风电基础施工合同
风电项目的合同书6篇
风电项目的合同书6篇篇1甲方（投资方）：_________乙方（项目方）：_________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就风电项目的投资合作事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________风电项目2. 项目地点：_________3. 项目规模：_________4. 项目内容：_________二、投资方式1. 甲方以现金方式投资，投资金额为_________元。
2. 甲方投资后，将持有项目相应的股份。
三、项目运营1. 项目由乙方负责运营和管理，甲方有权进行监督。
2. 乙方应确保项目的正常运行，并按时向甲方报告项目运营情况。
3. 甲方有权参与项目的决策和管理，但应当遵守乙方的运营决策。
四、利润分配1. 项目的利润按照甲方和乙方的股份比例进行分配。
2. 乙方应在项目利润分配前，向甲方提交完整的财务报表和利润分配方案。
3. 甲方有权对利润分配方案进行审议和修改。
五、风险承担1. 项目的风险由甲方和乙方共同承担，按照股份比例进行分摊。
2. 乙方应确保项目的风险可控，并按时向甲方报告项目风险情况。
3. 甲方有权参与项目的风险管理，但应当遵守乙方的风险管理决策。
六、合同变更和解除1. 本合同一经签订，不得随意变更或解除。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 变更或解除本合同，应当遵循法律法规的规定，并确保不影响项目的正常运行。
3. 变更或解除本合同，应当保护双方的合法权益，并尽量减少双方的损失。
七、争议解决1. 本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
双方应首先尝试友好协商解决争议。
如协商无果，可寻求第三方帮助进行调解。
如调解仍无法解决问题，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。
2. 本合同引起的争议，适用中华人民共和国法律。
在争议解决过程中，双方应尊重法律法规的规定，并积极配合有关机关的调查和处理。
风电基础工程承包合同范本
风电基础工程承包合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（业主）：【填写业主公司全称】乙方（承包商）：【填写承包商公司全称】签订日期：【填写签约日期】签订地点：【填写签约地点】鉴于甲方拟建设位于【填写项目地点】的风电项目，现委托乙方进行风电基础工程的施工。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就相关事宜达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 乙方负责风电项目的土建施工、设备安装、调试以及后续维护等工作。
1.2 具体工作内容包括但不限于风电机组基础、塔筒连接、电缆铺设等。
第二条工程质量要求2.1 乙方必须按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到设计要求。
2.2 对于关键工序和特殊工艺，乙方需提前向甲方提交施工方案，经甲方确认后方可实施。
第三条工程进度安排3.1 工程开工日期为【填写具体日期】，竣工日期为【填写具体日期】。
3.2 乙方需按月向甲方提交工程进度报告，并接受甲方的监督与检查。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价为【填写合同金额】元，包含所有材料费、人工费和管理费等。
4.2 甲方应按合同约定及时支付工程款项，逾期支付将产生相应滞纳金。
第五条违约责任5.1 如乙方未按约定时间完成工程，需向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
5.2 如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，并承担由此产生的法律后果。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：【填写签约日期】。
风力发电底坐基础承包合同3篇
风力发电底坐基础承包合同3篇篇1风力发电底坐基础承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于，甲方为风力发电项目的委托方，打算委托乙方作为风力发电底坐基础的承包方，现双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条任务范围1.1 乙方接受委托，承建甲方风力发电项目的底坐基础工程，包括但不限于桩基础、沥青混凝土基础、钢筋混凝土基础等。
1.2 乙方应按照行业标准和甲方的要求，合理组织施工，确保基础工程的质量和工期。
1.3 乙方应根据项目需要，配备专业、技术过硬的施工人员，保证施工安全和质量。
第二条工程周期2.1 本合同的工程周期为XXX天，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照合同规定的工程周期完成底坐基础工程，不得因自身原因延误工期。
第三条工程质量3.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收时，甲方有权对底坐基础工程进行检查和验收，若发现质量问题，乙方需承担责任，并按要求进行整改。
第四条施工安全4.1 乙方应根据国家相关法律法规和安全标准，采取相应的安全措施，保障施工过程中的安全。
4.2 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任，赔偿甲方的损失。
第五条施工款支付5.1 本合同总价为XXX万元，按照工程进度分期支付。
具体支付方式为：首款XX%在合同签订后支付，余款按照工程进度支付。
5.2 如在施工过程中发生额外费用，乙方应提前与甲方商议确定，并由甲方支付。
第六条违约责任6.1 若乙方在底坐基础工程中违反合同约定，造成项目延误或工程质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
6.2 若甲方未按合同要求支付工程款项，造成乙方计划经济损失，乙方有权要求甲方支付赔偿金。
第七条合同解除7.1 若双方协商一致解除合同，应书面通知对方，并确定解除合同的日期。
7.2 合同解除后，双方应协商处理未竣工部分工程和未结算款项的问题。
第八条其他约定8.1 本合同所涉及的未尽事宜，双方可另行协商解决，双方签字或盖章生效。
风电基础施工班组劳务合同
甲方（雇主）： [甲方名称]乙方（雇员）： [乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方在甲方风电基础施工项目中的劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [具体工程名称]2. 工程地点： [具体工程地点]3. 工程内容：风电基础施工，包括但不限于土方开挖、基础浇筑、钢筋绑扎、模板搭建等工作。
二、劳务内容1. 乙方同意按照甲方的要求，参与上述工程项目的施工，并完成甲方分配的各项工作任务。
2. 乙方负责在施工过程中遵守国家及地方的安全生产法规，确保自身及他人的人身安全。
三、劳务期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为 [具体期限]，即自 [起始日期] 至 [终止日期]。
2. 如需延长劳务期限，甲方应提前 [具体时间] 向乙方提出书面通知，并经双方协商一致后签订补充协议。
四、劳务报酬1. 乙方在合同期限内，每月应得的劳务报酬为人民币 [具体金额] 元，按月支付。
2. 甲方应于每月 [具体日期] 前支付乙方上个月的劳务报酬。
3. 乙方在工作期间发生的交通、住宿等费用，由甲方另行承担。
五、劳动保护与福利1. 甲方应保障乙方享有国家规定的劳动保护待遇，提供必要的安全防护用品。
2. 甲方应依法为乙方缴纳社会保险，包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险等。
3. 乙方在工作期间，如因工受伤，甲方应按照国家相关规定给予相应的医疗救治和经济补偿。
六、违约责任1. 乙方违反合同约定，未按时完成工作任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付乙方劳务报酬，应向乙方支付违约金，违约金按每月 [具体金额] 元计算。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
风电基座施工合同4篇
风电基座施工合同4篇篇1风电基座施工合同甲方：___________________（以下简称甲方）乙方：___________________（以下简称乙方）鉴于甲方拟在___________（地点）建设风电基座项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条合同的签订1.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程结束验收之日止。
1.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的要求和计划，对风电基座进行施工，包括但不限于地基处理、钢筋混凝土浇筑、设备安装等工作。
2.2 乙方应严格按照相关标准和规范，保证工程质量，确保风电基座的安全、稳定和耐用。
第三条工程期限3.1 工程期限为___________（具体天数），自合同生效之日起计算。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，经双方协商一致，可进行工期调整。
第四条价格及支付方式4.1 本工程总造价为_______________（具体金额），其中材料费、人工费、设备费等费用由甲方负责提供。
4.2 乙方施工过程中如需额外费用，须经甲方书面同意后方可支付。
4.3 甲方应按照工程进度支付乙方工程款项，具体支付方式和时间由双方协商确定。
第五条质量保证5.1 乙方应对其所提供的工程质量承担保修责任，保修期为___________（具体月份），在此期间内如发现工程质量问题，乙方应及时进行维修。
5.2 保修期过后，如因乙方施工问题导致工程质量出现问题，乙方应承担相应的返工责任。
第六条违约责任6.1 若一方未按合同约定履行义务，构成违约，应向对方支付违约金，并承担相关的责任。
6.2 若因一方原因导致工程无法按时交付或造成停工，造成后果由违约方承担。
第七条争议解决7.1 双方如对本合同的解释、履行或争议发生争执，应通过友好协商解决。
7.2 如协商无法达成一致意见，应提交相关争议给有管辖权的仲裁机构，仲裁裁决为终局裁决。
第八条合同变更8.1 本合同的任何变更，需双方协商一致，并经签字盖章后生效。
风电基础施工合同范本
风电基础施工合同范本
甲方：（甲方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
电子邮箱：
乙方：（乙方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
电子邮箱：
鉴于甲方拥有风电项目的规划、设计和施工的权利，乙方具有丰富的基础施工经验和资质，双方本着合作互利的原则，经友好协商后达成以下合同：
第一条施工内容
乙方将按照甲方的规划和设计要求，承担风电项目的基础施工工作，包括但不限于场地平整、基础桩的安装、混凝土浇筑等工作。
第二条工期
双方约定的风电基础施工工期为（具体的时间），如因不可抗力等原因导致工期延长，双
方可协商由书面协议确认。
第三条价款及支付方式
1. 甲方应根据双方协商的总价款，按照工程进度及时支付乙方相应款项。
2. 甲方支付乙方的款项应该是不可退款的，除非另有说明。
第四条质量保证
1. 乙方承诺提供的施工材料和服务均符合国家相关标准和规定，保证施工质量。
2. 乙方在施工结束后，对已完成的基础进行质量验收，如有质量问题，乙方应承担相应的维修工作。
第五条违约责任
1. 若有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应违约责任。
第六条其他条款
1. 本合同经双方签字确认生效，任何未尽事宜均可通过协商修改。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在其指定地点进行风力发电项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于风电场的基础设施建设、风力发电机组的安装、调试等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：- 合同签订后支付总价款的30%作为预付款；- 主体工程完工后支付总价款的40%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的25%；- 剩余5%作为质保金，在质保期满后支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，并保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。
3.3 验收合格后，双方签署《工程验收报告》。
第四条工程变更4.1 因甲方原因需变更工程内容，应提前通知乙方，并签订变更协议。
4.2 因乙方原因需变更工程内容，应征得甲方同意，并签订变更协议。
第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
5.2 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。
第六条质保期及售后服务6.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起一年。
6.2 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
风电项目合同模板(3篇)
风电项目合同模板（3篇）风电项目合同模板（通用3篇）风电项目合同模板篇1发包单位：承包单位：经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，工程施工规范，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将以下工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签订此合同，共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：1、14号风机机舱的全部吊装内容，并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。
由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。
工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责，并包含在总承包费用中。
四。
承包方式：由承包方负责完成14号机组的吊装工程。
五、承包价格480.000元，大写：肆拾捌万圆整。
（含发票）六、结算方式：1、主吊进场后支付工程款的50%。
2、最后一钩松钩前，由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。
七、责任施工过程中所造成的损失；由承包方负责。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。
本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。
甲方：_________乙方：________代表：__________代表：________风电项目合同模板篇2借款方：_________(简称甲方)贷款方：_________(简称乙方)根据_____号文件批准的项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。
双方同意遵照《中华人民共和国民法典》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条借款金额：外汇贷款____万美元。
第二条借款用途：外汇贷款用于_____第三条借款期限：____年__月__日至____年__月__日。
外汇贷款自第一笔用汇之日起，在___个月之内分期还清全部贷款本息。
第四条借款利率：外汇贷款年利率为___%，按个月浮动。
乙方每3个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的20日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。
风力发电基础施工合同 全文
风力发电基础施工合同第一条合同的目的和范围本合同的目的是明确风力发电基础施工的双方权利和义务，以及合同中所涉及的具体工作范围。
第二条工程内容1.建设规模：本合同约定的风力发电基础施工项目规模为兆瓦。
2.施工范围：本项目的施工范围包括风力发电基础的设计、材料采购、施工工艺、施工监管、质量控制等。
第三条合同价款1.价款总额：本合同约定的风力发电基础施工的价款总额为万元。
2.价款支付方式：双方约定按照施工进度付款，具体支付方式如下：–施工开始前支付%的款项；–施工过程中按照工程进度支付款项；–竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条工期1.施工期限：本合同约定的风力发电基础施工的工期为个月。
2.工期的计算方式：工期的计算按照双方约定的施工进度和竣工验收时间进行计算。
第五条合同变更1.变更原因：若一方需要对合同进行变更，应提出书面申请，并说明变更原因。
2.变更范围：变更范围包括工程规模、工程进度、材料品牌、工程费用等。
3.变更后的约定：经双方协商，确定合同变更后的具体约定。
变更后的约定应以书面形式记录，并由双方签字确认。
第六条违约责任1.违约主体：若一方未按照合同约定的内容履行义务，视为违约。
2.违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
第七条保密义务1.保密内容：双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料保密。
2.保密期限：保密期限为合同终止后的年。
3.违约责任：一方违反了保密义务的，应承担相应的违约责任。
第八条立项监理1.监理范围：本合同约定的风力发电基础施工项目应配备专业的立项监理机构进行监督。
2.监理报告：立项监理机构应每月向双方提交监理报告，报告中应包括工程进展、质量验收、材料采购等内容。
第九条纠纷解决本合同的履行及解释均适用相关法律。
双方因履行本合同所产生的纠纷应通过友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院处理。
第十条其他事项1.本合同未尽事宜可由双方协商解决。
协商不成的，按照相关法律规定办理。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：风电场施工，包括风电设备的安装、调试、验收等。
二、工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 乙方应完成与工程相关的各项报批手续，并承担相应费用。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方每月底向甲方提交工程进度报告，甲方根据实际完成工程量支付进度款，支付比例为实际完成工程量的______%。
（3）验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的______%。
（4）质保金：剩余______%的质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期4.1 工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，违约金计算方式为：每日逾期支付合同总价款的______%。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家及行业的相关标准，达到优良等级。
5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量。
六、验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
6.2 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后______日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
风电基础施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
篇一：风力发电基础工程施工合同
风力发电基础工程施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程（以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方），为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质虽：
二、工程内容有工程承包范围
1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件（即锚栓组合件）。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、
清底，达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎），完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定元人民币。
4、工程总造价合同履约金为元人民币。
三、工期
1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工
程期限天（开工日期定为20XX年10月日，完工日期定
为20XX年5月日）。
3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分
项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误
（如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等），乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。
四、合同价款及取费标准
1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按（河南20XX定额及地区有关文件计费）实际发生的工程H为结算依据。
2、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、
爆破均按河南20XX定额及地区指导价执行，土石方现场工
作面外100米以内甩土方（超出范围按河20XX定额及地区有关文件计费）；未注明的单价按河南省20XX定额及现行有关文件计费，主、地
材按现场代表签字参照市场信息价进行调
差（地材按实际发生计算）
3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据。
4、工程虽：以实际发生工程虽结算（基础、便道、回填
土及施工道路的土石方以双方现场代表测H签证为准，其它工程虽按图纸或甲方现场代表签字为准）。
5、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后，退还全部合同履约金。
五、工程款的支付方式
1、乙方收到甲方进场通知书三个工作日内，甲方支付
乙方工程总造价进场费 %
2、大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价%。
3、以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付上月已完工程的％工程款。
4、单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程虽的％工程款，剩余款项一年后一次性付清。
5、甲方对乙方的工程进度、质虽、安全、文明施工等进行监督及指导，达到合格。
若乙方在工程质虽、进度、安全文明施工等方面存在问题，而乂未及时按甲方要求处理整改，则甲方有权作出对乙方的处罚，暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。
六、结算方式
施工现场按实际完成的工程虽由甲方现场技术人员、驻工地代表和乙方项目部确认签字为结算依据。
七、安全文明施工
1、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、标准条例，遵守甲方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，由乙方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责任。
2、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，服从甲方及监理的合理安排。
八、双方代表的权利和义务
双方工程负责人代表：甲方乙方
双方驻工地代表：甲方乙方
1、甲方派有现场管理人员，行使合同约定的权利，履行职责。
2、甲方有权利对乙方的施工质虽、进度进行监督和管理。
3、甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见, 并及时确认。
4、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工的工程虽进行核定
5、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工程虽进行验
收。
6、甲方应及时按照合同约定及时支付乙方工程款。
7、甲方应及时负责协助乙方处理相关工程的配合。
8、甲方应及时负责协调地方政府和当地老白姓事宜。
9、甲方负责电通、水通、路通（由乙方负责施工道路修
筑，同时按工程虽实际结算给乙方）、
10、乙方应委派驻现场管理代表，行使合同约定的权利,
履行合同约定的职责。