电梯采购合同范本

(项目名称)电梯采购合同

[适用范围:1、项目类型:电梯采购;2、包干方式:综合单价包干]

〔范本版号〕

购货方(甲方):

供货方(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本项目具体情况,经甲乙双方协商一致订立本合同。

第一部分通用条款

1.词语含义:在本合同中,下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的

含义:

1.1.合同:是指为实施本项目,购货方和供货方之间达成的明确相互权利和义务关系

的协议,包括通用条款、专用条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

1.2.专用条款:是指结合具体项目,除通用条款外,经购货方和供货方协商达成一致

意见的条款。

1.3.购货方(简称甲方):专用条款约定的电梯采购且具有支付货物价款能力的当事

人。甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在专用条款内约定。

1.4.供货方(简称乙方):专用条款约定的具有供货能力并被甲方接受的当事人。

1.5.总包单位:本工程所在项目的土建工程总承包施工单位。

1.6.本项目:指甲乙双方在本合同中约定的电梯的供货。

1.7.供货周期:专用条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的

供货天数。

1.8.开始供货日期:专用条款约定的绝对或相对的供货开始日期。

1.9.本合同“日”或“天”:除非特别说明外,均指“日历日”或“日历天”。

1.10.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以设计、供货的所有图纸

(包括配套说明和有关资料)。

1.11.书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、

签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

1.1

2.财务决算:在本合同工程结算造价的基础上,对双方在合同履行过程中应付应收

款项的总结。

1.13.甲方损失:本合同所述甲方损失包括但不限于甲方为履行本合同支付的费用,甲

方直接损失,甲方对第三方的责任损失(违约责任、损害赔偿、行政处罚损失等)、甲方为追偿损失或应对第三方所支付的一切费用或开支等。

2.合同文件组成及解释顺序:

2.1.构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同

的文件及优先解释顺序如下(如有相同文件则以签订时间靠后的优先):

2.1.1.本合同签订后甲方有关书面通知、双方确认的工程会议纪要及双方约定的有关洽

商、变更等书面协议或文件(该等具有解释效力的文件,须经甲方加盖公章、乙

方参会人员签字或乙方盖章方为有效);

2.1.2.编制总说明、清单单价及清单中的项目特征及工作内容描述专用条款;

2.1.

3.专用条款;

2.1.4.通用条款;

2.1.5.施工图纸;

2.1.6.经甲方认可的投标书及其附件、招标过程中双方往来的书面文件。

2.1.7.现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术资料。

2.2.当合同文件出现含糊不清或不一致时,在不影响正常供货的情况下,甲乙双方协

商解决,协商不成功的,按本合同相关约定的办法解决。

2.3.乙方对上述本合同文件内容有保密义务,未经甲方同意,乙方不得将本合同文件

内容转让或泄漏给第三方,否则甲方有权对乙方索赔损失。

3.超付条款

3.1.甲乙双方在办理结算过程中及结算完毕后,根据结算初审结果或甲方审核结果确

认实际付款比例超过合同约定的付款比例部分,乙方同意在甲方发出书面通知后

的10个日历天内退还超付款项,逾期退还甲方按当期银行流动资金最高贷款利息

计息。

4.结算流程及时间:

4.1.结算流程:电梯安装工程竣工经验收合格后,由乙方在项目内部验收完之日起1个

月之内报送结算申请表,同时必须提供包括甲方确认的甲供材料进场验收表(格

式详见附件)、产品出厂检验报告、合格证等有关且完整的资料(相关资料质量

要求见附件),以便办理结算。否则,甲方不予办理结算和付款,由此引起结算

及付款延期由乙方负责。若验收合格之后6个月内,乙方未报送或未完整报送结算

资料,则视为乙方放弃办理结算,甲方有权不再支付结算款。

4.2.结算时间:甲方在收到乙方报送的完整有效的结算资料后60日(双方在此过程中因

消除歧义而延误的时间除外)内办理完结算。另,甲乙双方在办理完财务决算的半

年内,若甲方有证据证明决算结果有不实之处,乙方同意按双方核实后的费用从

工程尾款及质保金中抵扣,不足部分乙方在核实后的15个日历天内另行补交。

4.3.甲方对乙供材料、设备的验收、审核确认及对进度款的审核拨付,并不视为对乙

供材料、设备质量责任的免除。如甲方确认,乙供材料、设备存在质量缺陷的,

乙方仍须按本合同约定承担违约责任。

5.质量要求及检验标准:

5.1.本项目要求的质量等级为合格,且满足本合同规定的技术要求及国家、行业颁发

的现行相关电梯生产的强制性质量标准。如国家、行业规范、标准存在相互重叠,则按较高的质量标准执行。

5.2.乙方供货到现场,乙方应向甲方出具产品合格证明、出厂检验合格证明等相关证

明文件,否则甲方不予验货,由此造成的所有损失由乙方承担。

5.3.电梯的质量要求:

5.3.1.乙方提供产品的质量需符合施工图设计说明及各项技术要求;符合国家、地方、

行业现行标准及规范,及地方政府相关制度及条文规定。

5.3.2.材料、设备质量要求:是指在本工程中所使用的任何材料、半成品、成品、设备

应满足以下要求:

5.3.2.1.国家、行业现行规范、标准的要求;

5.3.2.2.环境保护、人身安全等方面的国家法律、法规的要求;

5.3.2.3.设计图纸的要求;

5.3.2.4.本合同的要求;

5.3.2.5.均需提供原厂出厂合格证明和质量保证书等质量文件资料,必要时还需提供符合

规定的生产许可证。

5.3.3.乙方提供的电梯产品必须符合彩色样本有关型号、规格及样式的要求,如有不同,

乙方应无条件免费进行更换,并承担由此给甲方及第三方造成的损失。

5.4.乙方所供电梯及主要设备必须满足本合同附件中的规定。

5.5.产品质量验收以项目当地质量技术监督局验收结论为准,同时必须满足本合同约

定。

5.6.在验收时,如乙方未到场,甲方可不予组织验收,并不承担延迟付款责任;甲方进

行验收的,乙方对甲方验收结果及其它要求不得提出异议。

6.运输、包装及标识

6.1.乙方交付的所有电梯应具有适合运输、多次搬运、防潮、防震、防锈、防粗暴装

卸并方便堆放和使用的包装,并由乙方承担相应费用,因包装不符合国家有关标

准及本合同要求,导致电梯破损的,乙方应向甲方承担更换、等价赔偿等责任。

6.2.乙方交付的所有电梯均需有商品标识、出厂标识以及其它可以表明电梯产品特征

的相关标识。

7.质量保修期和质量保证金:详见专用条款。

7.1.本工程质量保修期详见专用条款约定。

7.2.当下列情况之一在保修期内发生时,则保修期应延长,延长保修期限同本合同约

定的保修期限一致。延长保修期限从质量缺陷被修缮处理完毕,并经甲方签字确

认之次日起算。

7.2.1.单个或多个缺陷项目价值达到工程结算总价的百分之十以及以上;

7.2.2.修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能。

7.2.3.质量缺陷:是指乙方提供的货物不符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工

验收规范、设计文件及合同对货物质量的要求。

7.3.保修责任:

7.3.1.质量保修期内所发生的质量缺陷乙方须无条件、及时、免费修缮处理,并承担由

此给甲方和住户造成的全部损失。

7.3.2.保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及

本合同对工程质量的要求,并使住户满意。

7.3.3.质量保修期内非乙方原因或产品质量原因造成的人为损坏,维修费用由甲方承担,

乙方有义务提供维修服务,维修费仅计算材料成本,不收取人工费。

7.3.4.维修联系人:乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系电话应保持24小

时畅通,甲方仅以电话通知乙方联系人。如在保修期内联系人及联系电话有更改,乙方应提前通知甲方,否则,无法联系时,视为乙方已经收到甲方的通知,乙方

不得对此持有异议。

7.4.维修时间:

7.4.1.除甲乙双方另有约定外,乙方应在接到甲方口头或书面通知后4小时内做出响应,

并在24小时内赶到现场;

7.4.2.乙方应在甲方要求的合理期限内完成维修工作。

7.4.3.维修费用:因乙方的质量缺陷造成的维修,涉及到的所有费用由乙方承担,如甲

方委托第三方进行维修,涉及的维修费用由甲方从乙方的质量保修金中扣除,乙

方存留于甲方处的质保金如有不足的,乙方应承担补足责任。

7.5.代维修:乙方如出现下列情形之一,甲方有权另行委托第三方代为维修处理,由

此发生的维修费用、损害赔偿及相关责任概由乙方承担:

7.5.1.在接到甲方维修通知后虽及时赶到现场,但在维修过程中不负责任或推诿或维修

不力;

7.5.2.超过约定时间仍未完成维修工作;

7.5.3.使用不合格维修材料或偷工减料的行为;

7.5.4.对同一位置经过一次维修仍未彻底解决问题或维修质量未达到保修质量标准;

7.5.5.不履行对甲方的承诺;

7.6.代维修费用及损失:

7.6.1.代维修费用:是指乙方未严格履行保修义务、违反本合约定,甲方另行委托第三

方代为维修处理所发生的维修费用。

7.6.2.损失:是指乙方未严格履行保修义务、违反本合同约定,给甲方、第三方所造成

的直接及间接损失。

7.6.3.若乙方参与,则由甲方、乙方、代维修方三方共同确认;若乙方不参加,则由甲

方及代维修方共同确认,乙方须无条件接受。

7.6.4.代维修费用及损失的支付:甲方直接从乙方的质量保修金中扣除代维修费用及损

失,同时,甲方从乙方的质量保修金中扣除代维修及损失的20%作为违约金,质保

金不足部分由乙方补足。

7.7.对于因电梯质量问题造成影响业主正常生活的紧急情况,根据实际需要,甲方可

先自行安排维修或委托第三方维修并及时告知乙方,相关费用由乙方承担。

8.运输、保管及风险责任:

8.1.运输由乙方负责,相关费用已经包含在合同价款之中,不再另行计取,且运输风

险由乙方承担。

8.2.交货前,乙方应向甲方提交专门的成品、本成品保护措施(包含但不限于附件中

的约定),经甲方确认后实施,乙方未按照甲方确认的成品保护措施实施的,每

出现一次,乙方应向甲方支付违约金人民币伍佰元整。

8.3.乙方应注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方原因造成甲方已完成品、半

成品的损坏或污染,乙方应在甲方规定的期限内恢复,其恢复费用由乙方自行承

担。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用,由甲方从乙方

工程余款中扣除,不足部分由乙方补足,且乙方应按照元/日赔偿甲方工期损

失。

8.4.甲乙双方办理电梯交接手续之前的材料、成品、半成品等的保管均由乙方负责,

所发生的一切费用和风险由乙方承担。

9.履约保证金:

9.1.本合同签订前乙方缴纳的投标保证金在本合同签署时转为本合同的履约保证金,

金额详见专用条款。若未按约定期限缴纳的,每逾期一天应向甲方支付应缴纳款

项总额千分之五的违约金。

9.2.本合同的履约保证金担保期限为自双方签订合同生效之日起至乙方严格依照本合

同约定履行完毕且本工程竣工通过验收后14天止。若乙方未能履行合同相关义务,甲方即可扣除全部或部分履约保证金。履约担保的退还时间担保期限届满后1个月

内一次性退还(履约保证金不计利息)。

9.3.在合同履行过程中,如出现下列情况之一的,甲方即可扣除全部或部分履约保证

金并解除本合同:

9.3.1.乙方伪造或变造相关合同文件的;

9.3.2.乙方拒不履行全部或任意合同义务或履行合同义务不符合要求的;

9.3.3.由于乙方原因导致终止或解除合同的;

9.3.4.所供货物达不到验收标准或经检查、验收不合格,或未按甲方要求的时间和规定

处理的;

9.3.5.供货过程中,工期严重滞后,经甲方要求,未做出明显改善的;

9.3.6.乙方拒不履行其他合同条款或招投标过程中所作的相关承诺的。

10.甲方的权利和义务:

10.1.甲方指派本项目负责人:。代表甲方履行本合同中约定的权利和义务,本工程

中甲方的所有文件必须经甲方项目负责人签署并加盖甲方公章后方为有效。甲方

代表有权委托甲方其他工作人员行使其部分权利,该委托以书面委托书为准。10.2.甲方应及时组织有关人员对乙方所供货物进行验收;

10.3.甲方应按照合同约定及时向乙方支付货款;

10.4.甲方应及时处理乙方的有效投诉;

10.5.甲方应协助乙方处理事关工程的配合。

10.6.甲方在合同签订后,有权根据工程实际需要变更产品数量和型号,乙方应予调整。

但甲方应在乙方开始排产前向乙方书面提出。

10.7.若甲方发现乙方不能在约定的时间内完成所有或分项供货,经通知乙方后,乙方

仍不能按期供货的,甲方有权另行委托第三方进行供货并视情况解除本合同,乙

方应无条件配合,由此产生的费用甲方有权从应付乙方价款中直接扣除,同时甲

方有权要求乙方按合同约定承担违约责任。甲方解除本合同的,乙方应支付甲方

本合同包干总价20%的违约金并赔偿甲方损失。

10.8.甲方有权享有合同约定的其他权利,履行合同约定的其他义务。

11.乙方的权利和义务:

11.1.乙方指派本项目负责人:,代表乙方行使合同约定的权利,履行合同约定

的义务;本工程中的所有文件经乙方项目负责人签署即视为乙方同意。

11.2.乙方按合同约定的供货期及质量标准供货,包括向甲方提供电气原理图、安装接

线图、操作维修手册、电梯使用说明书等合同约定的相关资料、图纸,并对其提

供资料的真实性的技术符合性负责。

11.3.乙方保证在合同签订后进场核实井道、机房等相关土建参数,在收到甲方电梯设

备到场通知后,按照甲方要求的时间,将符合合同约定、现场实际参数的电梯设

备运至甲方事先指定的地点,并负责装卸。如未按照约定的时间到场,总包无法

提供垂直运输,则由乙方自行解决垂直运输问题且承担相应的费用,并不得以此

为借口,拖延工期或要求增加费用。

11.4.每批货物运抵交货地点后,乙方须向甲方及监理提出报验申请进行现场检验。检

验中如发现设备质量、规格、数量等与约定不符时,乙方须立即进行补救,每出

现一次,乙方应支付甲方该批次货款1%的违约金,并承担由此给甲方造成的一切

损失。若乙方未及时派人参与现场检验,则甲方有权自行开箱验收,并对缺件、

质量不合格、货物损坏等做出记录,乙方应认可并负责处理。如因上述原因而影

响调试及工期进度所造成的损失均由乙方承担。

11.5.乙方所有工作人员的用工手续均由乙方自行负责,采取一切必需的预防措施保护

施工人员和公众的安全。承担乙方人员的劳动保险和人身保险,在本合同履行过

程中出现的乙方自身人员以及因乙方人员造成的包括甲方在内的任何第三者的安

全事故、人员损伤及其他包括财产在内的损失,由乙方承担一切法律责任及全部

经济责任费用。

11.6.甲方依据乙方提供的机房配置图组织土建施工,乙方必须委派技术员到甲方现场

指导施工,及时到现场核查土建资料,并向甲方提供井道布置图及建筑、结构专

业所需的完整技术条件。乙方应配合土建施工进度,派专业人员到工地现场对土

建井道尺寸、门洞尺寸、预留孔洞等进行检查、验收,并对其质量问题提出整改

意见,否则视为乙方认可土建施工质量。

11.7.乙方应自行处理与其员工、供应商及其他第三方的纠纷,不得由此影响甲方的利

益,否则,应承担由此给甲方造成的一切直接及间接损失。

11.8.本合同执行过程中,若总包单位或其他合同相关的第三方或甲方工作人员向乙方

要求交纳除甲乙双方在合同中已明示的费用以外的其他费用的,乙方有权拒绝交

纳并有义务以书面形式告知甲方。若乙方在供货过程中受到甲方人员或本工程的

监理单位、总包单位无故刁难的,乙方应及时向甲方汇报相关情况,并就此情形

提供充分的证据加以证明。甲方受理有效投诉后,将积极协助乙方解决相关问题。

否则甲方将视为无效投诉,投诉不予受理,所造成的一切后果由乙方自行承担。

11.9.在甲方在销售、向客户集中交房时,乙方必须提供足够的技术和人员支持,主动

配合甲方工作,为客户答疑,并确保交房期间维修工作的及时、有效。

11.10.乙方承诺,其提供的货物不存在任何侵犯第三方权益的情形,否则由此造成的甲

方或第三方的损失由乙方承担。

11.11.因乙方提供货物质量问题引发的一切的事故、纠纷,均由乙方承担全部责任,因

此导致甲方损失的,乙方应予赔偿。

11.12.乙方人员进入甲方施工现场,必须遵守现场施工安全规程和现场管理规定,若在

施工现场中出现的一切安全、责任事故,或因乙方行为造成的所有经济损失和人

员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担由此给甲方、第三方及其自身造成的所有

法律、经济责任,甲方不承担任何责任。

11.13.乙方负责本工程现场内由乙方产生的所有建筑垃圾、生活垃圾。每批次供货完毕

后,清理所有由于乙方所产生的垃圾及机械等,如乙方不及时清运,甲方另行委

托其它单位清运,由此发生的所有费用将从乙方价款中按所发生费用的两倍扣除,乙方不得对此持任何异议。

11.14.乙方有权享有合同约定的其他权利,履行合同约定的其他义务。

12.违约及索赔:

12.1.付款延期违约及进度违约详见专用条款。

12.2.任何一方未履行或未正确履行本合同项下的义务的,视为违约,违约方应当向守

约方支付相当于本合同总价1%的违约金,同时守约方有权要求违约方继续履行义

务或者改正违约行为。因违约方的前述行为给守约方造成损失的,违约方应当承

担赔偿责任。

12.3.质量违约:凡乙方提供的设备材料(包括品牌、型号规格、产地等参数)不符合

要求或经抽检不合格的,甲方有权要求乙方无条件更换,工期不予延缓,同时每发

生一次乙方向甲方支付违约金¥元,相同种类设备材料乙方更换一次后仍不符合

要求时,甲方有权单方面解除合同,乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

12.4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。

如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依

法对货物进行没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应另按合同总价

的百分之五十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

12.5.乙方负责管理现场人员,若发生闹事、群体事件或其他影响甲方及其工作人员正

常工作生活或影响甲方工作场所秩序的,每发生一次乙方应向甲方支付5万元违

约金,并赔偿甲方因处理该等事件支付的费用等全部损失。

12.6.乙方违反国家强制性规定,或乙方未按甲方要求整改或整改逾期达五日仍未符合

约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,每发生一次,乙方应支

付甲方本合同总价5%的违约金。上述情况发生两次及以上的,甲方有权单方面解

除本合同,并委托第三方进行施工,由此造成的费用由乙方双倍赔偿,乙方还应

支付甲方本合同暂定总价20%的违约金。

12.7.乙方知悉并了解甲方的交房日期,若因乙方原因导致甲方项目不能达到交付条件

而逾期交房的,或引发业主纠纷的,乙方应按照甲方对项目买受人承担的逾期交

房违约责任向甲方承担赔偿责任(乙方已清楚知悉甲方对项目买受人承担的逾期

交房责任的标准,且清楚项目规模及买受人数量),并赔偿甲方其他损失。

12.8.凡在本合同约定的乙方应当支付的违约金及负责赔偿的损失,甲方有权直接从乙

方存于甲方的任何利益中直接扣除,且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权

利。

12.9.甲方根据本合同约定解除本合同的,若设备已到甲方场地,则乙方应在甲方规定

期限内自费将设备运离甲方场地,逾期按元/日收取场地使用费,且设备毁损、

灭失风险由乙方自行承担;逾期超过15日,甲方有权自行或委托第三方将设备运

离甲方场地,运输费用及设备毁损、灭失风险由乙方承担,甲方不承担任何责任。

因以上原因对甲方造成损害的,甲方有权要求乙方进行赔偿。

13.反商业贿赂条款

13.1.反商业贿赂承诺:甲乙双方共同承诺:

13.1.1.清楚商业贿赂的定义,承诺不以任何形式向对方索取或提供物质性、非物质性的

利益,谋取商业机会或其他利益。

13.1.2.严格遵守国家、四川省及成都市有关法律、法规和政策关于商业贿赂及其他相关

事宜的规定。

13.1.3.严格执行本合同文件,自觉按照合同办事。

13.1.4.双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密

和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制

度。

13.1.5.双方均应建立健全廉政制度,开展廉政教育,公布廉政告示举报电话,监督并认

真查处违法违纪行为。

13.1.6.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义

务,有向对方监察审计单位举报的义务。

13.1.7.发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向上级有关部门举报、建议给予处

理并要求告知处理结果的权利。

13.1.8.负有配合对方审计、廉洁检查或商业贿赂检查的义务,应当如实告知对方相关审

计、检查人员,不得隐瞒。

13.2.禁止行为

13.2.1.甲方及其工作人员禁止从事下列行为:

13.2.1.1.向乙方及其工作人员索要或接受承包人的礼金、有价证券、礼品、支付卡和贵重

物品,在乙方单位报销任何应由甲方公司或甲方工作人员个人支付的费用,或要

求乙方为其本人、配偶、子女安排工作或提供应由其本人支付的各种费用等;13.2.1.2.参加承包人安排的超标准宴请和旅游、、健身等娱乐活动;参加承包人安排的可能

对公正履行职责有影响的活动;接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办

公用品等;

13.2.1.3.要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动;要求或接受乙方对其配偶及子女

的工作安排;要求或接受乙方对其本人及配偶、子女出国出境、旅游等提供方便

等;

13.2.1.4.本人及其配偶、子女从事与承包人工作有关的经济活动;

13.2.1.5.指定乙方在其亲属、朋友处采购工程物资和设备,本人及亲友购买的车辆、机械

设备安排在乙方项目从事营利活动;

13.2.1.6.在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难乙方。

13.2.2.乙方禁止从事下列行为:

13.2.2.1.以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品等;

13.2.2.2.以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用;

13.2.2.3.以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动;

13.2.2.4.为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等;

13.2.2.5.主动对甲方及其工作人员提供本合同第二条甲方禁止从事行为所涉及的利益或好

处;

13.2.2.6.包庇隐瞒甲方工作人员索要利益或好处,或从事本合同第二条禁止事项的行为。

13.3.违约责任

13.3.1.乙方违反本合同约定,从事禁止行为,主动或被动向甲方及其工作人员提供禁止

的利益或好处的,甲方有权视情况解除本合同,永久性取消乙方合作资格。且乙

方应向甲方支付该合同总金额20%/次的违约金,并赔偿甲方损失。甲方损失包括

但不限于乙方或乙方工作人员、甲方工作人员因该等行为谋取的利益、为履行与

乙方的本合同支付的费用,以及另行委托第三方完成本合同项下事务的费用、调

查和处理该等事件支付的费用等。

13.3.2.若乙方不主动举报甲方工作人员违约行为,或不配合甲方审计、检查工作,隐瞒

或虚报有关事实的,经甲方查实后,乙方应向甲方支付人民币拾万元/次的违约金。

甲方查实以甲方调查情况、甲方工作人员(包括非相关工作人员)指认为准。13.4.其他

13.4.1.甲乙双方盖章之日起本反商业贿赂条款生效,与本合同具有同等法律效力。但甲

乙双方签署的本合同终止或失效或解除后,不影响本反商业贿赂条款效力,甲乙

双方均有权依据本合同举报、追究相关责任,并承担各自的义务和责任。

13.4.2.甲方举报电话为:风险管理中心刘先生,,-6473,甲方举报邮箱为,乙方举报时

应提供相关证据。

14.不可抗力:

14.1.不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;

14.2.因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免责任,但法

律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任;

14.3.合同任何一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对

方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

15.送达条款:

15.1.乙方的通邮地址详见专用条款,乙方必须保证该通邮地址为有效通邮地址,能接

收一切邮件,且不得随意变更(如有变更必须提前3日书面通知甲方,在书面通

知到达之前,按照原地址发出的通知仍为有效通知)。凡甲方有相关事项需要以

邮件形式通知乙方的,以上述地址为准。

15.2.凡以专人送交的,以抵达专用条款注明的地址签收或留置日期为送达日。凡甲方

有相关事项需要以邮件形式通知乙方的,均以特快专递送达。乙方的通邮地址在

四川省内的,甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的(以邮戳

当日为准),视为送达;乙方在四川省外中国境内的,甲方向邮局或其他经营邮

递业务的机构投递后经过五日的(以邮戳当日为准),视为送达。

15.3.乙方的联系电话号码及联系传真号码详见专用条款,乙方应保证上述话机,传真机

有专人值守,不得随意销号,停机;

15.4.甲方以上述电话号码联系乙方的通话当时即产生通知效力;甲方以上述传真号码

联系乙方的,甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了乙方。

16.争议:

16.1.未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分

割的组成部分,均具法律效力。

16.2.本合同项下及因履行本合同产生的任何分歧和争议,双方均应友好协商,协商不

成的,双方均同意由甲方所在地人民法院管辖。

17.合同生效及终止:本合同经双方签章后生效,合同及其附件具有同等法律效力。

本合同有约定单方解除权的,异议期为通知送达之日起十五日;因本合同未约定的事由或按照法律规定的事由行使解除权的,异议期为通知送达之日起六个月。

18.合同份数:本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。

第二部分专用条款

19.项目概况

19.1.项目名称:(项目名称)电梯供货

19.2.供货地点:

20.承包范围:

21.各方代表:

21.1.甲方驻工地代表: 联系电话:。

21.2.总监理工程师: 联系电话:。

21.3.乙方项目负责人: 联系电话:。

22.电梯:采购电梯品牌为_______,型号为_____ ,电梯金额、数量详见附件;电

梯设备配置详见附件_____ ;电梯具体技术要求详见附件。

23.培训:乙方应免费为甲方提供____培训, 培训人员为名,具体培训内容、范围

以甲、乙双方协商为准。

24.维护保养:乙方委托(维护保养单位名称)负责甲方(项目名称)项目电梯的安

装及维护保养工作。

25.乙方在电梯正式排产前,需将电梯设计图纸报甲方技术负责人签字确

认,若设计图纸未经甲方确认即安排生产,由此产生的一切后果由乙方自行承担。

26.工期:

26.1.供货日期:在本合同签订后且乙方接到甲方书面的电梯供货通知后的个日历

天内供货至甲方指定地点,乙方实际完成供货的时间应以甲方验收合格书面确认

的时间为准。乙方系在充分了解工程情况、供货数量等一切与供货有关之因素,

并充分判断工作量及认可现场满足所有供货条件等事项后约定的本条之工期,除

本合同另有约定外,乙方不得以任何理由作为延长阶段性工期、竣工时间的抗辩

及主张。

26.2.如乙方所提供的设备有质量缺陷或不符合本合同所约定的要求需要换货、补送的,

以换货、补送到甲方指定地点并以甲方验货并书面确认的日期为到货日期。因换

货、补送而延误的工期,甲方不予顺延。

26.3.乙方在发生工期延误情况后2日内,就延误的内容向甲方提出书面报告。乙方未按

期提出报告的,视为该情况对工期无影响或虽有影响但乙方愿免费采取必要措施

补救而无需延长工期,并承担工期延迟的违约责任。

26.4.甲方有权根据实际情况对本项目的供货进度计划进行合理调整,以满足甲方现场

各专业工程施工的需求。

27.合同价款及承包方式:

27.1.本合同暂定总价为¥___元(大写:人民币_____元整),其中电梯设备暂定总价

为¥___元(大写:人民币_____元整);设备运输费及运输保险费为¥_____元(大

写:人民币____元整),承包方式为综合包干单价,各项综合包干单价详见附件。

27.1.1.综合包干单价是指乙方实施本合同承包内容所发生的所有费用,包括但不限于设

备费、设备运输及保险费、运输损耗、设备上下车费、二次转运费、保险费、材

料费(含辅材及材料损耗)、进口设备关税、综合管理费、利润、税金以及本工

程备案及办理质监验收等相关手续的费用等所有费用及本工程的所有风险、责任

等,除此之外,甲方不再支付乙方任何其他费用,乙方在报价及签订本合同时,

已在上述包干单价中充分考虑市场价格波动风险及相关政策、时间影响等风险因

素,任何情况下乙方不得以工程量增加或减少、市场价格波动及其他任何理由要

求调增综合包干单价。

27.2.运输由乙方负责,相关费用已包含在合同总价中,不再另行计取。

27.3.本合同价款中已涵盖的乙方为完成本工程的措施费包括但不限于:施工技术措施

费、合理时限内的临时停水、临时停电导致的误工费、安全措施费、按甲方要求

所作的工序调整、合同工期内合理赶工引起的各种材料人工设备损耗及增加费。

28.货款支付:

28.1.付款方式:全部工程款及质保金以转账的方式支付。乙方提供账号及相关证单资

料需准确、有效,否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

28.2.乙方开户行:帐号:

28.3.每次付款时间届至时,乙方需提前一周书面通知甲方,并按甲方付款流程提交相

关付款证单、等额与合同内容一致的合法建安发票,在结算办理完成后申请结算

付款时乙方提供的发票金额应包括质保金金额在内,甲方在审核无误后7个工作

日内付款给乙方。以上资料未提交齐全而造成甲方付款延期的,付款期限相应顺

延且甲方不承担任何责任,乙方不得因此拒绝或迟延供货或损坏已完成工作。28.4.甲方对乙供材料、设备的验收、审核确认及对进度款的审核拨付,并不视为对乙

供材料、设备质量责任的免除。如甲方确认,乙供材料、设备存在质量缺陷的,

乙方仍须按本合同约定承担违约责任

28.5.支付比例:

28.5.1.本合同签订且乙方按甲方要求的供货数量进行排产前7日内,甲方向乙方支付该

批次电梯设备总价款的 %。其中 %作为定金。合同履行后,定金抵做合同价款

的一部分。

28.5.2.付该批次所订货电梯的设备总价款的 %作为提货款,支付设备提货款的同时全

额支付该批次所订货电梯的运输费。

28.5.3.甲方在全部设备安装调试完成并经有关政府管理部门验收合格,取得相关竣工验

收报告及合格证,乙方向甲方提交竣工结算申请并且经甲方结算审核完成后14日

内甲方支付该批次所订货电梯余款即该批次设备总价款的 %。

29.质保金及质量保修期:

29.1.本合同结算总价____%作为质量保证金,待质保期两年届满以后,如乙方无任何

违约行为且工程经甲方或甲方委托的第三方确认无任何质量问题,经甲方签字认

可之后1个月内将工程质保金一次性支付给乙方,但质保金不计利息。如甲方按

合同约定需扣除部分质量保证金,则甲方在扣除后退还乙方剩余部分的质量保证

金。

29.2.本合同所涉及的电梯质量保修期为年,自安装调试完毕,竣工验收合格之日

起计算。如在质量保修期内,主要部件修理或替换后,其更换部件的电梯质量保

修期从修理或替换完毕重新投入使用时间起计年时效。

30.履约保证金:

30.1.本合同签订前,乙方需缴纳本工程履约保证金,金额为¥元(大写:人民

币 ______元整)。

31.违约责任:

31.1.甲方应按照合同约定的时间支付乙方合同价款,逾期30天仍未支付乙方费用的,

自第31天起,甲方向乙方支付应付未付款万分之五/天的违约金;

31.2.如因乙方原因造成的延期供货,每逾期1日,乙方应向甲方支付合同总价款千分之

五的违约金。

31.3.如因乙方原因造成的工程延期交付,每逾期1日,乙方应向甲方支付合同总价款千

分之五的违约金。

31.4.甲方按照本合同约定或推论向乙方发出的指令,乙方必须积极响应并实施,否则,

每出现一次,乙方向甲方支付人民币伍佰元的违约金。

31.5.本合同实施过程中若乙方电梯配件品牌、产地及规格、型号发生变更(包括电子

类配件升级换代),乙方应在发货前一个月书面告知甲方,若乙方未履行告知义务每发生一次,乙方向甲方支付违约金¥元。

31.6.凡乙方出现下列情形之一的,甲方有权解除本合同并停止支付合同价款,乙方同

意按甲方的书面通知退场,向甲方支付合同总价20%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任:

31.6.1.延期交货或导致工程延期累计达5天的(本条所指的工期是指合同中或甲方确定的

任何时间控制点);

31.6.2.不能按合同要求确保货物质量,对甲方的整改要求在三日内未实施或经整改后仍

不合格的;

31.6.3.出现三次以上违反甲方按照本合同第条约定发出的指令的情况

31.6.4.放弃供货或表示不继续按照合同履行其义务;

31.6.5.将本合同权利义务全部或部分分包、转包、或将合同转让他人;

31.6.6.乙方与第三方串通而损害甲方利益的;

31.6.7.被甲方认为未尽专业职责或未达专业水平的其他情形;

31.6.8.因乙方拒绝、迟延履行本合同或其他违约行为导致甲方经合理推断乙方不能实现

本合同目的;

31.6.9.有其他严重损害甲方利益或妨害合同履行的行为的。

32.送达

32.1.乙方的通邮地址为,乙方的联系电话号码

为,联系传真号码为。

33.专用条款附件:

33.1.附件1:本工程电梯包干单价表(略)

33.2.附件2:本工程电梯主要设备清单一览表(略)

33.3.附件3:本工程技术要求(略)

33.4.附件4:本工程质量安全承诺书

33.5.附件5:本工程电梯售后服务承诺书(略)

33.6.甲供材料(设备)结算申请表

甲方(签章):乙方(签章):

代表:代表:

签订日期:年月日

附件4:

本工程质量安全承诺书

1、严格按照有关法律、法规之规定,确保产品质量及其安全使用,确保贵公司开发建设

工作的顺利进行,并接受行政主管部门及贵公司的监督检查。

2、我公司完全具备生产或销售合同中约定的产品的资格和能力,并已经建立了相应的质

量、安全管理和控制体系,采用科学、合理、规范的生产工艺流程生产该产品,确保产品质量安全,并随时接受行政主管部门及贵公司的监督检查。

3、供应、制作或安装于贵公司工程项目上的产品完全符合国家现行标准和合同的约定,

在原材料、工艺、生产设备及安装等方面没有缺陷。该项声明在产品交货或安装于工程之上之后仍然有效,且不得因贵公司接受该产品以及支付该产品价款而失效。在国家或行业确认的产品质量使用寿命期限内,我公司对该产品质量问题造成的财物、人身损害承担赔偿责任。

4、向贵公司提供的产品不存在掺杂掺假、以假充真、以次充好等假冒伪劣和侵犯他人知

识产权的情况,产品经过检验合格,并在供货时提供相关产品质量检验合格的合法证明以及产品安全使用说明。

5、已建立产品安全事故的快速应急及缺陷产品召回机制。保证在产品质量出现问题、或

存在安全隐患时,将主动或按贵公司的要求立即采取有效措施进行补救,消除安全危害,最大限度地保护好贵公司及客户利益。

6、为向贵公司提供的产品提供良好、周到的售后服务,严格遵照《产品质量法》的规定

及合同约定迅速处理贵公司客户投诉并积极消除影响。

7、若因向贵公司提供的产品因质量问题导致重大安全事故,我公司将承担由此给贵公司

造成的客户索赔、声誉影响等全部损失。

附件5:

甲供材料(设备)结算申请表

购销合同范本

编号:YB-HT-007626 购销合同范本 Model purchase and sale 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

购销合同范本 购货单位:_________,以下简称甲方; 供货单位:_________,以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格 (1)SC6350水箱换向器22*16*8 (2)20W换向器20.3*16*10 (3)摇机换向器15.2*13*8 2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第()项执行: (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。

第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量:_______。 2.计量单位、计量方法:______。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收:_______。第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位:________。 2.交货方法,按下列第( )项执行: (1)乙方送货; (2)乙方代运 (3)甲方自提自运。 3.运输方式:_______。 4.到货地点和接货单位(或接货人)________。 第五条产品的交(提)货期限: 第六条产品的价格与货款的结算 1.产品的价格,按下列第( )项执行: (1)按甲乙双方的商定价格;

(2)按照订立合同时履行地的市场价格; (3)按照国家定价履行。 2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。 第七条验收方法________。 第八条对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条乙方的违约责任

电梯采购安装合同模板标准版本

合同编号: 项目 电 梯 合 同 甲方: 乙方: 日期:

合同编号: 产品买卖部分 卖方(乙方)买方(甲方) 单位名称: 单位名 称:(章) 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表 人: 法人委托人:法人委托 人: 电话:电话: 传真:传真: 邮政编码:邮政编码: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 纳税人代码:. 纳税人代 码: 邮政编码:销售总部: 签订地址:电话:传真: 签订日期:年月日邮政编码: 本合同产品安装现场地址: 产品使用单位 单位名称: 单位地址: 电话:传真: 邮政编码:联系人:

双方按照公平、诚实和信用的原则,共同确定以下条款。 一、产品和价格 买方根据项目需要,经过比较和选型,决定向卖方订购商标的电梯台; 二、合同生效 本合同经双方授权签署人签字并加盖公章或合同章后生效。 三、货款支付 1设备合同的付款方式在合同签订后按甲方需求产品安排生产前个工作日支付设备款 的 %作为预付款,提货前支付设备款的%,余款%在第一年保修期满后个工作 日内支付。如分批交货,则按比例分批支付。 2买方在本合同约定的产品交货期后天时仍未按合同约定支付货款的,卖方可以视作 买方自动退货并书面通知买方,也可以要求买方继续履行本合同。如卖方迟延交货超过原 定期限个日历天时,买方有权终止本合同,也可以要求卖方继续履行本合同,但卖方 仍应向买方缴付本合同约定的违约金。并且卖方须于终止合同之日起的天内,全额返 还买方已支付的款项。 3 卖方在申请付款时,须向同时向甲方提供甲方财务部门认可的合法的等额发票,否则甲 方有权拒绝或延期付款。 4 经卖方同意,计价和支付为不同币种的,按合同签订当日中国人民银行公布的汇率中间 价结算。 四、交货日期 1 卖方在收到合同规定的预付款项后,个日历天内将设备生产完毕,具备提货条件, 将设备运至施工现场指定位置,最迟到货日期不得超过双方安装合同中的预约开工日期。 2 卖方在约定期内未收到预付款,或双方未对产品技术规格及设计确认的,卖方的交货日

2018电梯采购及安装合同

电梯采购及安装合同 甲方(需方): 乙方(供方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,依据甲方要求并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方采购乙方电梯事项,甲乙双方经友好协商,签订本合同。 第一条、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 第二条、工程承包范围 2.1乙方负责电梯设备的设计、供应、运输、保管、安装、调试、验收、质量保修、维护保养及售后服务等。 第三条、设备规格型号、价格及付款方式 1.设备规格型号、数量及价格,详见《附件一》: 2. 货款支付方式 2.1合同签订后甲方向乙方支付合同总价30%作为定货款,提货前30日内甲方支付合同总价25%的款,货到工地开始安装前甲方需支付乙方合同总价30%的款 2.3乙方按照合同完成所有安装内容并经政府相关部门验收合格后,支付合同总额的10%,即人民币元整,余下5%合同额,即人民币元整,作为质保金,一年后质保期满,无质量问题15日内无息退还;若有质量问题,质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后,剩余质保金无息退还。

2.4增值税专用发票由乙方开具,在该批电梯设备全部到货后10个工作日内由乙方提供给甲方合同全额发票。 2.5质保期为一年,即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。 2.6甲方以银行转账或汇付方式付款。 第四条、专利 乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。 第五条、交货要求 1.电梯使用场地的基础技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)由甲方提供,乙方有义务到现场核实;本合同标的物设计所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。 2.本合同签订之后,乙方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年月日之前交付甲方,甲方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后10日内予以书面确认或提出书面异议。 3.交货地点:。 3.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地。 3.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方负责办理,乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。 4.交货时间,甲方提前日通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量 以及地点的要求;乙方在日内交货至甲方工地。 5.产品质量(安装)要求 5.1乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准符合甲方要求。 5.2电梯必须达到或超过的国家、行业标准,若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的,乙方承诺提供的电梯符合其规定。 5.3履约期间,甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验,如果检验质量达不到相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格。届时,乙方应当无条件更换并按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。

采购合同简单范本

合同编号:_________采购合同简单范本 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

采购合同简单范本 甲方: 乙方: 管理有限公司(以下简称甲方)与北京服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同,共同遵守。 第一条,产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可,作为本合同的附件。 第二条,交货地点及时间。 1、地点:北京市。 2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条,加工形式。 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3、货物到达甲方指定地点后,甲乙双方依据订货清单进行清点验收,并办理交接签字手续。 第四条,甲方责任。 1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2、甲方定好量体时间,保证人员齐全。 3、按此合同付款日期,按时付款。 第五条,乙方责任。 1、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。 第 2 页共 4 页

2、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。 第六条,结算方式。 1、支票结算。此合同签订后三日内,甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。 3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误,每日须加付千分之二的滞纳金。 第七条,本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。 第八条,此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份,双方各执一份。 甲方业务代表:乙方业务代表: 甲方盖章:乙方盖章: 日期:日期: 第 3 页共 4 页

长期供货购销合同范本

长期供货购销合同范本 导读:本文长期供货购销合同范本,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 长期供货合同范本 出买方:(以下简称“甲方”) 法定代表人:,职务: 联系地址:邮政编码: 买受方:(以下简称“乙方”) 法定代表人:,职务: 联系地址:邮政编码: 鉴于: 1. 甲方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司,具有独立的民事主体资格,且甲方愿意向乙方出售其生产或经销的产品并保证该产品的质量符合乙方要求; 2. 乙方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司,具有独立的民事主体资格,且乙方愿意购买甲方生产或经销的产品并保证按照双方的约定及时向甲方支付货款。 甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。 1. 文字定义 1.1 本合同所称的“合同”、“本合同”均特指目前甲、乙双方签订之产品买卖合同,如涉及其他合同,则冠以该合同的具体名称。

1.2 本合同所称“甲方”,特指本合同第一页标明之出卖方。 1.3 本合同所称“乙方”,特指本合同第一页标明之买受方。 1.4 本合同中,任何当事人单称“一方”,合称“双方”。 2. 合同标的 2.1 产品概述 为实现本合同目的,经甲、乙双方充分协商,一致确认甲方欲出售给乙方、乙方欲向甲方购买的产品符合本条所描述之条件: 2.1.1 产品名称为:牌型号的 2.1.2 生产厂商为: 2.1.3 产品的计量单位和计量标准为: 2.2 产品质量 2.2.1 双方一致确认,本合同约定之产品应达到的质量标准为: 2.2.2 为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准,甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:该标志、合格证所称的“合格”,即表示该产品质量符合甚至高于本合同第2.2.1条约定的质量标准。 2.2.3 如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。 2.3 产品包装 2.3.1 双方一致确认,本合同约定之产品应具备如下的包装标准: 2.3.2 如甲方不能达到本包装的标准,应向乙方承担相应的违约责任。如因此导致产品损坏、变质等减损产品价值的情况出现,甲方应承担赔偿责任,赔

电梯采购合同

补充协议书 发包方(甲方):北京中腾房地产开发有限公司 总包方(乙方):北京中宏基建筑工程有限责任公司 分包方(丙方):通力电梯有限公司 经甲乙丙三方协商确定,三方就乙方总承包的长辛店棚户区A地块安置房工程(以下简称“该项目”)之电梯设备采购相关事宜协商并达成一致如下: 一、电梯设备采购实际执行合同价:由丙方提供的电梯设备采购总价暂定为9,255,530.00元。由乙方和丙方建立合同关系并注册备案(北京承发包交易中心备案)。 二、鉴于营改增后,电梯设备采购价9,255,530.00元,三方约定,本工程由丙方向乙方开具发票,乙方向甲方开具发票,若根据相关最新税法规定,乙方向甲方开具发票时,需要乙方另外增加税费,则甲方同意承担该增加的税费(该税费包括印花税、增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加等),并随设备采购款的付款进度支付给乙方。 三、三方约定,该项目之电梯设备采购实际结算以本协议书约定为准,由丙方承担实际结算价款的纳税义务。 四、关于该项目之电梯设备采购及安装工程,甲方与政府部门的审计结算中,超出按本协议第一条规定之结算金额时,乙方及丙方均给予必要的配合,包括涉及相关票据的开具及相关资料盖章签字手续等等,对于增加的结

算差额费用,由此发生的所有的相关税费均由甲方承担。 五、电梯设备采购款支付方式: A.在甲方发出《电梯供货通知单》的同时,甲方应支付当批次电梯设备 价款的30%作为排产款; B.在甲、丙双方确定的最终工厂出货期届满30天之前,甲方支付至该 批次电梯设备价款的80%; C.该批次电梯整体安装调试完成,经发包商、监理、承包人验收合格并 取得政府有关部门颁发的运营许可证后,甲方支付该批次已完合格工 程供应价款的100%,但此笔付款最迟不晚于最终工厂出货期后10个月。同 时丙方提供金额为设备价款的5%作为银行质量保函,有效期至保质 期结束; D.乙方不提供办公室及宿舍,由丙方自行解决。付款方式以银行承兑方 式。 E.本工程水电费单独挂表计量,水电费均由丙方向乙方直接现金或转账 支付。 六、乙方同意甲方将设备采购款代付丙方,即:甲方将设备款直接拨付给丙方,丙方向乙方开具设备款发票后,乙方向甲方开具工程款发票(发票金额应另加相关税费,见本协议第二条)。甲乙丙三方需依税法相关规定承担各自的纳税义务。乙丙双方之间的财务结算、票据处理等事宜,由乙丙双方自行解决,与甲方无关。乙方每次给甲方开发票前,丙方需向乙方提供相应的缴税凭证和设备款发票,否则乙方有权利拒绝给甲方出具发票。 七、以上价款未包含在甲乙双方签订的执行总包合同(合同价款为329562870.00元)内;故此项费用应在甲乙双方结算中另行增加。 八、由甲、丙双方确定结算价款,任何洽商变更及有关经济问题由甲、丙双方协商解决,并经甲方确认后完成设备采购结算工作。若因甲方过错导致乙方与丙方之间发生诉讼纠纷,法院判决乙方应当向丙方支付的费用,由甲方承担,乙方发生的其他费用甲乙双方协商解决。 九、有关分包工程及工程款支付事宜,由甲、丙双方协商解决,在乙方、

通用采购合同模板

下载后自由修改 通用采购合同模板专业人员丨精心编制丨文库推荐丨欢迎下载

通用采购合同模板 合同编号: 甲方(买方/需方): 乙方(卖方/供方): 签约地点: 根据《中华人民共和国合同法》及________年____月____日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件的要求,经双方达成一致,签订本合同。 1、合同设备 乙方向甲方供应下列表中所列网络设备和硬件设备等,负责安装调试。 2、合同总价 总价为人民币(大写),即rmb¥元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。 3、合同组成 详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。 4、技术要求 乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。 5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

5.1合同设备的包装 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 5.2合同设备的交货 5.2.1乙方交货时间:合同签订15天内。 5.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。 5.3合同设备的安装调试 5.3.1乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。 5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 5.4设备的验收 5.4.1合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。 5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 5.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费

购货合同范本

购货合同范本 合同范本1 甲方(购货方):_________ 乙方(供货方):_________ 甲乙双方本着公平、自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致签订本协议。 一、协议的签订与公证方式 1.本协议中的网上公证平台特指由_________公证处运行、管理和维护的网上公证平台,甲乙双方共同遵守该公证处制定的有关规定与要求。 2.本协议及其相关联的合同等法律文件由甲乙双方通过国际计算机互联网(以下简称互联网)各自使用由_________市公证处审核发放的电子证书(用以表明和确定各方身份),在网上直接签订。 3._________市公证处的网上公证平台,通过对签约双方或多方使用电子证书的验证,对各方的签约行为进行实时公证--核发公证编号,并将公证编号及签约内容存储备案;同时将公证编号通过互联网实时反馈给各签约方。 4._________市公证处的互联网网址(URL)为:_________。 二、本协议的基本内容

1.甲方通过其经营的_________网站将乙方合法商品对外进行出口销售。 2.乙方通过互联网经网上公证平台公证向甲方提交在_________网中销售的合法商品信息,确定本协议的年交易规模(年度交易总金额上限),确定单项商品的年度交易总量。 3.甲方基于本协议接受乙方使用电子证书提交并经过公证的《商品报价单》的全部内容和对已经提交给甲方的商品信息的修改内容,甲方在使用或公布该内容时,不能对乙方提交内容进行任何修改加工(甲方只使用乙方提交的最新内容)。 4.乙方通过互联网对已经提交给甲方的商品信息进行修改,并对修改结果使用电子证书加以确认。 5.乙方在签署《新商品出口商品购货协议》时,以确认书的方式作出承诺,对甲方基于本协议及乙方《商品报价单》产生的《购货商品订单》以下简称《订单》和《购货商品订单生效书》以下简称《生效书》予以全部接受,并出具《购货商品订单确认书》以下简称《确认书》(该确认书随本协议统一签名公证生效,不再单独签名公证)。 6.《新商品出口商品购货协议》文本部分、《购货商品订单》、《商品报价单》、《购货商品订单确认书》、《购货商品订单生效书》共同构成本协议,上述文件不可分割并

电梯采购及安装合同 示范文本

榄菊集团电梯采购及安装合同 甲方(需方): 乙方(供方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,依据甲方要求并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方采购乙方电梯事项,甲乙双方经友好协商,签订本合同。 第一条、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 第二条、工程承包范围 2.1乙方负责电梯设备的设计、供应、运输、保管、安装、调试、验收、质量保修、维护保养及售后服务等。 第三条、设备规格型号、价格及付款方式 1.设备规格型号、数量及价格,详见《附件一》: 2. 履约保证金及货款支付方式 2.1为了确保乙方能按合同履约,合同签订后5日内,乙方需向甲方支付合同总价的5%,即人民币元整作为履约保证金。合同履约保证金包括工期、质量、安全文明施工保证金。当乙方按照合同完成全部供货、安装内容并经政府相关部门验收合格后15日内予以全部无息退还。 2.2采取分批付款分批提货,货款支付方式如下: 2.2.1货到付款,乙方发货经甲方当场验收后,7个工作日内支付合同总价的30%,即人

民币元整; 2.2.2乙方按照合同完成全部供货、安装内容并经政府相关部门验收合格后,支付合同总额的60%,即人民币元整,余下10%合同额,即人民币元整,作为质保金,两年后质保期满,无质量问题15日内无息退还;若有质量问题,质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后,剩余质保金无息退还。 2.3增值税专用发票由乙方开具,在该批电梯设备全部到货后10个工作日内由乙方提供给甲方合同全额发票。 2.4质保期为两年,即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。 2.5甲方以银行转账方式付款。 第四条、专利 乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。 第五条、交货要求 1.电梯使用场地的基础技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)由甲方提供,乙方有义务到现场核实;本合同标的物设计所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。 2.本合同签订之后,乙方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年月日之前交付甲方,甲方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后10日内予以书面确认或提出书面异议。 3.交货地点:。 3.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地。 3.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方负责办理,乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。 4.交货时间,甲方提前日通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量 以及地点的要求;乙方在日内交货至甲方工地。 5.产品质量(安装)要求 5.1乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准符合甲方要求。

电梯采购合同范本

电梯采购合同范本 电梯采购合同 甲方(需方): 乙方(供方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,依据甲方招标结果并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方采购乙方电梯事项,甲乙双方经友好协商,签订本合同。 1.产品数量、价格 1.1产品清单: 甲方采购乙方生产的客梯,详细见下表: 1.2 该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。 1.3产品价格中包括生产、包装、保险、运输、装卸、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。 1.4 专利: 乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。 1.5电梯使用场地的基础技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)由甲方提供,乙方有义务到现场核实;本合同标的物设计所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。 第 1 页共 7 页 2.交货地点:

2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为“交钥匙工程”,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地。 2.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理并承担,乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。 3.交货时间 甲方在乙方交货日前,须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在日乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:电梯技术参数的省、市规范、标准,若电梯安装所在地政府相关部门 第 2 页共 7 页 有相应规定的,乙方承诺提供的电梯符合其规定。 4.3技术及装修要求:详见附件一: 电梯技术参数。 4.4履约期间,甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验,如果检验质量达不到4.2条,4.3条相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格。届时,乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。 5.产品的交货验收及保管方式 5.1 以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确 认函后确认同意后乙方可发货。 5.2货物到货时,包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等,货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

简单的采购合同范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除 简单的采购合同范本 篇一:简洁采购合同模板 产品销售合同 供方*********有限公司合同编号:TT-160地址 T:021-52******F:52*****需方:**********有限公司地址:T:0519-68******F:68****** 二、质量标准:□品质符合原生产厂家企业标准□双方签订的技术标准协议三、交货方式:□送货□自提;运费承担方:□供方□需方四、交货地点:供方工厂仓库五、付款方式及时间:带汇票提货 六、本合同所涉纠纷,双方协商一致提交原告方所在地人民法院诉讼管理。七、质量异议期:货到需方公司日起,15天有效。八、本合同适用《合同法》有关买卖合同的有关规定。 九、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效,本合同传真有效 1

篇二:简单采购合同范本 采购合同 合同编号: 需方单位(甲方): 供方单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,保证产品质量和供应交付正常进行,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条:材料标的、数量、价款 注:1)上述单价不得因市场行情波动而变化,上述单价已包括到交货地点的运 输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2)最终结算数量按实际签收交付的数量为准。 第三条质量和技术标准要求 1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准:国家现行规范。 3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定(有特殊要求的,须另 行书面确定)。

购货合同范本

购货合同范本 范文一 范文一0 甲方(需方): 乙方(供方): 甲方需从乙方购得,为明确买卖双方的权利和义务,现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,经双方协商一致,签订合同如下: 一、产品名称、数量、单价及总货款: 产品名称、数量、单价及总货款以双方实际约定为主货款结算方式为:甲方在收到乙方的货物后一次性付清。 三、货物运输及费用 货物由乙方负责运输,运输费用由乙方承担。 四、产品包装 产品包装应符合通常包装,若在运输过程中发生毁损或因包装不适导致产品损坏,由乙方负责。 五、产品质量及验收 1、乙方应当保证其提供的产品质量符合该甲方的要求或是国家规定的有关标准,如果乙方提供的产品具有《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等产品质量证明材料,乙方应当提供给甲方。 2、验收标准及验收方法。按照甲方的要求或相关法律规定的产品质量标准验收。甲方在产品的使用过程中,如果发现产品质量问题,应与乙方取得联系,给甲方造成的损失,乙方应当承担赔偿责任。 六、双方责任 1、甲方按约定时间及方式向乙方付款,甲方做好相关准备接受材料,组织卸货。 2、乙方提供的产品数量及质量应当符合合同约定。如果乙方提供的产品数量不足,甲方可以在货款中扣除相应的数额,由于乙方提供的产品质量出现问题,给甲方造成损失的,还应当承担相应的赔偿责任。

本合同自双方签字盖章后生效,合同一式两份,双方各执一份。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日

电梯采购合同范本(2)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电梯采购合同范本(2) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及公 司委托公司与公司签订 的《战略合作协议书》编号:,结合本工程具体情况, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方经友好协商,签定本合同。 第一条需方向供方订购以下产品: 2.部件规格、产地及备件详见附件。 第二条合同价格 1、设备总价:人民币(大写) (小写)。 本合同第一条规定的产品单价与本条规定的货物总价系需方根据本合同就单位产品和所有产品应向供方支付的所有费用,包括所订产品的制作、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用, 还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。 第二条交货地点: 供方应根据需方在上述交货地点指定的场地卸货,否则,需方有权拒收货物。 第四条交货时间:。

第五条产品质量要求 1.供方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品; 2.产品除符合国家有关技术标准外,应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应 之功能,必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准; 3.在工作电源:三相四线380伏,50赫兹,照明电源:单相交流220伏,50赫兹条件下满足各地供电局对电网设备的质量、技术要求。 第六条产品的交货验收及保管方式 1.供方应在本合同规定的交货时间前10天,以书面形式发送《发货确认函》给需方, 通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求, 需方须在收到确认函后5天内给予书面答复,经需方确认同意后供方方可发货; 2.需方应提供的场地,以提供货品的堆放场地; 3.供方必须按需方提供的场地卸货; 4.货物到货时,包装必须完好无缺、货物在交货验收合格前火失、损坏的风险由供方 承担; 5.到货后,需方负责召集工程监理公司、工程安装承包方,会同供方到现场进行验收, 清点货物箱数及箱内货物情况,若货物与装箱数目不相符,箱内货物有丢失或损坏, 或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,需方有权拒收全部或 部分货物,供方须按照需方要求收回或补齐,供方实际交货时间以供方最终补齐货物 时间为准,若货到8个工作小时工程监理公司、工程安装承包方任何一方未到,则视 为认可到场各方的验收结果,参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,并填写交 货验收合格证明,此合格证明为供方交货的凭证,也是供方申请付款的必要依据。

采购合同模板免费

采购合同模板免费 采购合同模板免费 篇一 供方/乙方:xxx 需方/甲方:xxx 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签定本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材,甲方可以任意选择订单或传真订购方式,乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方,按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内,乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知,预期通知将计为下一个月(个别产品除外) 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认,更新价格确认即日起执行新的价格。

4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 三支付方式 1、货到甲方指定地点,甲、乙双方共同进行验收,每个月结束前五个工作日内,乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票,经甲方核实后,按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款,乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算,甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式 1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外) 2、货到甲方后,甲方按送货单内容收货,确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品,需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约,由违约方承担由此给守约方造成的经济损失,且守约方有权解除本合同。

超市烟酒购货合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-3615-22 超市烟酒购货合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

超市烟酒购货合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 购货方: (以下简称甲方) 供货方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规, 甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致同意签订 本酒类购货合同,双方共同遵守。 一、资质证明 1、签订合同前,乙方应提交具有国家相关认证部 门确认的资格证书至甲方审核并存档。包括但不限于: 营业执照、、税务登记证、特殊商品经营许可证以及法 人代表身份证复印件等。 2、乙方须具有固定的经营场所,以便甲方采购 部核查。 3、签订合同的供应商(乙方)应遵守酒店的规章制 度,接受及配合甲方相关部门及财务机构的监督管理。

对无法满足酒店供应条件及违反酒店规章制度的供应商,将直接解除合作关系。 二、商品种类及价格见附表 三、双方约定事项 1、乙方承诺所提供的产品是符合国家产品质量要求的合格产品(并提供相应的产品报告或证书),乙方必须对所提供产品的质量负全部责任,若因质量问题而引起的一切责任事故或给甲方造成的经济及名誉损失,一切后果由乙方承担,甲方有权终止合同并追究乙方相关法律责任。 2、乙方所提供商品价格已经双方确认,如有价格变动,变动一方应提前15个工作日通知对方,经双方协商,对方书面确认后方可调价,价格变动自确认之日起生效。 3、为了达到双赢的目的,甲方有义务帮助乙方搞好销售渠道,提供相关的销售信息。 4、在上述情况下,乙方不得以价格上涨或其他借口(公共假期)等为由擅自延误送货或不送货,阻断甲

电梯采购合同范本

电梯采购合同甲方(需方):乙方 (供方):根据《中华人民共和国合同 法》等有关法律规定,依据甲方招标结果并结合本工程具体情 况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方采购乙 方电梯事项,甲乙双方经友好协商,签订本合同。 1.产品数量、 价格 1.1产品清单:甲方采购乙方生产的客梯,详细见下表: 单台设备价电梯型号层/站速度(m/s)电梯数量(台)合计 (万元)(万元)合同总价(大写): 元(¥元) 1.2 该价格为固定价格,在合同有效期 内,甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产 生的价格上涨风险。 1.3产品价格中包括生产、包装、保险、 运输、装卸、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费 用。 2.交货地点: 2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为“交钥匙工 程”,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地。 2.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事 项均由乙方办理并承担,乙方应当自行承担交货验收合格前的 一切费用和风险。 3.交货时间第 1 页共 7 页 甲方在乙方交货日前,须以书面通知乙方准确的发货日期、 到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在日 内交货至甲方工地。 4.产品质量要求 4.1 乙方必须保证所供 电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品

质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:电梯技术参数的内容一致。 4.2电梯必须达到或超过的国家、行业标准: 4.2.1 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》;4.2.2 GB/T10058《电梯技术条件》; 4.2.3 GB/T10059《电梯试验方法》;4.2.4 GB10060《电梯安装验收规范》;4.2.5 GB8903《电梯用钢丝绳》; 4.2.6 GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》; 4.2.7 GB50310《电梯工程施工质量验收规范》; 4.2.8 GBJ电梯安装工程质量检验评定标准;4.2.9 TJ231(四)机械设备安装工程施工及验收规范; 4.2.10 GB/T7025.1-7025.3-97《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》; 4.2.11 以上未含的现行国家、省、市规范、标准,若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的,乙方承诺提供的电梯符合其规定。 4.3技术及装修要求:详见附件一: 电梯技术参数。 4.4履约期间,甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验,如果检验质量达不到4.2条~4.3条相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格。届时,乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。 5.产品的交货验收及保管方式第 2 页共 7 页 5.1乙方应在交货前5日,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后2日内予以答复,

政府采购合同范本四适用于单一来源采购

范本四(采用单一来源采购时适用) 政府采购合同 采购人(以下称甲方):_______________ 供应商(以下称乙方):_______________ 采购代理机构(以下称丙方):金昌市政府采购中心 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙丙三方按照金昌市政府采购中心于年月日的单一来源采购结果[单一来源文件编号: ] 签订本合同。 第一条合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物:____________________ 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。 第二条合同总价款 本合同项下货物总价款为__________________(大写)人民币,分项价款在“报价表”中有明确规定。 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件 下列有关本次单一来源采购的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于: (1)政府采购中心发出的单一来源采购文件; (2)乙方提供的报价响应文件和报价表; (3)供货一览表; (4)交货地点一览表; (5)技术规格响应表; (6)投标承诺; (7)服务承诺; (8)中标通知书; (9)甲乙双方商定的其他文件。 第四条权利保证 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。 第五条质量保证 1.乙方所提供的货物的技术规格应与单一来源采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全

长期供货购销合同范本_合同范本

长期供货购销合同范本 以下是橙子为大家搜集整理的长期供货购销合同,供大家参考和借鉴,希望能帮助到大家!更多资讯尽在! 长期供货合同范本出买方: (以下简称“甲方”)法定代表人:,职务: 联系地址:邮政编码: 买受方: (以下简称“乙方”) 法定代表人:,职务: 联系地址:邮政编码: 鉴于: 1. 甲方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司,具有独立的民事主体资格,且甲方愿意向乙方出售其生产或经销的产品并保证该产品的质量符合乙方要求; 2. 乙方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司,具有独立的民事主体资格,且乙方愿意购买甲方生产或经销的产品并保证按照双方的约定及时向甲方支付货款。 甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。 1. 文字定义 1.1 本合同所称的“合同”、“本合同”均特指目前甲、乙双方1 / 10

签订之产品买卖合同,如涉及其他合同,则冠以该合同的具体名称。 1.2 本合同所称“甲方”,特指本合同第一页标明之出卖方。 1.3 本合同所称“乙方”,特指本合同第一页标明之买受方。 1.4 本合同中,任何当事人单称“一方”,合称“双方”。 2. 合同标的 2.1 产品概述 为实现本合同目的,经甲、乙双方充分协商,一致确认甲方欲出售给乙方、乙方欲向甲方购买的产品符合本条所描述之条件: 2.1.1 产品名称为:牌型号的 2.1.2 生产厂商为: 2.1.3 产品的计量单位和计量标准为: 2.2 产品质量 2.2.1 双方一致确认,本合同约定之产品应达到的质量标准为: 2.2.2 为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准,甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:该标志、合格证所称的“合格”,即表示该产品质量符合甚至高于本合同第2.2.1条约定的质量标准。 2.2.3 如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等2 / 10

相关文档
最新文档