建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同书5篇
建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书甲方：_____(以下简称甲方)为明确双方在建设工程勘察设计合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方自愿达成如下协议，共同遵守并履行：1. 乙方承诺按照国家相关法律法规、规范和标准，对甲方提供的建设工程进行勘察设计，并保证设计方案符合国家有关规定。
2. 甲方应按照乙方编制的勘察设计方案，提供必要的场地、资料和配合，以便乙方顺利开展工作。
3. 双方应共同签订勘察设计合同，并在确定设计方案后签署最终方案确认书，确认设计方案内容。
二、合同价款及支付方式1. 甲方应按照勘察设计合同中约定的价格支付相应的设计费用，支付方式为_____(例如：一次性付清、分期付款等)。
2. 若因勘察设计过程中出现超出约定范围的工作，乙方应及时向甲方提出变更合同，并约定额外费用，双方另行协商确定。
3. 甲方应在乙方交付设计成果后的_____(例如：15个工作日）内支付相应的设计费用。
三、设计成果的验收与交付1. 乙方应在约定的时限内交付符合设计要求的成果，由双方共同进行验收。
验收合格后，乙方应将设计资料提交甲方并办理相关手续。
2. 若设计成果有不符合合同约定的地方，甲方有权要求乙方免费进行修改或补正，直到满足合同约定为止。
3. 设计成果一经验收通过后，乙方应立即提供甲方必要的建设工程施工图纸、技术说明书等设计文件，并配合甲方进行后续工程的实施。
四、合同的履行及变更1. 双方应严格按照合同约定履行各自的义务，如有违反，应承担相应的法律责任。
2. 若在勘察设计过程中，遇到不可抗力或其他不可预见的情况，致使合同无法继续履行，双方应及时协商解决，约定后续措施。
3. 如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致后，以书面方式进行确认，并作为合同的附件。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获得的商业秘密和商业机密进行保密，未经对方许可，不得泄露或用于其他用途。
建设工程勘察设计合同书样本5篇
建设工程勘察设计合同书样本5篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX（单位全称）承包人（乙方）：XXXXXXXXX（单位全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程勘察设计工作实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程勘察、设计事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况及范围本工程位于_________，涉及的勘察设计工程内容具体包含以下事项：_________________。
详细的工程范围和具体内容将根据工程的具体情况进行进一步确认。
乙方须按照相关法律法规和行业标准进行勘察设计，确保工程质量和安全。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
乙方应根据甲方的工作计划安排具体的勘察设计工作进度，并按时完成勘察设计工作成果交付甲方。
同时乙方应对现场环境进行全面的调查和勘探，并根据现场情况及时提出修改方案和建议。
甲方应给予必要的支持和配合。
三、费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币大写_________元整（￥_________元）。
费用支付方式按照以下方式进行：甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成勘察设计工作并提交成果后，经甲方审核确认后支付剩余款项。
此外，如因甲方原因导致乙方工作量增加或延误工期等额外费用的产生，双方应另行协商确定费用及支付方式。
四、质量标准与验收方式乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关标准。
甲方在工程竣工验收前对勘察设计成果进行验收，验收标准依据国家相关法规和规范要求进行。
验收过程中如发现不符合要求的成果，乙方应及时进行修改和完善。
验收合格后，双方签署验收报告。
五、保密条款与知识产权归属乙方应对在本合同履行过程中接触到的甲方商业秘密、技术资料等承担保密义务。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（勘察人、设计人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行建设工程勘察、设计过程中的权利与义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况描述建设工程的名称、地点、规模、用途等基本情况。
三、勘察、设计内容具体描述甲方委托乙方进行勘察、设计的范围、内容、深度和要求等。
四、合同总价及支付方式1. 合同总价：明确勘察、设计的总价款，包括各项费用明细。
2. 支付方式：约定支付时间、支付方式及发票开具等事宜。
3. 变更调整：如发生工程内容变更导致勘察、设计费用调整，双方应另行协商确定。
五、履行期限约定勘察、设计工作的开始与结束时间，以及各阶段的工作进度。
六、知识产权归属与保密义务1. 知识产权归属：明确勘察、设计成果的知识产权归属。
2. 保密义务：双方应对涉及工程的保密信息承担保密责任。
七、质量标准与验收方式1. 质量标准：约定勘察、设计的质量标准，符合国家相关规范和要求。
2. 验收方式：明确验收的程序、标准和责任人。
八、违约责任与赔偿损失约定甲乙双方在合同履行过程中的违约责任，以及违约方应承担的赔偿责任。
九、风险转移与不可抗力因素约定风险转移的方式及不可抗力因素发生时双方的权利与义务。
十、争议解决方式约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十一、其他条款其他需要约定的内容，如合同变更、解除、终止条件等。
十二、附则本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称）双方经友好协商，就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜，达成以下协议，以资双方信守：一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目（项目名称），具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等，详见附件一《项目描述》。
二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规，严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求，实施勘察工作，保证勘察成果的准确性和完整性。
2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验，勘察过程应符合相关规范和标准。
3.乙方应按照勘察费用和工期要求，完成项目勘察工作，并形成相应的勘察报告。
4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有，乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用，如有发现，将承担相应的法律责任。
三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求，按时按量完成工程勘察工作，且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。
2.服务费用的支付方式为（支付方式），甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。
若发票有误，乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票，甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。
3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相关损失。
四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后，应提交勘察报告等相关资料进行审核。
甲方应在十五个工作日内完成审核，并对勘察结果进行验收。
2.如审核结果有问题，乙方应在五个工作日内进行调整和改进。
乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。
3.审核和验收通过后，乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明，并将相关资料归档保存，以备查阅。
五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容，应经双方协商一致，并出具书面文件变更合同。
变更后的合同文件同等具有法律效力。
2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行，可根据相关法律法规解除合同，但需提前书面通知对方，并履行相关的解约程序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
附：勘察范围图纸、申请书等。
【法律声明】公众号文章仅为行业知识分享，并不构成法律意见或建议。
在实际操作中，请务必根据当地法律法规和具体情况采取行动。
对任何因使用本文信息而引起的直接或间接损失，我们概不负责。
第2篇示例：建设工程合同范本一、合同编号：【XXXX】二、甲方（甲方单位名称）：地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行（建设工程名称），向乙方委托进行勘察工作，双方本着平等、公平、自愿的原则，经友好协商，就有关事项达成如下合作协议：一、工程概况1. 勘察内容：本次勘察包括（具体勘察内容）。
2. 勘察地点：勘察地点位于（具体地点）。
3. 勘察范围：勘察范围为（具体范围）。
二、勘察要求1. 勘察工期：勘察工期自合同生效之日起（具体工期），以完成勘察任务为准。
2. 勘察单位：乙方应保证勘察工程单位资质齐全，并由具有相应资质的工程技术人员负责勘察工作。
3. 勘察报告：乙方应根据勘察内容及要求，及时编制并提交勘察报告，报告内容应真实、全面、准确、合规。
三、质量保证1.乙方保证勘察工程符合国家有关法律法规及规范要求，勘察报告真实有效。
2.如因乙方原因导致勘察工程质量问题，乙方应承担相应责任，包括但不限于重新勘察、赔偿甲方损失等。
四、权利和义务1. 甲方有权对乙方进行勘察工作的进度、质量进行监督和检查，乙方应全力配合。
2. 乙方应按照甲方要求，如期提交勘察报告，并按照甲方要求进行修改完善。
3. 双方在合同期限内应按照协议的约定进行合作及履行各自的权利义务。
五、合同变更经双方协商一致，如需对本合同项下内容进行变更，应书面协商一致，并签署补充协议。
六、争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地当地人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告全部编制完成并验收合格之日止。
2. 本合同一式（具体合同份数），甲、乙双方各执（具体合同份数）份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可单独签订补充合同。
甲方单位（盖章）日期：年月日法定代表人签名：第3篇示例：建设工程合同范本甲方（委托方）：______________身份证号：______________地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，双方经友好协商，达成如下合同：一、勘察内容1.乙方接受委托，将对甲方提供的建设工程项目进行勘察，包括但不限于地质勘察、水文地质勘察、测量勘察、勘查设计和制图等工作。
2.根据勘察情况，乙方将出具勘察报告，并按照甲方的要求提供相关文件资料。
3.勘察报告应包括项目的勘察范围、勘察数据、勘察建议和设计方案等内容。
二、勘察费用及支付方式1.甲方支付乙方的勘察费用为______________元（大写：______________元整）。
2.支付方式：甲方应在勘察合同签订之日起5个工作日内将全款支付至乙方指定账户。
3.如勘察过程中需要额外费用，甲方应与乙方协商确定，并另行支付。
三、勘察期限1.勘察起止时间：自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
2.勘察期限内，乙方应按照合同约定的时间节点，完成勘察工作并向甲方提交勘察报告。
3.如因不可抗力因素造成勘察工作延期，双方可协商确定延期工作的时间和补偿方式。
四、勘察报告1.勘察报告应在勘察工作完成后10个工作日内提交给甲方。
2.乙方应对勘察报告的真实性、准确性和合法性负责，确保勘察工作的数据和结论客观真实。
3.如因乙方的原因导致勘察报告存在错误或遗漏，乙方应承担相应的修正和赔偿责任。
五、保密条款1.双方应保守勘察工作的商业秘密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露勘察工作的有关信息。
2.双方应妥善保管勘察工作过程中获取的相关文件和资料，不得私自使用或外传。
3.合同终止后，双方应将勘察工作的相关文件和资料归还对方，并保证不留存复制品。
六、违约责任1.如甲方未按照约定时间和支付方式支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作并要求甲方支付违约金。
2.如乙方未按照约定时间提交勘察报告或勘察报告存在严重错误，应承担相应的违约责任，并需要对甲方的损失进行赔偿。
3.如因不可抗力因素导致勘察工作无法完成，双方有权解除合同，但应协商处理已经产生的费用和责任。
七、争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
如不能友好协商解决，任何一方均有权提起诉讼至合同签订地的人民法院解决。
八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为勘察工作结束之日。
2.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上就是建设工程勘察合同的合同范本，希望对您有所帮助。
建议在签署合甲方和乙方应仔细阅读合同的条款，明确双方的权利和义务，避免日后发生纠纷。
祝合作愉快！第4篇示例：建设工程合同范本合同编号：____________甲方（委托方）：____________（单位名称）地址：____________统一社会信用代码：____________法定代表人：____________电话：____________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，甲方有权根据国家有关法律、法规和政策组织或委托勘察设计单位设计、施工等，经双方平等友好协商，就相关事宜达成如下协议，并共同遵守：第一条协议的目的甲方委托乙方对建设工程进行勘察，编制相关勘察成果，以使甲方能够依法组织工程设计和施工。
第二条勘察的范围和内容1.乙方应根据甲方的要求，合理设计勘察方案，对建设工程的地质、水文、气象、交通、工程地质等进行详细勘察，并编制相应的报告。
2.乙方应严格按照国家相关规范、标准和要求进行勘察工作，确保勘察成果的准确性和可靠性。
第三条勘察工作的进度和验收1.乙方应根据合同约定，合理安排勘察工作的进度，并在约定的期限内完成勘察工作。
2.甲方有权对乙方的勘察成果进行审查和验收，若发现问题，乙方应在约定的期限内进行整改，直至达到甲方的要求。
第四条勘察报告1.乙方应在约定的期限内向甲方提交勘察报告，报告内容应详尽、准确，并符合国家相关规范、标准和要求。
2.若勘察报告中存在虚假资料或数据造假等行为，乙方应承担相应的法律责任。
第五条保密条款双方应对在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息承担保密责任。
未经对方许可，任何一方不得向第三方透露。
第六条合同变更和解决争议双方如需变更合同内容，应经书面协商达成一致意见，并由双方签署书面变更合同协议，方可生效。
在履行合同过程中，若发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向相关部门申请仲裁或提起诉讼。
第七条合同的解除1.在履行合同过程中，若乙方严重违反合同中的相关规定，使得甲方无法继续合同的目的，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2.在履行合同过程中，若甲方严重违反合同中的相关规定，使得乙方无法继续履行合同的目的，则乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
第八条合同的生效和期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效，到期后自动失效。
2.合同期限为______年/月/日。
第九条其他事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自合同生效后各自保管，合同一经签字盖章即为有效合同。
第5篇示例：建设工程合同范本甲方（委托方）：（单位名称）地址：联系人：电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方对（工程名称）进行勘察，达成如下合同：一、项目名称：（工程名称）二、勘察范围：根据甲方的要求，乙方对工程勘察的范围、内容、方法、标准、疏浚工程、技术要求等进行合作，并按照甲方的要求提供相应的技术报告和资料。
三、工作进度：乙方应按照合同规定的时间节点和要求，按时完成勘察工作。
四、合同价款：甲方应按照合同约定的总价款支付给乙方，具体支付方式为：（具体支付方式），付款方式：一次性/分期支付。
五、质量标准：勘察工作的质量应符合国家相关标准和规定，保证工程建设的顺利进行。
六、保密条款：乙方承诺对甲方提供的相关资料和信息严格保密，未经甲方书面许可，不得向第三方透露。
七、变更和解释：如有变更合同内容的需要，应经双方协商一致并签署书面变更协议。
合同的解释权归属于双方的协商一致。
八、违约责任：一方违约，需向对方支付违约金。
乙方在勘察过程中出现严重质量问题或者不按合同履约的，应承担相应的违约责任。
九、解决纠纷：如在履行合同过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。