深圳市建设工程设计采购施工(EPC)总承包合同(示范文本)
深圳市建设工程设计合同范本
深圳市建设工程设计合同范本一、合同双方甲方：__________________________（以下简称甲方）地址：___________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________乙方：__________________________（以下简称乙方）地址：___________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________二、项目基本信息项目名称：______________________项目地点：______________________项目规模：______________________设计内容：______________________三、合同约定1. 服务内容乙方作为甲方在上述项目中的设计服务供应商，承担以下任务：（1）根据项目需求，提供符合相关法律法规和标准的建设工程设计方案；（2）提交设计方案，并根据甲方的要求进行修改和完善；（3）协助甲方进行相关审批手续的办理；（4）提供项目设计过程中的技术咨询和支持。
2. 服务期限本合同的服务期限为___________（具体时间），具体以设计项目完成日期为准。
3. 服务费用及支付方式（1）甲方应按照约定的服务内容支付设计费用。
设计费用总额为______________。
（2）设计费用的支付方式为：_______________。
4. 设计文件及知识产权（1）乙方应按照国家有关规定，确保设计文件的真实性、准确性和合法性。
（2）设计文件的知识产权归属于乙方。
未经乙方许可，甲方不得擅自使用、复制、传播设计文件。
（3）甲方应妥善保管设计文件，不得以任何形式向第三方泄露或公开。
5. 违约责任（1）一方未履行本合同约定的义务，应向对方支付相应的违约金。
深圳epc合同范本
深圳epc合同范本深圳市工程总承包（EPC）合同甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（工程总承包单位）：法定代表人：地址：联系方式：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[项目规模描述]4. 项目内容：[具体项目内容]二、合同范围1. 乙方负责承担本项目的工程设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
（1）工程设计：包括初步设计、施工图设计等。
（2）工程采购：包括设备、材料的采购。
（3）工程施工：包括施工图纸范围内的全部工程施工。
三、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付条款如下：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的[百分比]作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[百分比]支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，支付合同价款的[百分比]；（4）质量保证金：预留合同价款的[百分比]作为质量保证金，待质保期满后无质量问题时支付。
四、工期1. 本项目的工期为[工期天数]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量标准1. 本项目的质量标准为：[质量标准描述]。
2. 乙方应确保工程质量符合国家和地方相关标准，并承担相应的质量责任。
六、双方责任1. 甲方责任：（1）提供项目所需的相关资料和文件；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求完成工程设计、采购和施工任务；（2）确保工程质量和工期，遵守安全生产和环境保护的相关规定；（3）及时向甲方报告工程进展情况。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
深圳市建设工程施工合同范本最新版--(版)
深圳市建设工程施工合同范本最新版目录：一、合同双方基本信息二、合同标的三、合同价款及支付方式四、施工期限五、质量标准及验收六、安全生产七、合同变更与解除八、违约责任九、争议解决十、附则一、合同双方基本信息甲方（发包方）：名称：深圳市房地产开发有限公司地址：深圳市区路号法定代表人：张三联系电话：0755-X乙方（承包方）：名称：深圳市建筑工程有限公司地址：深圳市区路号法定代表人：李四联系电话：0755-X二、合同标的1. 工程名称：深圳市住宅小区建设工程2. 工程地点：深圳市区路号3. 工程范围：本工程包括土建、安装、装修等施工内容，具体以施工图纸为准。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币元整（大写：圆整）2. 支付方式：a) 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的20%作为预付款；b) 进度款：乙方按照合同约定的施工进度，提交工程量报表，甲方审核无误后，按照实际完成工程量的80%支付进度款；c) 竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、施工期限1. 工程开工日期：合同签订后30日内2. 工程竣工日期：开工之日起计算，共计天五、质量标准及验收1. 乙方应按照国家及地方相关法律法规、施工规范和质量标准进行施工；2. 工程竣工后，乙方应提交竣工资料，甲方组织相关部门进行验收；3. 验收合格后，双方签订竣工验收证书。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定安全生产规章制度；2. 乙方负责施工现场的安全生产管理，确保工程安全无事故；3. 发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照国家规定处理。
七、合同变更与解除1. 合同履行过程中，如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议；2. 因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。
八、违约责任1. 甲方未按约定支付合同价款，每逾期一天，应支付合同价款千分之五的违约金；2. 乙方未按约定完成工程，每逾期一天，应支付合同价款千分之五的违约金；3. 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工，直至符合约定。
深圳市建设工程合同模板
深圳市建设工程合同模板甲方（发包方）：__________地址：____________________法定代表人：_______________联系电话：_______________乙方（承包方）：__________地址：____________________法定代表人：_______________联系电话：_______________鉴于甲方拟进行深圳市建设工程项目，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：_________1.4 工程规模：_________1.5 工程质量标准：_________1.6 工程期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第二条合同价款及支付方式2.1 本工程合同价款为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
2.2 支付方式：2.2.1 预付款：合同签订后_________日内，甲方支付合同价款的_________%作为预付款。
2.2.2 进度款：乙方完成工程量的_________%后，甲方支付合同价款的_________%。
2.2.3 竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的_________%。
2.2.4 质保金：工程竣工验收合格后，甲方预留合同价款的_________%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及深圳市有关建设工程质量的规定和标准进行施工。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后_________日内组织验收。
3.3 验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工，直至验收合格。
第四条工程变更4.1 工程变更应由甲方书面通知乙方，并双方协商一致后签订补充协议。
epc总承包合同标准版(建设工程epc总承包合同范本)(范本文)
EPC总承包合同标准版 (建设工程EPC总承包合同范本)1. 引言本合同是根据国家相关法律法规，以及建设工程领域的相关规定制定的EPC（工程设计、采购和施工一体化）总承包合同范本。
本合同适用于以总承包方式进行的建设工程项目。
2. 合同背景2.1 项目描述描述项目的基本情况及所涉及的范围、工程规模等。
2.2 建设方和总承包方包括建设方和总承包方的基本信息以及其在合同中的代表人。
3. 合同条款3.1 定义在合同中使用的专用术语和定义的解释。
3.2 合同总金额与付款方式规定合同的总金额以及双方约定的付款方式和时间表。
3.3 工期约定工程的开始日期和完成日期，并规定工期的延长和缩短的条件和程序。
3.4 设计阶段规定设计阶段的工作内容、交付时间和设计文件的审核程序。
3.5 采购阶段规定采购阶段的工作内容、交付时间和采购文件的审核程序。
3.6 施工阶段规定施工阶段的工作内容、施工安全和质量控制要求，以及工程变更和索赔的程序。
3.7 合同变更和索赔约定变更管理和索赔管理的程序，并规定双方在变更和索赔处理中的权利和义务。
3.8 质量保证规定总承包方对工程质量的保证要求以及实施质量检查和验收的程序。
3.9 支付方式和发票要求约定付款方式和发票要求，并规定质保金和保留金的支付和退还条件。
3.10 违约责任规定合同违约责任的范围和程度，并约定违约金和违约赔偿的计算方法。
3.11 安全和环境保护规定工程建设过程中必须遵守的安全和环境保护要求，以及双方在安全和环境保护事故发生时的处理程序。
3.12 保险责任和索赔约定保险责任的范围和金额，并规定索赔的程序和要求。
3.13 合同解除和终止约定合同解除和终止的条件和程序，并规定解除和终止后的双方权益及义务。
3.14 争议解决规定争议解决的方式和程序，包括仲裁的选择和规定。
4. 附件4.1 技术文件列明技术文件清单，并约定技术文件的编制和交付时间。
4.2 图纸和报告列明图纸和报告的清单，并约定图纸和报告的编制和交付时间。
深圳建设工程承包合同范本
深圳建设工程承包合同范本一、合同双方信息甲方（发包方）：XXXX有限公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX联系方式：XXXX-XXXXXXX乙方（承包方）：XXX建设集团有限公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX联系方式：XXXX-XXXXXXX二、合同标的本项目为位于XX市XX区的XX大厦建设工程，总建筑面积约为XX万平方米，包括地下停车场、商业设施及办公区域等。
三、工程质量要求1. 本工程应符合国家及地方相关建筑标准和规范，确保结构安全、功能齐全。
2. 乙方须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自更改设计。
3. 工程质量必须达到国家规定的合格标准，如有质量问题，乙方应负责无偿修复。
4. 工程竣工后，应由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
四、工期与进度安排1. 本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应根据工程进度合理安排施工，确保按期完成各项施工任务。
3. 如因乙方原因导致工期延误，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金千分之五的工程款。
五、工程造价与支付方式1. 本工程总造价为人民币XXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费和管理费用等。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后十日内支付总造价的30%。
- 进度款：根据工程进度分期支付，每期不超过总造价的20%。
- 竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 如因甲方原因导致支付延迟，每延迟一日，甲方应向乙方支付滞纳金千分之三的应付款项。
六、安全生产与环境保护1. 乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的规定，加强现场安全管理，防止发生安全事故。
2. 乙方应采取有效措施减少施工噪音和粉尘污染，保护周边环境不受破坏。
3. 如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
七、合同变更与解除1. 如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致并书面确认。
epc合同范本深圳
epc合同范本深圳原EPC合同范本深圳一、合同双方甲方（业主）：【甲方全称】乙方（EPC承包商）：【乙方全称】二、项目概述项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地点】项目规模：【项目规模】项目内容：【项目内容】三、合同内容1. 工程范围（1）设计【设计名词解释】：乙方应负责完成项目的全部设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
（2）采购【采购名词解释】：乙方应负责项目所需设备、材料、构件等的采购。
（3）施工【施工名词解释】：乙方应负责项目的施工及验收，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 工程质量及验收（1）质量标准：乙方应保证EPC工程的质量符合国家及行业标准，满足甲方要求。
（2）验收程序：EPC工程完成后，甲乙双方应按照国家相关规定进行验收。
3. 工程进度乙方应按照合同约定的进度计划完成EPC工程，并确保项目按期交付。
4. 工程价格（1）合同总价：EPC工程合同总价为【合同总价】（大写：【人民币【合同总价】元整）。
（2）支付方式：甲方按照合同约定的进度和比例支付工程款项。
5. 违约责任（1）甲方违约：甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。
（2）乙方违约：乙方未按照约定完成EPC工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、合同生效1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：【签订日期】名词解释：设计：指乙方根据甲方要求，对项目进行方案设计、施工图设计等。
采购：指乙方负责项目所需设备、材料、构件等的采购。
施工：指乙方负责项目的施工及验收，确保工程质量符合国家相关标准。
深圳市工程总承包合同
深圳市工程总承包合同甲方（发包人）：深圳市XXX有限公司地址：深圳市XXX路XXX号联系电话：XXX-XXXXXXX乙方（承包人）：深圳市XXX建设工程有限公司地址：深圳市XXX路XXX号联系电话：XXX-XXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：深圳市XXX项目1.2 工程批准、核准或备案文号：XXX1.3 工程内容及规模：包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。
1.4 工程所在省市详细地址：深圳市XXX区XXX路XXX号1.5 工程承包范围：详见合同附件二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源乙方根据甲方提供的技术要求、设计要求和其他相关资料，按照约定的时间和质量要求完成工程的设计、采购、施工等工作。
三、主要日期3.1 设计开工日期：XXXX年XX月XX日3.2 施工开工日期：XXXX年XX月XX日3.3 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日四、工程质量标准4.1 工程设计质量标准：符合国家相关法律法规、规范和甲方要求。
4.2 工程施工质量标准：符合国家相关法律法规、规范和甲方要求。
五、合同价格和付款货币5.1 合同价格为人民币（大写）：XXX元（小写金额：XXX元）。
详见合同价格清单分项表。
5.2 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、违约责任6.1 甲方未按照约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，并承担因此产生的其他损失。
6.2 乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，并承担因此产生的其他损失。
七、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SFL-2017-01工程编号：合同编号：深圳市建设工程设计采购施工总承包合同(适用于“EPC工程总承包”模式招标项目)工程名称：工程地点：发包人：承包人：2017版编制说明本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的EPC合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》（GF-2011-0216）、《建设工程施工合同示范文本》（GF－2017-0201）,结合深圳市EPC项目实施情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。
一、《示范文本》的组成本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。
其中：1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。
《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准和要求、签约合同价等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方的基本权利义务。
2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。
既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程设计采购施工的基础性合同条款。
3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。
4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。
二、专用条款使用注意事项1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。
2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。
“通用条款”中出现斜体字加粗“专用条款”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。
应按照同一编号的条款一起阅读和理解。
三、《示范文本》的性质和适用范围本合同(示范文本)适用于建设标准、建设规模、其他服务等需求明确的房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设项目的设计-采购-施工（EPC）总承包工程（不含运维）的合同，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。
任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。
本次印发版次为SFL-2017-01，即2017版第一版。
目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、项目设计方案来源 (2)四、合同工期 (2)五、质量标准和要求 (2)六、签约合同价 (3)七、组成合同的文件 (3)八、承诺 (4)九、词语含义 (4)十、合同订立与生效 (4)第二部分通用条款 (6)1 词语含义 (6)1.1合同当事人及其他相关方 (6)1.2合同文件 (6)1.3工程、现场与资料 (6)1.4合同价格与费用 (7)1.5工期 (8)1.6其他 (8)2 一般约定 (9)2.1合同文件的组成及解释顺序 (9)2.2合同文件内容争议 (9)2.3语言文字 (9)2.4适用法律 (9)2.5标准、规范 (10)2.6保密 (10)3 发包人及相关工作 (10)3.1发包人权利 (10)3.2发包人义务 (10)3.3发包人代表 (11)3.4发包人委托的监理 (11)3.5安全保证 (11)3.6工程保护和保安责任 (11)4 承包人及相关工作 (11)4.1承包人权利 (12)4.2承包人义务及相关工作 (12)4.3承包人代表 (13)4.4质量保证 (13)4.5安全保证 (13)4.6工程保护和保安责任 (13)4.7进度保证 (14)4.8承包人的再发包 (14)4.9劳动者工资支付 (14)4.10联合体承包人 (14)5 工期与进度 (14)5.1工期 (14)5.2项目进度计划 (14)5.3误期赔偿 (15)5.4暂停 (15)6 勘察与设计 (16)6.1勘察 (16)6.2生产工艺技术、建筑设计方案 (17)6.3设计阶段 (17)6.4设计阶段审查 (18)6.5操作维修人员的培训 (18)6.6知识产权 (18)7 采购 (19)7.1工程物资的提供 (19)7.2检验 (20)7.3进口工程物资的采购、报关、清关和商检 (21)7.4运输与超限物资运输 (21)7.5重新订货及后果 (21)7.6工程物资保管与剩余 (21)8 施工 (22)8.1施工前期准备 (22)8.2施工技术方法 (23)8.3质量与检验 (23)8.4隐蔽工程和中间验收 (25)8.5对施工质量结果的争议 (25)8.6施工进度管理 (26)8.7职业健康、安全、环境保护 (26)9 工程试运行 (28)9.1工程试运行内容和程序 (28)9.2工程试运行中双方的责任 (29)10 竣工验收 (29)10.1竣工验收 (29)10.2竣工验收合格后的移交和清理 (29)10.3竣工验收质量不合格和重新验收 (30)10.4竣工日期 (30)10.5拒绝接收全部或部分工程 (30)10.6竣工验收工程质量争议处理 (30)10.7履约评价与优质优价 (30)11 工程缺陷责任与保修 (31)11.1工程保修的原则 (31)11.2缺陷责任期 (31)11.3质量保证金 (31)11.4保修责任 (32)11.5修复费用 (32)11.6修复通知 (32)11.7未能修复 (32)11.8承包人出入权 (32)12合同价格的确定和调整 (33)12.1合同价格的确定和组成 (33)12.2合同价格调整 (33)12.3法律法规的改变 (33)12.4工料机调差 (34)12.5占比调差法 (34)12.6造价指数调差法 (35)12.7合同价格调整程序 (35)12.8暂估价和暂列金额 (35)13变更 (36)13.1变更权 (36)13.2变更范围 (37)13.3变更程序 (37)13.4紧急性变更程序 (38)13.5变更价款确定 (38)13.6建议变更的利益分享 (38)14 工程款支付 (38)14.1工程款支付 (38)14.2工程担保 (39)14.3预付款 (39)14.4工程进度款 (39)14.5按月申请付款 (40)14.6按付款计划表申请付款 (40)14.7付款条件与时间安排 (41)14.8付款时间延误 (41)14.9税务与关税 (41)14.10索赔款项的支付 (41)14.11竣工结算 (42)15 保险 (44)15.1承包人的投保 (44)15.2一切险和第三方责任险 (44)15.3保险的其它规定 (44)16 违约、索赔和争议解决 (44)16.1违约责任 (44)16.2索赔 (45)16.3争议解决 (46)17 不可抗力 (46)17.1不可抗力的确认 (46)17.2不可抗力处理程序 (47)17.3不可抗力损失费用承担 (47)18合同生效、终止和解除 (47)18.1合同生效 (47)18.2合同的终止 (47)18.3由发包人解除合同 (47)18.4由承包人解除合同 (49)18.5合同解除后的事项 (51)19 合同份数 (51)19.1合同份数 (51)第三部分专用条款 (52)1 词语含义 (52)1.3工程、现场与资料 (52)1.5工期 (52)1.6其它 (52)2 一般约定 (52)2.1合同文件 (52)2.4适用法律 (52)2.5标准、规范 (52)2.6保密 (53)3 发包人 (53)3.2发包人义务 (53)3.3发包人代表 (53)3.4监理人 (53)4 承包人 (54)4.2承包人义务 (54)4.3承包人代表 (54)4.8承包人的再发包 (54)5 工期与进度 (55)5.2项目进度计划 (55)5.3误期赔偿 (55)6 勘察与设计 (55)6.1勘察 (55)6.2生产工艺技术、设计方案 (55)6.3设计阶段 (56)6.4设计阶段审查 (56)6.6知识产权 (56)7 采购管理 (56)7.1工程物资的提供 (56)7.2检验 (57)7.3进口工程物资的采购、报关、清关和商检 (57)7.6工程物资保管与剩余 (57)8 施工管理 (57)8.1施工前期准备 (57)8.3质量与检验 (58)8.4隐蔽工程和中间验收 (58)8.7职业健康、安全、环境保护 (58)9 工程试运行 (58)9.1工程试运行内容和程序 (58)10 竣工验收 (59)10.1竣工验收 (59)10.2竣工验收合格后的移交和清理 (59)10.6竣工验收工程质量争议处理 (59)10.7履约评价与优质优价 (59)11 工程质量缺陷与保修 (59)11.2缺陷责任期 (59)11.3质量保证金 (59)11.4保修责任 (60)11.6修复通知 (60)12合同价格的确定和调整 (60)12.1合同价格的确定和组成 (60)12.4工料机调差 (61)12.5占比调差法 (61)12.6造价指数调差法 (63)12.8暂估价和暂列金额 (63)13 变更 (64)13.2变更范围 (64)13.3变更程序 (64)13.5变更价款确定 (64)13.6建议变更的利益分享 (64)14 工程款支付 (64)14.1工程款支付 (65)14.2担保 (65)14.3预付款 (65)14.4工程进度款 (65)14.5按月工程进度申请付款 (65)14.6按付款计划表申请付款 (65)14.11竣工结算 (66)15 保险 (66)15.1承包人的投保 (66)15.2一切险和第三方责任险 (66)15.3保险的其它规定 (67)16 违约、索赔和争议 (67)16.3争议和裁决 (67)17 不可抗力 (67)17.1不可抗力的确认 (67)19 合同份数 (67)19.1合同份数 (67)第四部分补充条款 (68)发包人要求 (69)建设工程承包商履约评价报告 (70)工程质量保修书 (71)第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：其中，联合体牵头人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：核准（备案）证编号：工程规模及特征：资金来源：财政投入 %；国有资本 %；集体资本 %；民营资本 %；外商投资 %；混合经济 %；其他 %。