城市道路照明工程施工合同
道路照明建设工程施工合同书
道路照明建设工程施工合同书甲方（建设单位）：（填写甲方名称）乙方（施工单位）：（填写乙方名称）鉴于甲、乙双方就道路照明建设工程的施工事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行。
双方本着平等、互利和协商一致的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目标1.1 甲方委托乙方负责道路照明建设工程的施工，包括但不限于道路照明设备的安装、布线、调试等工作。
1.2 乙方应按照本合同的约定和相关法律法规，完成工程施工任务，并确保工程质量和工期的要求。
第二条工程内容和标准2.1 工程内容包括但不限于：（1）道路照明设备的安装；（2）路灯杆的固定和布线；（3）电源线路的敷设和接入；（4）道路照明系统的调试和验收等工作。
2.2 乙方应按照国家规定的相关标准和甲方提出的要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
第三条工程期限3.1 工程期限约定为（填写工期），自双方正式签订本合同生效之日起计算。
3.2 若因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应承担延误期间的相应费用。
第四条工程费用及付款方式4.1 工程总造价为（填写工程造价），具体费用按照工程量和实际消耗的材料进行结算。
4.2 工程款项支付方式：（1）首次款，工程开工时支付总工程款的%作为首次款；（2）中期款，工程完成一定比例时，支付应付中期款；（3）竣工款，工程竣工验收并合格后，支付应付尾款。
4.3 乙方收到款项后，应及时向甲方提供相应的发票和结算书等相关资料。
第五条工程变更和索赔5.1 如因乙方自身原因或甲方要求进行工程变更，应经双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容和费用，并按照变更后的合同约定进行施工和结算。
5.2 如乙方因遇到不可抗力因素或甲方原因导致无法按照合同约定的工期完成工程，乙方应及时通知甲方，并在通知后的合理时间内提出索赔申请。
甲方应在收到索赔申请后及时进行审核处理，并按照双方协商一致的方式进行补偿。
第六条质量保证和验收6.1 乙方对施工质量承担全面的责任，并在施工完成后进行必要的验收工作。
2023道路照明安装工程施工合同.doc
道路照明安装工程施工合同合同编号：-本合同由各方（简称“甲方”、“乙方”）于YYYY年MM月DD日签订：甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：经过友好协商，甲、乙双方达成一致意见，就道路照明安装工程的施工事项，订立本合同并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：道路照明安装工程1.2 工程地点：X市X区X路号1.3 工程内容：照明灯具安装、电缆敷设、开关控制等工程二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：待商议确定，详见施工图纸及相关文件。
2.2 支付方式：按工程进度支付，分为若干阶段支付。
2.3 阶段支付及验收：第一阶段：%的工程款，工程完工前支付；第二阶段：%的工程款，甲方验收合格后支付；第三阶段：%的工程款，甲方经过三个月的试运行并验收合格后支付。
三、工程进度计划3.1 工期：工程施工的起止日期为YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日。
3.2 进度安排：设计及审批：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日；材料采购：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日；施工：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日。
3.3 若因甲方原因导致工期延误，乙方可要求甲方支付相应的违约金。
四、工程质量及验收标准4.1 工程质量保证：乙方保证施工过程符合国家相关规定标准，并承诺使用符合质量要求的材料和设备；施工完工后，乙方提供一年的质量保修期，质量问题由乙方负责修复。
4.2 工程验收标准：甲方验收标准按照国家相关规定及工程设计要求进行，乙方需提供相应的验收资料，并接受甲方的验收检查；若乙方施工过程中出现质量问题，未能按照要求及时进行整改，甲方有权要求乙方重新施工或要求赔偿相应的损失。
五、工程变更和索赔5.1 工程变更：若工程实施过程中发生不可抗力因素或甲方提出变更需求，甲、乙双方协商后可以对合同内容进行变更；变更之后的工程费用、工期等应重新进行协商确定，并签订相关变更协议。
道路施工合同(书)范本最新5篇
道路施工合同（书）范本最新5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就道路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________道路施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：道路施工，包括路基、路面、排水等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的工程竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关质量标准进行验收。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产的法律法规，制定安全生产措施和规章制度，确保施工现场安全。
2. 乙方应按照文明施工的要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因本合同发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
市政道路施工合同范本（通用6篇）
市政道路施工合同市政道路施工合同范本（通用6篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的市政道路施工合同范本（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
市政道路施工合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日市政道路施工合同2甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
城市道路照明工程施工合同
城市道路照明工程施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：城市道路照明工程二、工程地点：__________三、工程承包价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元四、工程内容：1. 施工项目：道路照明系统的安装，包括灯具、灯杆、电缆等设备的安装及调试。
2. 施工范围：按照设计方案和施工图纸要求，完成照明系统的安装和调试。
五、施工要求：1. 乙方必须严格按照设计方案和施工图纸要求进行施工，保证工程质量符合国家相关规范和标准。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延迟，应承担相应的违约责任。
3. 乙方应保证施工安全，遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中不发生安全事故。
六、工程材料：1. 本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地，由乙方当场验收并承担保管责任。
2. 乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的浪费。
七、工期：本工程工期为____个月，自开工之日起算。
八、付款方式：1. 工程完成后，甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。
2. 乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和工程款项申请。
九、违约责任：1. 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 乙方如未能按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的____%。
十、争议解决：1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2024年版城市道路照明工程合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年版城市道路照明工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同签订地点和时间第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条款3.3 付款方式及进度第四条工程进度及工期4.1 施工计划4.2 工期延误4.3 提前完成奖励第五条工程质量保证5.1 质量控制措施5.2 质量检测标准5.3 质量问题处理第六条安全生产及环保6.1 安全生产措施6.2 安全事故处理6.3 环保要求及措施第七条合同的变更和解除7.1 合同变更条件7.2 合同解除条件7.3 变更和解除的程序第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担8.3 违约赔偿限额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 诉讼或仲裁地点及语言第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让程序11.3 转让后的责任承担第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密条款第十三条辅助条款13.1 合同的书面形式13.2 合同的修改和补充13.3 附件第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同争议的解决14.3 合同的签订地点和日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同签订地点和时间本合同于__________年__________月__________日，在__________（地点）由双方代表签订。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述本项目包括__________（简要描述工程内容）。
2.2 工程地点工程位于__________（具体地址）。
道路照明电气安装合同模板
道路照明电气安装合同模板甲方（委托方）：（公司名称）法定代表人：（代表人姓名）联系地址：（公司地址）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方（承揽方）：（公司名称）法定代表人：（代表人姓名）联系地址：（公司地址）电话：（联系电话）传真：（传真号码）为明确甲乙双方在道路照明电气安装项目中的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目背景1.1 甲方拟委托乙方进行道路照明电气安装项目，项目具体位置为（具体道路名称和位置），项目具体内容包括但不限于道路照明灯具的安装、电缆敷设、电气连接及调试等工作。
1.2 甲方保证为乙方提供必要的协助及配合，确保项目安装工作的顺利进行。
第二条工程规格2.1 乙方应按照甲方的要求，按照相关标准和规范进行道路照明电气安装工作，并保证工程质量符合相关要求。
2.2 工程质量检验标准：符合《建筑工程质量验收规范》和国家建筑工程质量标准。
第三条合同价款3.1 本工程合同总价款为（具体金额），乙方应按照合同约定的支付方式和进度要求，逐步结算。
3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和进度要求，按时支付合同价款。
第四条时间节点4.1 本工程预计工期为（具体工期），乙方应按照工程进度要求，逐步完成工程安装工作。
4.2 如果因不可抗力因素导致工程时间延期，双方应共同商讨解决方案，避免造成不必要的损失。
第五条质量保证5.1 乙方保证工程质量符合相关法律法规的要求，如在验收过程中发现质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。
5.2 乙方提供的材料和设备应符合相关标准，并提供合格证明。
第六条安全保障6.1 乙方应保证施工现场的安全，遵守国家相关的安全生产法律法规，采取必要的安全防范措施，确保施工人员和周边居民的安全。
6.2 如果因乙方违反安全规定导致安全事故造成人身伤害或财产损失，乙方应承担相应的法律责任。
第七条违约责任7.1 如乙方未按合同约定的工程质量、工程进度、安全标准等要求完成工程安装，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2024年城市道路照明工程承包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年城市道路照明工程承包合同第八条合同的变更与解除8.1 合同变更的条件与程序（1）合同变更需由双方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）合同变更内容应明确、具体，包括但不限于工程范围、价格、工期等方面的调整。
（3）合同变更协议经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
8.2 合同解除的条件与后果（1）合同解除的条件如下：1）双方协商一致解除合同；2）因不可抗力导致合同无法履行；3）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。
（2）合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于支付、结算、移交等。
第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为与责任（1）双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
（2）违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、支付延期利息等。
9.2 赔偿金额与支付方式（1）赔偿金额应根据违约程度、损失大小等因素确定。
（2）赔偿金额的支付方式按照合同约定的支付方式进行。
9.3 不可抗力事件的处理如因不可抗力导致一方不能履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。
双方应协商解决合同履行问题。
第十条争议解决方式10.1 协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。
10.2 调解程序如协商不成，双方可同意提交调解委员会进行调解。
10.3 仲裁条款如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
10.4 法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十一条合同的生效、终止与保密11.1 合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件本合同在工程竣工验收合格，并支付完毕所有款项后终止。
11.3 保密条款双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。
第十二条合同的签署与份数12.1 签署日期与地点本合同于【】年【】月【】日在【】签署。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路照明安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。
1.合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2.承包方式
本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。
3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
4.灯具技术参数要求
4.1光通量：
4.2显色指数
4.3色温
4.4配光曲线
4.5整灯光效
4.6寿命
4.7工作温度
4.8灯具和电源防护等级为IP65；
4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ
4.10光通维持率
4.11道路平均照度和均匀度要求：
4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。
5.质量要求
依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。
6.双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。
6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。
6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
验收合格后及时办理结算。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。
保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
7.暂停施工
7.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要
暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。
因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。
因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）
可进行暂时停工。
8．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；
8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
9．不可抗力
9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原
因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
10．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。
因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
11．验收
11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
12.工程质保期
12.1本工程质保期为工程验收合格之日期年。
保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。
因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
13．违约责任
13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
14.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
15.其它
15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
15.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
15.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
本协议书及附件；
1、补充协议(若有)；补充协议是在本合同的基础上，因施工条件发生重大变化
双方签订的协议，补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。
3、洽商、变更等明确双方权利义务的各种会议纪要、协议；
4、本工程实施过程中业主、监理、质量监督单位和项目经理部下达的文件、通知、指令、进度计划；
5、本工程甲方的招标文件及其它与本工程有关的技术要求、施工设计图纸、《技术规范》等；
6、本工程乙方的投标文件
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件时间在后者为准。