贵司可单方解除分包合同，并按贵司确认 的我司已完工程量的60%结算，我司无异议。 承诺单位（章）： 法定（授权）代表人： 日期：年月日
工程质量承诺书
工程质量承诺书 导读：关于工程质量承诺书一 承诺单位： 施工时间： 施工地点： 施工内容： 为减少工程对道路交通安全和管理的影响，确保道路施工顺利进行和该区域内的交通安全、有序、畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其《XX区道路交通安全条例》等有关法律法规的规定，我单位承诺做到： 一、认真做好施工现场安全防护工作。在道路工程施工开挖前，负责落实施工区域外围维护（使用蓝色彩钢板实行全封闭施工），保证道路的整洁，并做好沿路各单位及居民的宣传、解释工作。在道路施工期间，严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《XX区道路交通安全条例》和《gb5768-1999》等法律、法规、标准进行施工作业。 二、认真做好施工现场及周边区域道路的交通安全管理工作。积极协助并按照公安机关交通管理部门的要求，组织工作人员，落实工程施工区域内的道路交通组织管理和交通疏导措施，确保道路施工工程顺利进行和道路交通安全。 四、在工程施工期间，如有道路交通管理设施因工程施工而损坏，
我方承诺照价赔偿给交警部门（或原样恢复）。 五、加强施工车辆安全管理，保证不使用无牌无证车辆、报废车和拼（改）装车、农用车辆，进入高速公路施工作业，所有车辆按规定办理通行证件，教育和监督施工车辆驾驶员自觉遵守交通安全法律法规，做到不闯禁区、不超速超载、不违禁鸣笛、不强超强会、不疲劳驾驶、不占道停车、逆向行驶、 六、积极配合公安机关交通管理部门开展交通安全监督，服从辖区交通民警的指挥和管理，主动协助交通民警做好交通疏导、车辆分流工作，确保安全、文明施工，最大程度地减少道路施工对车辆通行和交通安全的影响。 七、施工作业完毕后迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门的验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。 八、违反上述承诺，影响道路交通秩序和安全的，我方将自觉接受公安交通管理部门的.处罚和处理，因此造成道路交通安全事故的，依法承担赔偿责任。 承诺单位： 承诺人员： 承诺时间：年月日 关于工程质量承诺书二 致XX有限公司：