合同专用条款(文书参照)
合同专用条款(范本)
第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括：□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（3）中标通知书；（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；（5）专用条款；（6）通用条款（广东省建设工程施工合同范本2006年）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）组成合同的其他文件：招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址：顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人：邮编：528300承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：邮政编码：528300收件人：邮编：（2）视为送达的其他方式：无5、工程分包5.1（3）指定分包工程：无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。
（4）提供有关资料的时间：工程地质资料与设计文件同时提供；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
工程招标文件--合同专用条款6篇
工程招标文件--合同专用条款6篇篇1一、合同双方甲方（招标方）：[甲方公司名称]乙方（中标方）：[乙方公司名称]二、合同标的本合同标的为[工程名称]，具体内容详见招标文件及附件。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价款为[合同总价款]元（大写：[合同总价款]元整），具体分项价格详见附件。
2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后[预付款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
（2）中期款：乙方按期完成工程量[中期款支付时间]后，甲方在[中期款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[中期款比例]%。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方在[尾款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[尾款比例]%。
四、履约保证金乙方应在合同签订后[履约保证金缴纳时间]内，向甲方缴纳履约保证金[履约保证金金额]元（大写：[履约保证金金额]元整）。
履约保证金在工程竣工验收合格后[履约保证金退还时间]内退还乙方。
五、工期与进度1. 工期：本合同工期为[工期]日，自甲方发出开工令之日起计算。
2. 进度：乙方应按照甲方要求的进度计划，合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。
六、质量与验收1. 质量标准：本工程质量应达到国家相关标准，具体标准详见附件。
2. 验收：工程竣工后，甲方应按照国家相关标准及合同约定，对工程进行验收，并出具验收报告。
七、违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按未支付款项的[违约金比例]%计算。
2. 乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按未完成工程部分的合同价款的[违约金比例]%计算。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 不可抗力：因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
专用条款范文Word版
第二部分通用条款（参照示范文本）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序：合同文件组成及解释顺序:3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:发包人对图纸的保密要求:使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3 发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：6、不实行监理的，工程师的职权：7.、项目经理姓名：职务：8.、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的有施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与坐标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：9.、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工现场清洁卫生的要求:（9）双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2 群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收17.、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：19.、工程试车19.5试车费用的承担：五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用方式确定。
合同协议书专用条款(精选19篇)
合同协议书专用条款（精选19篇）合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。
下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息，仅供参考。
_____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《__________合同》，合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。
第二条价款结算及支付方式：1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写：__________ 元整)。
乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容：
1. 合同的当事人信息，包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容，明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限，规定合同的有效期限，包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式，约定合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任，规定一方违约时的责任和补救措施，包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除，约定合同的变更和解除条件，以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款，规定合同内容的保密义务，保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院，约定合同适用的法律和管辖法院，明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容，具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
2024年-建筑工程施工合同专用条款(共)
建筑工程施工合同专用条款合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于：1.甲方是依法成立的，具有独立法人资格的企业，拥有相应的建筑工程项目；2.乙方是依法成立的，具有独立法人资格的企业，具备相应的施工资质和能力；双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行建筑工程施工的事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________1.5工程期限：自__________年__________月__________日至__ ________年__________月__________日。
第二条承包方式2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范和施工要求进行施工。
2.2乙方负责工程的施工组织、管理和协调，并承担相应的安全、质量、进度等责任。
第三条工程价款3.1工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__ ________元。
3.2工程价款的支付方式：__________第四条工程质量4.1乙方应按照国家有关工程质量的标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
4.2工程质量不符合规定，乙方应负责无偿返工，直至符合规定。
第五条工程变更5.1在施工过程中，如需对工程进行变更，甲方应提前通知乙方，并书面确认变更内容、范围、期限等。
5.2工程变更导致的工程价款增减，按照实际发生的费用予以调整。
第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告。
6.2甲方应在收到验收报告后__________日内组织验收，并出具验收意见。
第七条违约责任7.1甲方未按合同约定支付工程价款的，应按逾期支付金额的__ ________%向乙方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)6篇
政府采购合同（专用条款）6篇篇1甲方（采购人）：__________________乙方（供应商）：__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购__________________(货物名称)一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明：本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排，旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细：本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该金额包括货物的全部费用，但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式：在合同签订后，甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%，待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求，并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的，双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物，乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的，应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。
验收不合格的货物，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的，应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
政府采购合同书(专用条款)5篇
政府采购合同书（专用条款）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1政府采购合同书（专用条款）第一章总则第一条为了规范政府采购活动，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本合同。
第二条本合同是政府采购活动的组成部分，具有合同约束力。
第三条本合同的签署方应当遵守中华人民共和国法律、法规、政策，依法履行合同义务。
第二章合同的签署第四条本合同由双方当事人签署即生效。
任何一方未签署的合同无效。
第五条政府采购单位应当按照规定程序签署本合同，并确保合同真实、合法、有效。
第六条供应商应当按照政府采购单位的要求签署本合同，并确保履行合同义务。
第三章合同的履行第七条双方当事人应当按照本合同的约定，履行各自的义务。
第八条合同履行过程中，如有任何问题需要协商解决，双方应当友好协商解决，并书面确认解决意见。
第九条如一方当事人不能履行合同义务，应当告知对方，并在约定期限内补救履行义务。
第十条在合同履行过程中，如存在不可抗力等情况导致合同无法履行，应当及时通知对方，并协商解决。
第四章合同的变更与解除第十一条在履行合同过程中，如有需要变更合同内容，应当经双方协商一致，并签署书面变更协议。
第十二条合同解除应当经双方协商一致，并签署解除协议。
解除协议应当明确解除原因、解除日期及解除后的责任承担情况。
第五章合同的保密第十三条双方当事人应当严格遵守保密条款，不得泄露合同中的商业机密、技术秘密及其他保密信息。
第十四条合同涉及商业机密、技术秘密等保密信息的，应当在合同中明确保密义务。
第六章合同的争议解决第十五条本合同的履行和解释争议，双方应当友好协商解决。
协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条在解决争议时，双方应当配合人民法院的调解工作，积极寻求和解。
第七章附则第十七条本合同自双方签署之日生效。
第十八条其他未尽事宜，可由双方协商确定，并签署书面补充协议。
第十九条本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等效力。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本：施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任，确保合同的履行，并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求，对指定的项目进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定，并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟，甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】，甲方应按时提供施工所需的场地和材料，否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定，并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内，如出现施工质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规，确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题，乙方应及时采取措施予以处理，并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商，如协商不成，应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分协议书
发包人（全称）：瓦房店市人民政府九龙街道办事处
承包人（全称）：大连龙源水利工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：瓦房店市2015年农业开发土地治理项目十二标段
工程地点：瓦房店市九龙街道办事处
工程内容：袁沟河道治理（包括河道清淤、河堤填筑、浆砌石护岸墙）3km。
农桥一座。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：__——
资金来源：财政投资
二、工程承包范围
承包范围：袁沟河道治理公里
三、合同工期：
开工日期： 2015年9月11日
竣工日期： 2016年9月10日
合同工期总日历天数 365 天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：贰佰陆拾肆万叁仟贰佰零肆元（人民币）
￥：2，643，204 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 2015 年9 月8 日
合同订立地点：瓦房店市九龙街道办事处
本合同双方约定3日后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件组成及解释如下：
按《通用条款》约定排列。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、法规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、法规、规章；国家现行法律、法规、规章及省、市有关规定。
4 适用标准、规范
4.1 适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：开工前。
4.2国内没有相应标准、规范时的约定：不采用
5 图纸
5.1发包人向承包人提供图纸套数：不采用。
发包人向承包人图纸日期：开工前
5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：不采用。
6 通知
6.1承包人的地址：庄河市城山镇
6.2发包人的地址：瓦房店市九龙街道办事处
工程师的地址：
二、工程管理人员
7 工程师
7.1 监理单位委派的工程师姓名：——
7.2 发包人代表的工程师姓名：——
7.3 其他需要取得发包人批准的权利：详见《授权书》
8 项目经理
8.1 项目经理的姓名：李红亮
三、双方一般权利和义务
9 发包人工作
9.3 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以招标时现场条件
为准
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电由承包单位自行解决。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
以招标时现场条件为准
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间
开工前三天内
（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前三日内发包人向承包人以书面形式交验
（7）图纸会审和设计交底时间接到施工图纸三日内
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人提出保护措施并承担相关费用
（9）双方约定发包人应作的其他工作：不采用
发包人委托承包人办理的工作：不采用
10承包人工作
10.2 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向发包人提供下月工程进度计划表各一份
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：如未履行义务造成工程、财产和人身伤害、承担其责任和损失
（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：
不采用
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：
经发包人同意后，办理有关手续，所需费用已含在本合同价款之内。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人保护，所需费用已含在本合同价款之内
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：由承包人做好保护，所需费用已含
在本合同价款之内
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包方做好施工现场清洁卫生，并承担因违反规定造成的处罚
（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：不采用
四、施工准备
11 施工组织设计和进度计划
11.1 承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：
接到图纸并会审后三日内
工程师确认的时间：接到计划三日内
12施工准备
12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前三
日，按双方具体规定
12.10 红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人自行承担
五、施工工期
13 开工及延误开工
13.1 单项工程工期约定：按规定时间开工完工
13.3延期开工损失赔偿费及限额约定：不采用
16 工程竣工
16.3 提前竣工的约定：不采用
六、材料设备供应
17 发包人供应材料设备
17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用
17.5 发包人供应材料设备的结算办法：不采用
18 承包人采购的材料设备
18.1 承包人采购材料设备的约定：不采用
18.5 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
19材料设备的检验
19.3 检验费用的约定：。