城市及道路照明工程施工合同
道路照明建设工程施工合同书
道路照明建设工程施工合同书甲方（建设单位）：（填写甲方名称）乙方（施工单位）：（填写乙方名称）鉴于甲、乙双方就道路照明建设工程的施工事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行。
双方本着平等、互利和协商一致的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目标1.1 甲方委托乙方负责道路照明建设工程的施工，包括但不限于道路照明设备的安装、布线、调试等工作。
1.2 乙方应按照本合同的约定和相关法律法规，完成工程施工任务，并确保工程质量和工期的要求。
第二条工程内容和标准2.1 工程内容包括但不限于：（1）道路照明设备的安装；（2）路灯杆的固定和布线；（3）电源线路的敷设和接入；（4）道路照明系统的调试和验收等工作。
2.2 乙方应按照国家规定的相关标准和甲方提出的要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
第三条工程期限3.1 工程期限约定为（填写工期），自双方正式签订本合同生效之日起计算。
3.2 若因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应承担延误期间的相应费用。
第四条工程费用及付款方式4.1 工程总造价为（填写工程造价），具体费用按照工程量和实际消耗的材料进行结算。
4.2 工程款项支付方式：（1）首次款，工程开工时支付总工程款的%作为首次款；（2）中期款，工程完成一定比例时，支付应付中期款；（3）竣工款，工程竣工验收并合格后，支付应付尾款。
4.3 乙方收到款项后，应及时向甲方提供相应的发票和结算书等相关资料。
第五条工程变更和索赔5.1 如因乙方自身原因或甲方要求进行工程变更，应经双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容和费用，并按照变更后的合同约定进行施工和结算。
5.2 如乙方因遇到不可抗力因素或甲方原因导致无法按照合同约定的工期完成工程，乙方应及时通知甲方，并在通知后的合理时间内提出索赔申请。
甲方应在收到索赔申请后及时进行审核处理，并按照双方协商一致的方式进行补偿。
第六条质量保证和验收6.1 乙方对施工质量承担全面的责任，并在施工完成后进行必要的验收工作。
2023道路照明安装工程施工合同.doc
道路照明安装工程施工合同合同编号：-本合同由各方（简称“甲方”、“乙方”）于YYYY年MM月DD日签订：甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：经过友好协商，甲、乙双方达成一致意见，就道路照明安装工程的施工事项，订立本合同并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：道路照明安装工程1.2 工程地点：X市X区X路号1.3 工程内容：照明灯具安装、电缆敷设、开关控制等工程二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：待商议确定，详见施工图纸及相关文件。
2.2 支付方式：按工程进度支付，分为若干阶段支付。
2.3 阶段支付及验收：第一阶段：%的工程款，工程完工前支付；第二阶段：%的工程款，甲方验收合格后支付；第三阶段：%的工程款，甲方经过三个月的试运行并验收合格后支付。
三、工程进度计划3.1 工期：工程施工的起止日期为YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日。
3.2 进度安排：设计及审批：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日；材料采购：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日；施工：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日。
3.3 若因甲方原因导致工期延误，乙方可要求甲方支付相应的违约金。
四、工程质量及验收标准4.1 工程质量保证：乙方保证施工过程符合国家相关规定标准，并承诺使用符合质量要求的材料和设备；施工完工后，乙方提供一年的质量保修期，质量问题由乙方负责修复。
4.2 工程验收标准：甲方验收标准按照国家相关规定及工程设计要求进行，乙方需提供相应的验收资料，并接受甲方的验收检查；若乙方施工过程中出现质量问题，未能按照要求及时进行整改，甲方有权要求乙方重新施工或要求赔偿相应的损失。
五、工程变更和索赔5.1 工程变更：若工程实施过程中发生不可抗力因素或甲方提出变更需求，甲、乙双方协商后可以对合同内容进行变更；变更之后的工程费用、工期等应重新进行协商确定，并签订相关变更协议。
街面亮化工程合同书
街面亮化工程合同书
合同范本专家建议：
街面亮化工程合同书。
一、甲方（委托方），（具体名称及地址）。
乙方（承包方），（具体名称及地址）。
二、项目内容：
甲方委托乙方进行街面亮化工程，包括但不限于路灯安装、景观灯设计与施工等。
三、工程期限：
工程期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式：
1. 合同价款为（具体金额），甲方应在工程开工前支付合同总价款的30%作为预付款，余款在工程完工后15日内一次性支付。
2. 如工程进度受到不可抗力因素影响，甲方应按照实际工程进度及验收情况及时支付相应款项。
五、工程质量及验收标准：
1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，保证工程安全、稳定、耐久。
2. 工程竣工后，甲方有权组织验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
六、违约责任：
1. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方按日扣罚款。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，应按日支付滞纳金。
七、争议解决：
合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：
（其他双方约定事项）。
以上为街面亮化工程合同书范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
希望对您有所帮助，如有疑问请随时咨询。
照明工程合同范本
照明工程合同范本照明工程合同范本（篇1）发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。
甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。
若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
市政道路工程施工合同范本_合同范本
市政道路工程施工合同范本市政道路工程施工合同范文篇一发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：1 / 14甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日市政道路工程施工合同范文篇二发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自2 / 14愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
二零二四年度城市道路照明工程设计与施工合同2篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL二零二四年度城市道路照明工程设计与施工合同1本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 设计与施工2. 合同范围与工程内容2.1 工程设计范围2.2 工程施工范围2.3 工程相关服务3. 合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 价款调整4. 设计与施工要求4.1 设计要求4.2 施工要求4.3 质量标准5. 合同工期5.1 工期要求5.2 工期延误6. 合同的履行与验收6.1 履行条件6.2 验收标准6.3 验收程序7. 技术与资料交付7.1 技术资料提供7.2 施工图纸提供8. 保修与维护8.1 保修范围8.2 保修期限8.3 维护责任9. 违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力处理11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构12. 合同的变更与解除12.1 合同变更12.2 合同解除13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限14. 合同的生效、终止与解除14.1 合同生效条件14.2 合同终止条件14.3 合同解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，负责组织实施城市道路照明工程的一方，即【甲方】。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担城市道路照明工程设计与施工的一方，即【乙方】。
1.3 工程工程是指按照本合同约定的内容、规模、标准和要求进行的城市道路照明设计与施工项目，包括道路照明设施的设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修及售后服务等。
1.4 设计与施工设计与施工是指乙方根据甲方提供的工程相关资料和要求，进行道路照明方案设计、施工图设计，并按照设计文件进行施工、安装、调试等各项工程活动。
市政道路施工合同范本（通用6篇）
市政道路施工合同市政道路施工合同范本（通用6篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的市政道路施工合同范本（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
市政道路施工合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日市政道路施工合同2甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
道路施工合同协议书-道路施工合同3篇
道路施工合同协议书|道路施工合同3篇【合同范本】道路施工合同3篇在城市的发展中,市政道路发挥着非常重要的作用,因此,加强市政道路施工的安全管理,并制定合适的安全管理措施,对于促进城市经济更快、更好发展有着重要影响。
市政道路施工合同怎么写呢?下面是小编整理的道路施工合同3篇，供大家参考!道路施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。
为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工程概况1、工程名称：小区市政道路。
2、工程地点：四川省开发小区。
3.建设单位：房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围：1、工程承包方式：为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。
2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm 厚)，④两侧路沿石安砌(12×30×100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。
3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。
4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。
三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：①6m宽路145万元/km(不含税)，②9m宽路205万元/km(不含税)，③12m宽道路290万元/km(不含税)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程施工合同编号：
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日
安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1.合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2.承包方式
本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。
3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。
本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。
5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。
5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。
保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。
暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。
甲方代表未
能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。
因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。
因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因
数）可进行暂时停工。
7．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8．不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等
天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。
因变更导致的费用整甲按
合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10．验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。
保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。
因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12．违约责任
12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
电话：电话：
单位地址：单位地址：
时间：时间：
开户行及账号：。