1建设工程施工合同(示范文本)解读知识讲解
【2020版】《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同示范文本(GF2017
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》中新的合同价格形式
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》中新的合同价格形式单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。
合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
新版施工合同示范本在12.1“合同价格形式”中给出了与99施工合同范本完全不同的三种合同价格形式：单价合同、总价合同和其他类型合同。
99版施工合同范本规定的三种合同价格形式是固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。
新版施工合同为什么要进行这样的改动：第一，带有“固定”字眼的合同价格，容易很理解成绝对固定，不论发生了什么变化，合同价格均不能调整，一切风险均由承包人承担;第二，“固定价格合同”不能区分是固定单价合同，还是固定总价合同;第三，可调价格合同原本不是一类单独的合同价格形式，一般施工合同的价格并非不可调整，因此，没有绝对的固定价格。
第四，成本加酬金合同在工程实务中非常少见，仅限于紧急抢险和工艺特别复杂等特殊情况，不宜单独列为一类合同价格形式;采用定额计价的合同较为常见，宜将成本加酬金合同和按照定额计价合同列入其他类型合同为好。
通用条款12.1“合同价格形式”规定：“发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：1、单价合同单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。
合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2、总价合同总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)（2003年8月13日建市[2003]168号）各省、自治区、直辖市建设厅（建委）、XXX，国务院有关部门，XXX，山东、XXX：附件一：第一局部协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：2、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、构成分包合同的文件包孕：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间：年月日；合同订立地点：本合同双方约定后生效。
承包人：（公章）分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二局部通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份，甲乙双方各持一份，共同遵守。
第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立，经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。
第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效，至竣工验收合格之日止。
第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容：1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天，具体工期安排详见工期计划表。
第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币，具体分期付款方式详见付款计划表。
第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果，乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。
第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求，保证施工质量符合合同约定。
第九条工程验收工程完成后，甲方有权委托第三方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。
第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后方可变更。
第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形，任何一方有权解除本合同。
第十二条争议解决双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，可通过仲裁解决。
第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中，双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。
第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充，需经双方书面同意并签字盖章方可生效。
第十五条其他约定其他未尽事宜，可由双方另行协商确定。
结束。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的示范文本，适用于2017年版的合同。
建设工程施工合同在建设工程中起到了重要的法律约束作用，确保了工程建设的顺利进行。
本合同内容包括合同的签订主体、工程范围、工程期限、费用支付方式等重要条款。
2. 合同主体本合同由以下双方签订：甲方：【填写甲方名称】乙方：【填写乙方名称】双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成以下合作协议。
3. 工程范围乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成以下工程项目：1. 【填写工程项目1】2. 【填写工程项目2】工程项目由甲方提供详细的设计图纸和技术要求，并在工程前期与乙方共同进行工程方案的研究和讨论。
4. 工程期限工程期限按照以下约定进行：工程开始日期：【填写工程开始日期】工程结束日期：【填写工程结束日期】工程期限可根据实际情况进行调整，双方应及时协商并书面确认。
5. 工程费用乙方应按照合同约定，按阶段性提交的工程进度报告进行费用支付。
工程费用包括以下项目：1. 工程材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 其他相关费用甲方按照乙方提供的费用明细进行逐项核对，并在核对无误后，按照约定的支付方式及时支付工程费用。
6. 竣工验收工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准按照相关法规和设定的工程质量要求进行。
如果发现工程存在质量问题，乙方应及时修复并重新提交。
甲方对于工程的竣工验收应及时作出书面确认，乙方获得甲方的竣工验收确认后，工程合同即为完全履行。
7. 违约责任若一方未履行合同义务或未按时履行合同义务，则违约方应依法承担相应的民事责任。
双方同意，发生争议应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可以选择仲裁或向法院提起诉讼。
8. 其他条款本合同还包括以下重要条款：1. 变更与解释：本合同的任何变更或补充应提前经双方书面协商一致，并签订变更协议。
2021年新《建设工程施工合同司法解释(一)》逐条解读--5
因此，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处 理。当事人对欠付工程款利息没有约定的，按照“同期同类贷款利 率”或者“同期贷款市场报价利率”计息，二者为或然关系，根据 不同时间段区分选择适用。
具体而言，对于2019年8月20日之前的工程欠款，仍然按照中国人 民银行发布的同期同类贷款利率计息，对于2019年8月20日之后的 工程欠款，则按照全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报 价利率计息。上述两种计算方式均采用了“分段、动态”的利息计 算方式。
非必须招标合同实质性变更 01
【条文】 第二十三条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后， 与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容， 当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应 予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预 见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。
实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关 于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
【解读】 本条是关于同一建设工程签订的数份施工合同均无效时以哪份合同 作为折价补偿承包人依据的规定。《民法典》第793条规定，建设 工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关 于工程价款的约定折价补偿承包人。
【解读】 本条是关于发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后， 与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同实质性内容时 如何结算工程价款的规定。
必须招标的建设工程项目范围国家发展和改革委员会《必须招标的 工程项目规定》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》 做出了规定，司法实务中常见的商品房住宅项目、教科文卫体和旅 游项目、市政工程项目、生态环境保护项目等，均不再属于必须招 标项目。