新密二期道路照明及煤场照明工程施工合同1013
张家港三吉利电力工程检修有限公司新密二期道路及煤场照明施工合同发包单位：张家港三吉利电力工程检修有限公司承包单位：河南省光大建筑安装有限公司二〇一一年十月1签约单位发包单位：张家港三吉利电力工程检修有限公司（以下简称甲方）承包单位：河南省光大建筑安装有限公司（以下简称乙方）2签约依据依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和有关文件及资料。
3工程名称、地点3.1 工程名称：新密电厂2x1000MW机组厂区道路及煤场照明工程3.2 工程地点：河南新密市曲梁镇4 承包范围4.1工程范围施工图设计煤场区域道路照明和煤场高杆灯照明，包括但不限于满足安装要求的各项有关工序工程，以及照明电源的接入。
4.2本标段包含但不限于以下工程具体详细内容详见合同附件A工程施工范围及内容5承包方式乙方包工、包料（甲供材除外，甲供材见12.3）、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
6工期2011年10月19日开工，2011年03月01日竣工。
7工程监理本工程实行工程监理制，监理单位为河北电力建设监理有限责任公司。
监理单位对工程质量、进度、造价、安全文明进行全方位监理，负责现场施工信息的沟通和管理，并负责现场设计单位与施工单位间交叉作业的协调工作。
乙方现场施工必须与设计单位相互配合，服从监理单位的管理。
8 施工准备及技术资料供应8.1施工水源、电源由业主方提供，乙方从业主方一期厂内水源、电源点挂表接入。
其中水费：2元/吨，电费0.9元/度。
8.2甲方不提供现场施工生活住房场地，乙方在厂外以自己的费用自行解决。
8.3施工组织设计由乙方编制，甲方审核，监理组织审定，业主方批准。
8.4甲方向乙方提供施工图 3 套9 合同价款9.1 合同价款71.8万元整（大写：柒拾壹万捌仟元整）。
10 付款方式及结算办法10.1工程款(a) 当工程进度完成煤场区域道路照明和煤场高杆灯照明全部工程量，甲方支付乙方30%的合同款。
(b)当工程质量、进度、安全满足合同的要求，乙方全部获得业主方签发的工程移交证书之后30天内，甲方向乙方支付65%的合同款。
(c) 若因乙方原因，工程未能实现合同约定国家优质工程银奖，则将在工程结算时扣除合同总价的2%。
10.2工程质量保证金本工程竣工通过验收一年期满后且不发生因乙方施工责任造成的质量问题后，甲方将合同金额5%的质量保证金一次支付给乙方。
11 竣工结算11.1 工程竣工验收合格后，方可办理竣工结算书12 材料采购12.1本工程所需要的除照明箱电源电缆及甲供材清单外所有设备和材料均由乙方按照设计和技术标准的要求负责采购、运输、装卸、检验和保管。
12.2甲方采购的照明箱：12.2.1照明箱为户外布置，防护等级采用IP55；箱体、合页、门锁均为不锈钢，采用1Cr18Ni9Ti不锈钢（厚度不小于2.0mm）。
照明箱采用挂墙或落地布置，正面开门操作和维护，全部采用下进线，并具有敲落孔。
箱体尺寸可根据提供的箱体型号或由设备方单独设计。
12.2.2箱内应设汇流母排，合理安排电缆头的空间。
配电箱内应允许至少三根50mm2电缆引入。
照明箱内设接地母线和中性母线。
相线应设端子排。
中性母线截面与相线相等。
照明箱内采用带电磁脱扣器的空气断路器（进线和馈线开关分断能力分别不小于10kA和6kA）。
光控回路应配置光控开关和探头等元件。
12.2.3光控照明配电箱由传感器、光敏开关和控制箱两部分组成：(1)光敏开关的使用寿命大于5000次，光敏元件应垂直安装于户外，应有防雨水浸入而又不会遮光的设施，光敏开关应具有延时特性，不会受短暂或瞬间变化的影响。
(2)控制箱应具有试验检查装置，以检查电器元件是否正常。
12.2.4照明箱接线图见设计院提供的图纸。
12.2.5照明箱厂家原则上和主厂房保持一致。
12.3甲方供应材料清单：⑴、 286盏LED路灯（含灯杆）⑵、4盏煤场高杆灯⑶、电缆一批电缆（ZR-YJV-4*4 0.6/1kv） 1200米电缆（ZR-YJV-2*6 0.6/1kv） 1200米电缆（YJV22-1.0（4*25+1*16）） 5500米电缆（YJV22-1.0（4*16）） 580米电缆（YJV22- 4*35） 1000米电缆（YJV22- 4*25） 30米电缆（YJV22-1.0（2*16+1*16）） 700米电缆（BV-500（2.5mm2）） 2000米⑷、照明箱 5只12.4乙方购置的材料、设备在使用前其规格、标准、质量须符合设计要求，具有出厂合格证并经实验检验合格后方可使用。
甲方有权要求乙方对认为不合格的材料供货商或生产厂家进行更换。
12.5材料实验检验由第三方实验室进行实验（按河南省电力质检中心站有关规定），费用由乙方承担。
12.6本工程现场设一个集中搅拌站，不允许施工单位设置搅拌站和搅拌机。
混凝土价格不高于当地商品混凝土市场价。
12.7本工程使用水泥须用大厂生产的旋窑水泥。
13 工程质量13.1工程质量目标：建“国内一流发电企业”，确保国家优质工程银奖，争创国家优质工程金奖。
工程具体质量目标如下：单位工程合格率100%，优良率100%。
分部工程合格率100%，分项工程合格率100%。
在工程施工过程中开展“样板引路、过程评优”活动。
乙方根据质量目标制定出具体质量目标，对重点项目和关键施工工艺要提前按照新密二期工程创优质量策划做好样板。
采用现场施工实物样板方式，样板通过监理单位组织的管理方联合验收确认后，乙方才能按照样板标准，正式开展此项工程施工。
在施工过程中按“新密二期工程质量奖惩细则”及甲方“工程质量管理考核办法”进行质量管理和考核。
13.2因乙方原因工程质量达不到上述质量标准的，乙方承担违约责任。
乙方应优先采用先进的施工机械和施工工艺，以提高施工效率、提高工程质量、保证工期（尽可能提前）、节约资源和提高现场的文明施工水平。
13.3 检查和返工13.3.1乙方应认真按照甲方提供的设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查，为检查检验提供便利条件。
12.3.2工程质量达不到约定标准的部分，监理工程师一经发现，有权要求乙方重新施工，乙方应按监理工程师的要求重新施工，直到符合标准，并承担重新施工的费用，工期不顺延。
以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
13.4隐蔽工程和中间验收13.4.1工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽验收前24小时以书面形式通知监理工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录，验收合同，监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在监理工程师限定的时间修改后重新验收。
13.4.2监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时，监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。
13.4.3乙方有充分证据证明，其在建工程经监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收48小时后，监理工程师无故不在验收记录上签字，可视为监理工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
13.4.4为确保工程质量，乙方须在甲方和监理认可的独立的第三方试验室完成有关试验工作。
13.5 重新检验。
当监理工程师认为有必要对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行并在检验后后重新覆盖或修复。
在检验不合格的情况下，乙方必须立即组织重新施工，直至符合标准，所涉及的费用由乙方承担，且不得因此延误工期。
14 施工技术管理14.1开工前，乙方应按合同规定向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工机构的建立、质检体系、安全体系的建立和劳动力的安排，材料、施工机具及检测仪器设备进场情况，施工方案的准备情况等。
虽有此规定，但不妨碍监理工程师根据实际情况及时下达开工令。
14.2开工前，乙方应按要求编制施工组织设计，经监理工程师、甲方以及业主批准后实施。
施工组织设计的内容应包括施工组织、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料、实验器具等）供应计划、质量保证体系及质量保证措施、安全体系及安全保证措施等。
14.3乙方应根据业主和监理工程师的要求，合理编制施工作业计划，组织人力物力，保证计划的按期完成。
14.4工程施工前应进行图纸会审。
图纸会审由监理单位组织，甲方、乙方和设计单位参加，并编写会审纪要，未经会审的施工图纸不得施工。
14.5设计变更须由设计部门签发的设计变更通知，并经监理工程师和业主工程部专业人员审核、主管领导签字后生效。
重大设计变更，必须经甲方、监理和设计单位同意，由设计单位修改设计并提出工程预算变更单后方可实施。
施工中，乙方对设计的部分修改必须征得设计工代、监理及甲方代表的认可同意，并以认可的书面文件为准。
14.6施工过程的每道主要工序，须经监理和甲方的认可之后，方可进行下一道施工工序。
没有监理和甲方的批准，工程的任何部分不得覆盖或掩蔽。
当监理和甲方随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔时，乙方应予执行，并应对之重新覆盖和整理好，若质量不发生问题，则此费用可计入合同价中，任何其它情况下的一切费用均由乙方承担。
14.7 乙方应建立健全质量保证体系，加强自身检测力量，必须积极配合甲方的质检工作。
对因施工责任造成质量问题，应及时通知监理和甲方商定处理方案，乙方负责无偿处理，不得私自处理和隐瞒不报。
14.8工程竣工后，乙方负责向甲方提供竣工资料（整理成册）一式三份和电子版一份，并确保资料齐全、准确、工整。
14.9本工程除按设计要求外,还应遵循(但不限于)以下技术标准和规范：DL/T5210.1—2005 《电力建设施工质量验收及评定规程（第一部分土建工程）》SDJ69－87、SDJ280－90《电力建设施工验收技术规范》（建筑工程篇、水工结构篇）《火电施工质量检验及评定标准》（建筑工程篇）GBJ79－91《建筑地基处理技术规范》GBJ201-83 土方与爆破工程施工及验收规范GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GBJ107－87《混凝土强度检验评定标准》TJ305－75《建筑安装工程质量检验评定标准—通用机械设备安装工程》GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-91《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接续施工及验收规范》郑州裕中能源有限责任公司《火电建设工程施工工艺示范手册》土建篇有关建筑材料质量标准与管理规程,试验规程、规范和评定标准主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明以上标准如有新的标准则执行新标准，替代原有标准及其他相关标准以上规范和标准若有新版本颁布，执行新版本。
2023道路照明工程施工标准合同最新版
道路照明工程施工合同最新版1. 合同目的本合同旨在明确双方在道路照明工程施工过程中的权利和义务，确保施工工作能够按照约定的要求和时间顺利进行。
2. 合同订立2.1 合同双方甲方：（详细介绍甲方，包括公司名称、地质、法定代表人等信息）乙方：（详细介绍乙方，包括公司名称、地质、法定代表人等信息）2.2 合同生效本合同经甲、乙双方代表签字盖章后生效，并自合同生效之日起执行。
3. 工程概况3.1 工程名称道路照明工程3.2 工程地点（详细描述工程地点，包括省份、城市、具体位置等信息）3.3 工期约定工期为（填写工期，如具体日期或时间范围）3.4 工程内容（详细描述工程内容，包括所需材料、施工方法、工艺要求等信息）4. 甲方的义务4.1 提供必要的条件甲方应按照合同约定，提供施工所需的场地、临时用电、施工图纸等必要条件，并保证这些条件符合施工要求。
4.2 合理的支付工程款项甲方按照合同约定的进度和质量要求及时支付工程款项，并及时提供相应的发票。
4.3 监督施工进度和质量甲方有权在合理范围内对乙方的施工进度和质量进行监督，并要求乙方做出相应的调整和改进。
5. 乙方的义务5.1 按合同约定进行施工乙方应按照合同约定，按时、按质地完成道路照明工程的施工任务，保证施工质量符合相关的标准和要求。
5.2 协调相关单位的配合乙方应与其他相关单位（如供货商、设备安装单位等）进行协调，确保施工进度顺利进行。
5.3 监测施工安全乙方应采取必要的安全措施，监测施工过程中的安全风险，并做好现场安全管理工作，保障施工人员的安全。
6. 合同价款和支付方式6.1 合同价款本合同的总价款为（填写具体的价款金额）。
6.2 支付方式甲方按照合同约定的进度和质量要求，按方式支付价款：•第一次支付：（填写支付金额和支付时间）•第二次支付：（填写支付金额和支付时间）•…•最后一次支付：（填写支付金额和支付时间）7. 违约责任7.1 违约认定在情况下，任何一方均可认定对方为违约方：•未按合同约定履行义务；•未按合同约定的时间和质量要求完成工程；•未按合同约定支付合同价款。
道路照明建设工程施工合同书
道路照明建设工程施工合同书1. 合同背景为确保道路交通安全和行车顺畅，甲方决定进行道路照明建设工程，并邀请乙方承担施工任务。
为明确双方权益和责任，特订立本合同。
本合同内容包括合同的基本条款、工程规模、合同价款、施工期限、质量及保修条款。
2. 合同条款2.1 合同双方2.2 工程规模本工程涉及的道路照明工程包括但不限于：•灯杆安装和维修•灯具采购和安装•线路敷设和维护•光源更换和维护•控制系统安装和维护2.3 合同价款本工程的合同总价款为（具体金额），合同价款将在工程竣工验收后的10个工作日内支付给乙方。
2.4 施工期限本工程的施工期限为（具体时间），乙方须在规定时间内完成整个工程的施工任务。
如乙方需延长施工期限，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延期。
2.5 质量及保修条款乙方应按照相关技术规范和标准完成工程，并确保工程质量符合国家、地方或行业的要求。
甲方有权对工程质量进行检查和验收，如有质量问题，乙方应立即整改。
工程完工后，乙方应提供工程保修期为（具体时间）的质量保修。
3. 合同履行3.1 施工责任乙方应按照合同约定的时间和要求，组织施工人员、安装设备和材料，并确保施工质量和安全。
3.2 变更和追加工程甲方可以根据实际需要，提出变更和追加工程的要求。
乙方应在接到甲方变更通知后，及时提供报价和工期，并经甲方同意后进行施工。
3.3 合同解除•甲方未按时支付合同款项，逾期不予支付的•乙方严重违反合同约定，无法履行合同的•因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的4. 其他条款4.1 保密条款乙方应对甲方的商业秘密和技术资料保密，未经甲方书面同意不得向任何第三方透露和使用。
4.2 争议解决本合同的解释和履行均适用法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.3 合同生效和变更本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并成为双方约束的依据。
如需变更合同内容，应经双方书面协商、签字并加盖公章方可生效。
道路照明工程施工合同最新版正规范本(通用版)
道路照明工程施工合同最新版1. 合同背景本合同由包工头（简称甲方）与承包方（简称乙方）就道路照明工程施工事项达成约定。
2. 合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利与义务，确保道路照明工程施工按照双方协商的条款和条件进行。
3. 合同条款3.1 工程范围•乙方负责根据甲方提供的设计图纸和技术要求，按照相关法律法规的要求进行道路照明工程施工。
•工程施工的范围包括但不限于道路照明灯具的安装、电线线缆的铺设、配电箱的安装等。
3.2 工期及延期•工程施工总工期为天，自合同签订之日起计算。
如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时向甲方报告并提出延期的理由，并得到甲方书面同意。
•若乙方无充分理由导致工期延误，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留追究乙方法律责任的权利。
3.3 工程款项及支付方式•甲方将根据工程施工进度按阶段向乙方支付工程款。
付款金额和付款时间应在合同中明确约定。
•甲方有权在支付工程款时扣除相应的违约金或罚款，扣款金额由工程质量等因素决定。
•乙方应提供正式的发票等相关手续以便甲方进行付款。
3.4 材料和设备•材料和设备的选择应符合相关法律法规的要求，并符合设计图纸和甲方的要求。
•乙方应采购符合质量标准的材料和设备，并提供相关的材料和设备性能检测报告。
3.5 工程质量和验收标准•工程施工应符合国家规定的相关标准和技术要求。
•甲方有权对工程质量进行检查和验收，不合格的部分乙方应负责修改和改进，直到满足合同约定的质量标准。
3.6 违约责任•若乙方未按照合同的约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、解除合同等。
3.7 保险责任•乙方应为工程人员购买符合法律法规要求的保险，确保在施工过程中发生意外事故时能够及时赔付受害者。
3.8 法律适用和争议解决•本合同的解释和执行均适用当地法律法规的规定。
•双方在履行本合同过程中发生的争议应先友好协商解决，协商不成的，可提起诉讼解决。
道路照明工程合同范本
道路照明工程合同范本1. 引言本合同由甲方（以下简称“发包方”）与乙方（以下简称“承包方”）共同订立，双方同意按照合同的规定，进行道路照明工程。
2. 合同背景为确保道路交通的安全和市民的出行便利，发包方拟进行道路照明工程，为此需要与承包方签订本合同。
3. 合同条款3.1 工程内容预计工程内容包括但不限于： - 安装道路照明设备，包括路灯、灯柱等； - 布设电缆线路，确保照明设备的供电； - 进行现场测试和调试，确保设备运行正常。
3.2 工程时间工程开始日期：【填写开始日期】工程完工日期：【填写完工日期】3.3 工程费用合同总费用为【填写总费用】，包括材料费、人工费等，具体费用详见附件《费用清单》。
3.4 质量要求承包方应确保道路照明工程符合以下质量要求： - 照明设备应具备良好的光照效果，确保道路夜间安全出行； - 电缆线路应牢固可靠，能够正常供电。
3.5 保修期工程竣工之日起，承包方提供【填写保修期，例如：一年】的保修期。
在保修期内，如发现工程质量问题，承包方应负责及时修复。
3.6 付款方式合同费用将根据实际工程进展，按照如下方式支付： - 预付款：合同签订之日起7日内，发包方向承包方支付合同总费用的【填写预付款比例，例如：30%】作为预付款； - 进度款：工程进行到一定阶段，发包方根据实际进度向承包方支付合同总费用中的【填写进度款比例，例如：40%】； - 竣工结算款：工程完工后，发包方根据实际完成情况，向承包方支付合同总费用中的剩余部分。
4. 合同变更双方在履行合同过程中，如有任何需要变更的事项，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更确认。
5. 违约责任对于未按照合同规定履行责任的一方，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方的经济损失等。
6. 争议解决双方在履行合同过程中，如发生争议，应本着友好协商的原则解决。
若协商不成，应提交至【填写争议解决方式，例如：仲裁委员会】进行仲裁。
7. 合同解除发包方或承包方有以下情况之一的，本合同可解除： - 经协商一致； - 法律法规规定的其他情况。
新密二期道路及煤场照明施工合同(doc 27页)
新密二期道路及煤场照明施工合同(doc 27页)张家港三吉利电力工程检修有限公司新密二期道路及煤场照明施工合同发包单位：张家港三吉利电力工程检修有限公司承包单位：河南省光大建筑安装有限公司二〇一一年十月1签约单位发包单位：张家港三吉利电力工程检修有限公司（以下简称甲方）承包单位：河南省光大建筑安装有限公司（以下简称乙方）2签约依据依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和有关文件及资料。
3工程名称、地点3.1 工程名称：新密电厂2x1000MW机组厂区道路及煤场照明工程3.2 工程地点：河南新密市曲梁镇4 承包范围4.1工程范围施工图设计煤场区域道路照明和煤场高杆灯照明，包括但不限于满足安装要求的各项有关工序工程，以及照明电源的接入。
4.2本标段包含但不限于以下工程1全厂除煤场区域以外道路照明2煤场区域道路照明3 煤场高杆灯照明4 照明电源接入具体详细内容详见合同附件A工程施工范围及内容程移交证书之后30天内，甲方向乙方支付65%的合同款。
(c) 若因乙方原因，工程未能实现合同约定国家优质工程银奖，则将在工程结算时扣除合同总价的2%。
10.2工程质量保证金本工程竣工通过验收一年期满后且不发生因乙方施工责任造成的质量问题后，甲方将合同金额5%的质量保证金一次支付给乙方。
11 竣工结算11.1 工程竣工验收合格后，方可办理竣工结算书12 材料采购12.1本工程所需要的除照明箱电源电缆及甲供材清单外所有设备和材料均由乙方按照设计和技术标准的要求负责采购、运输、装卸、检验和保管。
12.2甲方采购的照明箱：12.2.1照明箱为户外布置，防护等级采用IP55；箱体、合页、门锁均为不锈钢，采用1Cr18Ni9Ti不锈钢（厚度不小于2.0mm）。
照明箱采用挂墙或落地布置，正面开门操作和维护，全部采用下进线，并具有敲落孔。
箱体尺寸可根据提供的箱体型号或由设备方单独设计。
12.2.2箱内应设汇流母排，合理安排电缆头的空间。
照明工程施工合同(模板)范本
照明工程施工合同范本一、合同背景受甲方委托，乙方同意进行照明工程的设计、采购和施工等相关工作。
为明确双方的权益和责任，双方在平等自愿的基础上，达成合作协议。
二、项目概述1.项目名称：照明工程施工合同2.甲方：[甲方公司名称]3.乙方：[乙方公司名称]4.合同编号：[合同编号]5.合同有效期：自 [起始日期] 起至 [截止日期]6.工程范围：根据甲方对乙方提出的照明需求，乙方负责设计、采购、安装和调试等一系列照明工程施工工作。
7.工程地点：[工程所在地]8.工程总价：[工程总价]9.付款方式：乙方按照工程进度完成情况向甲方提出付款申请，甲方审核后按约定支付。
三、合同条款1. 甲方责任1.提供详细的照明需求，包括照明种类、亮度要求、节能要求等，并协助乙方对工程现场进行勘察。
2.提供工程现场的准确平面图和立面图，确保施工的准确性。
3.在工程实施期间，提供必要的施工条件和保障，并确保工程期间的安全。
2. 乙方责任1.根据甲方提供的照明需求，制定详细的工程施工方案，并提交给甲方审核。
2.负责工程的设计、采购、安装和调试等，确保施工质量和工期进度。
3.对工程现场进行勘察和测量，确保施工的准确性。
4.提供照明设备和材料的选型和采购，并按照合同约定负责保修期内的维护和维修工作。
3. 工程进度和付款方式1.双方约定工程进度计划，并在合同附件中详细列出各项工作的完成时间。
2.乙方按照工程进度完成情况向甲方提出付款申请单，甲方审核后，按约定支付相应款项。
4. 合同变更和解除1.若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可以协商解除合同，解除合同后，须双方互不追究责任。
2.若工程需要进行变更，双方应书面协商，签订变更合同，并明确变更前后的合同条款和工程范围等。
5. 违约责任1.任何一方违反合同条款的，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的其他损失。
2.若因违约方原因导致工程无法继续进行，守约方有权解除合同，违约方应承担解除合同的一切费用。
施工道路照明合同模板
施工道路照明合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！施工道路照明合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行道路照明施工，乙方具有道路照明施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程内容1.1 本工程为道路照明施工，包括但不限于：（1）道路照明设备的采购、安装、调试及验收；（2）电源线路的铺设、接通及验收；（3）照明系统的维护、保养及故障排除。
第二条 工程地点本工程位于__________（具体地址），甲方应向乙方提供工程地点的详细资料。
第三条 工程进度1.1 乙方根据甲方提供的工程量和工期要求，保证工程按时完成。
1.2 工程开工日期为__________，竣工日期为__________。
第四条 工程质量1.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
1.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期内免费提供维修、保养等服务。
第五条 工程费用1.1 双方确认，本工程的总投资为人民币__________元（大写：____________________________元整）。
1.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算，甲方确认后，乙方按预算进行施工。
第六条 付款方式1.1 甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付工程总价款的____%。
1.2 工程验收合格后，甲方再向乙方支付工程总价款的____%。
1.3 质保期满后，如无质量问题，甲方支付剩余的工程总价款。
第七条 违约责任1.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。
第八条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2025年新密二期道路照明及煤场照明工程施工合同
新密二期道路照明及煤场照明工程施工合同1. 合同背景新密市煤炭运输公司计划在其煤场内和周边道路设置照明设施，以提高夜间照明条件，方便煤炭运输车辆和行人通行。
现需招标施工公司完成该工程的施工任务。
2. 工程内容2.1 道路照明工程本工程涉及煤场外围环路及进出口道路共计2000米的道路照明工程。
具体要求如下：1.道路照明设施应符合国家标准和市政规划要求，照明灯具数量、亮度等参数应满足实际需要；2.灯杆应选用Q345B钢材，高度不得低于6米，表面涂有耐腐蚀涂料；3.灯具应选用LED光源，色温不应低于4000K，光散射角度不应大于120度；4.整个道路照明工程的布置应有合理性，且施工后照明效果应良好。
2.2 煤场照明工程本工程涉及煤场内及管理区域的照明工程。
具体要求如下：1.煤场内照明设施应分区设置，照明灯具数量、亮度等参数应根据实际情况确定；2.灯杆应选用Q345B钢材，高度不得低于8米，表面涂有耐腐蚀涂料；3.灯具应选用LED光源，色温不应低于5000K，光散射角度不应大于120度；4.整个煤场照明工程的布置应有合理性，且施工后照明效果应良好。
3. 施工要求1.施工单位应按照施工进度计划和合同要求，做好工程的施工工序安排、材料采购及发放、施工检测、工程质量控制和安全管理等工作；2.施工单位应按国家相关法律法规规定，保证施工过程中质量和安全，保证工程质量；3.施工单位应根据合同约定，向业主提供详细的工程进度及施工情况报告。
4. 工程造价本工程的造价为人民币100万元，包含所有施工材料、工人工资、机械设备租赁等费用。
施工单位应根据合同要求，按照支付进度进行阶段性支付。
5. 法律责任1.合同双方在合同规定的期限、质量标准、价款等方面均需履行合同义务，并须承担因自身原因造成的损失；2.如一方未履行合同，应向另一方赔偿由此产生的损失；3.合同双方如有争议，应协商解决。
若协商不成，可将争议提交有关部门仲裁或诉讼解决。
照明施工合同范本6篇
照明施工合同范本6篇篇1本合同由以下双方签订：甲方（委托方）：名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（施工方）：名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方需要对其进行照明系统的施工，乙方是专业的照明施工方，双方根据相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________照明施工工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于照明系统的设计、安装、调试等。
4. 施工方式：包工包料，乙方负责所有材料的采购和施工。
二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起算。
2. 竣工日期：本合同签订之日起算，预计在______天内完成全部施工。
3. 合同工期：______天。
三、合同价款与支付方式1. 合同总价款：人民币______元（大写：______元整）。
此价格包括所有材料费、人工费、机械费等。
2. 支付方式：甲方需在合同签订之日起支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元。
剩余款项在乙方按期完成施工并经甲方验收合格后一次性付清。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供施工所需的水电等基础设施；- 按照合同约定支付合同款项；- 对乙方的施工进度和质量进行监督。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成照明系统的设计、安装和调试；- 保证施工质量，确保所有设备正常运行；- 提供一年的免费维修服务，维修期满后可根据双方协商签订维修合同。
五、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未能按照合同约定支付合同款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未支付款项的______%计算。
2. 乙方违约责任：若乙方未能按照合同约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总价款的______%计算。
道路照明施工合同范本
道路照明施工合同范本鉴于甲方拥有相应道路照明项目的使用权，乙方在道路照明施工方面具备专业知识和技能，并愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，决定签订本合同。
1. 合同项目本合同的合同项目包括但不限于甲方所指定的道路照明项目，具体包括施工设计、设备采购、现场施工等。
双方应在签订合同后，共同明确具体的工作范围和责任。
2. 合同价格与支付方式2.2 支付方式如下：•在合同签署后的3个工作日内，甲方应向乙方支付总价款的30%作为合同履行的保证金；•在项目开工前，甲方应向乙方支付总价款的50%作为预付款；•在项目完成验收后，甲方应向乙方支付总价款的20%作为尾款。
3. 工期及违约责任3.1 项目开始日期和完成日期应在合同签订后的10个工作日内共同确认，并以书面形式通知对方。
3.2 乙方应确保按照合同约定的工期和质量要求完成项目。
如乙方未能按时完成工程任务，则应按照合同约定向甲方支付每日违约金，违约金的数额为每日总价款的1%。
3.3 若因甲方的原因导致项目无法按时进行或完成，乙方不承担违约责任。
4. 工程质量及保修期4.1 乙方应按照国家有关标准和甲方的要求进行施工，确保施工质量符合技术规范和合同约定。
4.2 在项目竣工验收合格后，乙方应提供至少保修期为12个月的保修，期间内乙方负责处理项目质量问题并进行维修和修改。
5. 知识产权及保密条款5.1 所有在合同履行过程中产生的技术资料、设计方案及其他相关文件资料，乙方在未经甲方书面许可的情况下不得向第三方透露、复制或使用，否则应承担法律责任。
5.2 乙方应独立承担其在履行合同过程中所侵害的第三方知识产权引起的法律责任，甲方不承担乙方的任何责任。
6. 合同解除6.1 如因不可抗力因素导致双方无法继续履行合同，双方应及时书面通知对方并提供相关证明文件。
双方可协商解除合同，并按已完成工程的工程量和价款向对方支付。
6.2 若一方违反合同的约定且经对方书面通知后仍未履行约定义务的，对方有权解除合同，并有权向违约方索赔。