商品砼合作协议

商品砼合作协议

甲方:仪征市兆军土石方工程部(以下简称甲方)

乙方:唐正顺(以下简称乙方)

现因仪征市铜山办事处前进村村民委员会星河生态园北环路改造工程施工需要。甲方委托乙方提供商品砼,为了明确各自的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定和本工程的具体情况,双方经过充分协商,现就有关事宜,甲方乙方自愿达成一致,并协议如下:

第一条、工程名称,地点:

工程名称:星河生态园北环路改造工程

工程所在地:枣林湾生态园前进村

第二条、工程内容及数量

星河生态园北环路改造工程路面商品砼由乙方提供。

第三条、单价,总计和合作方式

1.单价:c30粒径40砼坍落度级度35-50(商品砼)每纺价格

335元,乙方开票。

2.总价:玖拾贰万陆仟贰佰零捌拾(最终结算按乙方实际完成工

程量为准)

3.合作方式:

(1)乙方自负盈亏并承担一切与此合作项内有关经济纠纷和和洁律责任选成的损失。

(2)工程试验,资料等由乙方自行组织人员实施提供给甲方。

(3)乙方综合单价一次定死,并负责所有机械在运输过程中的安全等全部费用。

第四条、付款条件与期限

1.乙方供完商品砼工程量结束,甲方以银行转账或票据结算的方

式向乙方支付上述款项50%工程款。余款待工程验收合格后,2015年年底前全部付清。

第五条,商品砼质量要求

1.按有关规定和本合同的约定,经有关质量监督部门检验合格。

2.乙方必须严格按照本工程设计要求做配合比,并接受业主代表

和监理的监督,检查。

3. 乙方必须保质保量提高商品砼,如乙方提供的商品砼出现质量

问题,造成甲方无法验收,乙方负责由此造成的经济损失,方量如果在正常误差,定捌仟元内,甲方认账,如超出捌仟元部分由乙方自行承担。

第六条、违约责任

1.合同双方之任何一方不能履行合同条款,均属违约,违约所造

成的经济损失,概由违约方赔偿。

2.乙方未在业主或甲方规定的时间内提供商品砼,乙方承担因此

造成的一切费用;乙方不能按合同要求按期完成任务,甲方有权通知乙方终止或解除合同,乙方承诺无条件接受。

第七条、其他

1.履行合同过程中发生争议,甲乙双方应本着友好态度协商解决

若经协商仍不能解决,任何一方可将此时诉诸法律。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜双方协商一致,可签完补充协议,作为本合同

的补充合同。

4.本合同自甲乙双方签字,盖章后生效,工程完成、工程款结清

后失效。

甲方:仪征市兆军土石方工程部乙方:唐正顺

甲方代表:乙方代表:

日期:日期:

商品混凝土供应合同范本

商品混凝土供应合同 甲方:中扶建设有限责任公司 乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就乙方承担甲方工程的商品混凝土供应工作达成以下协议: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 混凝土供应预计开始时间: 混凝土计划需用量:约计万立方米 二、甲方需用各种规格商品混凝土供应单价 单位:元/m3

以上混凝土供应单价包括所有为完成供应工作达到甲方满意所必须的一切费用。 在本合同执行过程中双方将根据混凝土市场价格波动情况,必要时进行价格协商调整。当混凝土供应价格在上述单价的基础上上升3%或下降2%时,双方协商调整合同单价,并签订“价格确认单”作为结算的依据。 三、计量 1.双方根据实际施工图纸,以不扣钢筋所占体积、不计混凝土损耗量的方式计算混凝土方量作为结算 依据。《预拌混凝土交货单》仅供参考不作为结算依据。 2.当合同单价调整时,双方按上述原则核定不同供应单价的相应工程量作为结算依据。 四、质量要求 1.工程参加北京市结构长城杯活动。为此,乙方必须按创杯活动的规定向甲方提供商混凝土的一切原 始资料。在签订本合同同时,向甲方提供保证混凝土质量的具体措施方案。 2.混凝土的选料、配合比搅拌、塌落度、出机温度等严格执行混凝土、防水混凝土的国家规范规程及 冬期施工规范和规程。正式供货前将试配后的相关资料报甲方认可。冬季混凝土入模温度不得低于10度。 3.具体指标参见附件《为创结构长城杯对砼供应商的基本要求》。 五、双方代表及职责 甲方工作: 1.甲方驻工地代表:项目经理 2.甲方应提前24小时向乙方提出分部混凝土供应计划书。每日需用数量于开盘前12小时用传真通知 乙方具体规格、方量和供货时间。 3.向乙方详细介绍混凝土浇筑施工方案、施工现场情况及现场车辆行驶停放路线等。首次供应混凝土, 在进入现场转弯处有专人候车,并指挥车辆就位。 4.为乙方车辆进出场创造必要的照明条件。混凝土运输车到现场后,要有专人负责验收混凝土,签收

商品混凝土合同范本

商品混凝土购销合同 定货单位(甲方): 供货单位(乙方): 根据《中华人民国和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、安徽省《商品砼质量管理规程》、及有关法律法规,甲乙双方在遵守平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成以下协议: 一、合同标的内容: 1.1工程名称:凤阳县中都南苑拆迁安置小区二、三期建设工程项目一标段 施工单位:池州市城安建设有限公司 工程地点:凤阳县中都南苑工程一标段项目 标的数量:立方米,供货运距:公里。 供应时间:年月日至工程完工止。 二、供货数量、质量检验标准及验收确认 2.1乙方按合同约定数量和技术质量要求进行供货并依据甲方每次提供砼需求的通知(包括电传、书面申请、电话记录),按照其砼数量、砼强度等级、施工部位、施工方法,供应所需的砼。 2.2对于到达施工现场的砼的验收须由甲乙双方共同监督进行,甲方须安排专人,负责对乙方砼发货单上的浇筑部位、砼坍落度及运输到达现场的时间进行签字确认。 2.3甲方在施工过程中对所需砼数量有变化时,按甲方计划所需的砼量供应,到现场多余的砼量,甲方应现场验收。 2.4乙方供货到现场浇筑的砼如出现数量与合同约定差异或表面质量有异常现象,甲方应在24小时内通知乙方确认核实,并协助解决。 2.5当乙方提供的砼没有被浇注在所报计划的施工部位时,甲方应在返回的砼运输发货单上予以注明通知乙方调度人员.

2.6属于双方合同签定的砼结构之外所需要的砼(如:铺垫道路)按实供砼量进行结 算(运输小票的数量) 2.7双方依照实际供应数量(按图纸计算数量)必须每月按层或段进行砼数量签认,并在乙方砼结算单上签定,作为双方砼量的结算依据. 三、货款结算及货款的支付期限 3.1乙方依据合同的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令,履行结算手续。 3.2货款结算,甲乙双方均依据本合同约定的标的及单价,另有质量瑕疵以洽商为准外,均以图纸计算加减洽商数量为准。 3.3乙方按合同标的价及单价,供货时间期限和工程技术要求,按部位履行完毕供货义务后,甲方依据补充协议时间内向乙方付清货款。逾期按中华人民银行有关规定办理。 3.4付款方式及期限 双方约定:第一次付款为春节前10天付已送砼量全价款的70%,第二次付款为工程竣工验收合格后15天内支付至乙方所送砼量价款的100%。 四、甲方责任 4.1乙方砼运车到达指定现场后,甲方应及时安排专人负责指挥,保证车辆及随机人员出现场的安全,以及车辆进出现场达到市环保要求。 4.2应保证场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。 4.3负责提供现场需用水、电及照明环境。 4.4应按国家、市及有关规定要求,对浇筑后的砼进行合理振捣、抹面和养护,现场严禁往砼内加水。 4.5保证每车砼到达现场后在60分钟内顺利浇注完毕。由于甲方原因,致使砼没有浇注到工程部位而造成砼产品报废的,应承担乙方损失(砼费和运输费)。

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位(甲方): 供货单位(乙方): 签约地点: 签约时间:年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页,双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方(合同章):乙方(合同章): 住所:住所: 法定代表人:【姓名】法定代表人: (签名)(签名) 委托代理人:【姓名】委托代理人: (签名)(签名) 代理人身份证号:代理人身份证号: 代理人住所:代理人住所: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就商品混凝土买卖事宜进行协商,达成并签定如下合同条款,由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等)的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 开户行: 账号: 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 税务登记证号: 第二条工程概况 2.1工程名称:【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址: 2.3建设单位: 2.4施工单位: 2.5结构形式: 2.6建筑面积:约m2

商品砼供需合同

商品砼供需合同 编号: 需方:陕西省第十一建筑工程公司(以下简称甲方);供方:(以下简称乙方)。 甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则,特订立本合同,以资共同遵守。 一、工程内容及价格 工程名称: 施工地点: 备注: 1、有微膨胀要求加元/m3; 2、有抗冻要求加元/m3;

3、有抗渗要求加元/m3; 4、单价中已包含砼泵送费元/m3; 5、以上商品砼报价为商品砼送至甲方指定浇筑部位的综合单价;该综合单价中已包含各种税费,在实施过程中除约定的调整外,无论任何原因不得调整。 二、结算与付款方式 1、乙方按工程内容包工包料、包质量、运输、泵送、验收、现场配合及安全文明施工;乙方按甲方合同的指令及有关规定要求的全部内容进行供应。 2、结算按综合单价进行计算,以图纸计算量为准(以车计量为结算提供参考),不扣钢筋,不计损耗。乙方应向甲方报送完成工程量报表,每月结算一次,乙方并提供国家正规税务发票;并报送工程进度款申请书,经甲方审核后,按约定的付款方式进行支付,乙方如不按时报送,甲方有权推迟支付工程款。 3、付款方式:本工程按约定的施工进度分期支付工程款。根据施工月形象进度于次月10日前支付上月实际施工工程款的%;其中,首次付款时间为施工至层顶板砼浇筑完成后,每月支付结算款额的%,商品砼停止使用后,付至工程款总额的%时暂停支付工程款。总款额的95%在商品砼停止使用后两个月内一次付款,剩余5%的质量保证金在商品砼停止使用后十个月内付清。 三、质量标准及技术要求 1、砼运到现场及卸料过程中不得擅自加水。如需加水,必须征得有关部门书面同意。 2、乙方保证所供砼强度按照国家标准《砼强度检验评定标准(GBJ107-87)》评定,达到甲方需货通知的要求,砼拌合物的各项技术指标满足甲方所填写的需货通知中之各项技术指标。 3、生产过程中严格按照经过相关责任人批准的配合比进行计量、搅拌、生产,并严格进行开盘鉴定。 4、砼运输搅拌符合JGJ/T10-95标准相关规定,以保证砼

商品混凝土采购合同合同范本

商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方(施工单位): 乙方(供应单位): 丙方(建设单位): 时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就工程中的供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写: (1)各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单,见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表

(2)商品混凝土计量方式 1)商品混凝土计量单位以m3计取,结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式:M=πR2(L+D)n; 式中M——单桩混凝土方量,单位为m3;

R——灌注桩半径,单位为m L——灌注桩桩长,单位为m D——超灌长度即灌注桩直径,单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求(1)乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》(GB/T 14902—2003)规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》(GB 50164—92)等相关标准的规定。 (2)商品混凝土配合比 1)商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定,具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注,同时混凝土拌合物必须拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。 2)商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定,优选材料并进行试配;混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3)原材料的品种、产地及标准,见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准

商品混凝土购销合同(2)

商品混凝土购销合同 甲方:________________________ 乙方:________________________

签订日期:___ 年_____ 月___ 日 (简称甲方) 需方: 供方(席位单位):(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,为规范商品混凝土购销行为,保护 双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称:交货地点(工程地址): 、供砼搅拌站(公司)名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:

上述货款金额,如有以原料抵扣砼单价的情况,则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式,必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额(大写): 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的,应合并计算金额。交易总金额(大写): 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:

六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应,高于国家标准的特殊要求, 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比,同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积(3000m及以上)或特殊商品混凝土浇筑,甲方应在十五天前向

乙方提供施工组织方案, 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案, 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求: 七、 验收标准、方法及提出异议期限: 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准,按 GB14902- 94 《预拌混凝土》, GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》( 等执行。 3、 在混凝土供应中,乙方应出具发货单(一车一单) ,具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中,甲、乙双方如更改约定的重要技术数据,要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后,甲方如发现质量等问题,应在三天内书面通知乙方,甲、乙双 析解决,并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任: 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责 同法等有关条款,承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式: 本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商,协商不成的,可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准) 的有关规 方及时协商分 任,并参照合

商品混凝土供需合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2584-91 商品混凝土供需合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供需合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(甲方): 乙方(乙方): 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共 和国合同法》及相关法律、法规,为规范商品混凝土 购销行为,保护双方合法权益,明确各方责任和义务, 结合本购销合同的具体情况,经甲乙双方共同协商, 签订本商品砼供需合同,以便共同遵守。具体条款如 下: 第一条:购销基本要求 1、工程名称:金泰王朝花园小区11#楼、12#楼 2、建设单位:郑州金泰房地产开发有限责任公司 周口分公司 3、监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司 4、建筑面积:11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35

㎡ 5、结构层数:11#、12#楼均为地下一层,地上26层 6、供货地点:周口市金泰王朝花园小区 7、合同工期:20xx年8月-20xx年5月 8、运输方式:专用混凝土罐车运输第二条:甲方单位对混凝土的技术要求 第三条:商品砼结算价格 一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算,直至合同履行完毕。 二、费用 1、砼运费,包含在签订合同砼单价内。 2、汽车泵送费:泵送长度38米,价格为元/ m,泵送长度48米价格为元/m。 3、抗渗剂费用/m, 元/ m;防冻剂费用 10 元/ m,早强剂费用为 / 元/ m; 4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料,则供方收取配合费/m;

商品砼供应合同范本

成都市 预拌(商品)混凝土供应合同 (合同编号:) 成都市建设委员会 成都市工商局

预拌(商品)混凝土供应合同 合同编号: 甲方:(建设单位) 乙方:(供货单位) 遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合成都市建设工程生产、销售、使用预拌(商品)混凝土的具体要求,甲方采购的预拌(商品)混凝土,预拌(商品)供应商为,为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。 一、定义: 1.预拌(商品)混凝土:水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的水泥拌合物。 2.本工程:指本合同范围使用乙方预拌(商品)混凝土的所有工程部位。 3.本合同:指甲乙双方签署的本供应合同,包括合同的附件或补充合同。 4.货物:指本合同中甲方向乙方购买的预拌(商品)混凝土或砂浆。 5.货款:根据本合同约定单价和数量,甲方向乙方支付的预拌(商品)混凝土款项。 6.不可抗力:本合同不可抗力是指无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件, 以致不能履行或不能如期履行合同。自然原因:地震、水灾、旱灾、飓风等;人为及社会因素:战争、政府禁令、政策变更、合同一方当事人停业、歇业、破产清算等。 二、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:

3、预拌(商品)混凝土供应范围为本工程所用之混凝土,供应总量暂估约为立 方米,若超出此方量部分的单价仍然按本合同执行。 三、甲方向乙方订购以下强度等级的预拌(商品)混凝土,其基本单价清单如下表: 1、综合单价 (1)以上单价为商品混凝土综合价,包含搅拌、运输、拖泵泵送、税金、试块制作、检验试验、风险等所有费用。如需汽车泵送,泵车单价为元/m3,一次性泵送80m3为一个台班,低于一个台班按实结算;如因乙方拖泵原因,不能立即修复,且工程紧急又不能停工,乙方免费提供汽车泵,直到满足工程需要。 (2)泵送中,润管剂由乙方提供,价格已经包含在综合单价中。结合砂浆:M5砂浆按C20单价结算,M7.5砂浆按C25单价结算,1:2.5砂浆元/m3,1:3砂浆元/m3,同等级砂浆单价按当次泵送混凝土的单价结算。

商品混凝土购销合同

商品混凝土采购合同 购货方:(以下简称甲方) 供货方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规,遵循平等、互利的原则,双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 二、供货范围(m3) 名 普通商品混凝土抗渗商品砼(P8)称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货(含税、使用汽车泵、地泵)综合单价(元/m3) 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%,市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1

当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划,需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方,需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确,供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作,确保厂区道路坚实,保证供方搅拌运输车到达现场施工部位,若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作:臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线;拖式泵车工作地点上方搭防护棚,保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗,或供方商品砼未按需方要求的时间到场,每拖延一小时,应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失,每小时按元计算。 6、供货过程中,供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时,一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077

商品混凝土买卖合同协议

出卖方:(以下简称甲方) 买受方:(以下简称乙方) 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土,为明确双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经协商,订立本合同,以便双方共同信守,具体条款如下: 一、乙方工程名称: 二、混凝土交货期限、地点及验收: 1、交货地点:甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法:甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证(由乙方指定专人在砼供货单上签字验收;该人不在现场时,由持有乙方书面委托书的人代为签收),作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输:手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□,由乙方负责。泵送混凝土卸料口,由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验: 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用:在交货地点,标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样,制作试件并标识明确后,由施工方暂时保管,试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养,混凝土养护龄期到达时,乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认,其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做,但需通知甲方现场质检员旁站,其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价:元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式: 1、货款结算:甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据;乙方对此如有异议,应在________天内提出,逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3,按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用: 5、付款方式: 六、甲方的权利与义务:

商品混凝土买卖合同版

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 商品混凝土买卖合同版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

买受人:合同编号:NO. 出卖人:肥城市富利源建材有限公司签定地点: 为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期,根据〈〈中华人民共和国合 同法》、〈〈中华人民建筑法》、〈〈建设工程质量管理条例》及GB/T14902-2003〈〈预拌混凝土》标准的规定及有关法律、法规,结合工程具体情况,经双 方协商同意,买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权 利、义务和责任,特签订本合同。 第一条:工程概况 1. 工程名称:__________________________________________ 2. 结构类型: _________________________________________ 3. 工程地点: _________________________________________ 第二条:商品混凝土约需总量m3,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。 第三条:数量、单价、金额及计量方式 1. 本工程商品混凝土计量方法:买受人在出卖人随车发货单上签字,发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量,标准误差范围在士2%以内。 2. 合同价格及要求见下表:

说明:单价中只含减水剂费用,如设计要求有其他外加剂,费用另计。 第四条:结算方式 1. 出卖人以供给买受人每m3的商品混凝土为一个结算价款的时 间,或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于m3 时,以每月的25日为一个价款的结算时间。 2. 双方以签字后的发货单作为结算依据。 3. 买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认,逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量,买受人在十日内付款与出卖人。

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介: 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》,约定总合同价款(约)为99万元,单价165元/立方米,砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1%的损耗计算;甲建材公司在商品砼全部供应完成后,7日内将决算书送乙房地产开发公司,乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕,逾期视作决算被审核认可,乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项,每月结算、付款一次。合同签订后,甲建材公司按约定履行了合同,累计供应商品砼立方米,价值元;水泥结算应送量为吨425R,吨525R,乙房地产开发公司实际供应吨525R,应补差57812元;乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨,结算应送量为吨,乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前,乙房地产开发公司共付款1052808元,尚欠元。1999年9月,甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日,甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果,遂提起诉讼。 二、一审判决:甲建材公司胜诉: 一审法院经审理认为,甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼,乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议,故甲建材公司已完全履行了义务,乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后,未付清工程款,应承担相应的民事责任,乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元,乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数,且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数,同时成新公司将《商品砼(机械租赁)决算书》送给了乙房地产开发公司,乙房地产开发公司在一年多时间内,未作答复,依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定,工程规模在100万元至300万元之间的,其审查时间从接到结算书之日起35天完成,审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的,送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定,判决:乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算,从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉,二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后,合力达公司不服,向二审法院提起上诉称,原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书,进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复,送达的决算书视同认可为理由,就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定,也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样,其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由,本案所涉及的合同未建设工程合同,不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为:乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见,亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议,故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款,应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定,不应作为决算书的上诉理由不能成立,本院不予支持。原判认定本案事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。 本案第二审案件受理费8223元,其他诉讼费4111元,共计12334元,由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同? 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大,本人认为影响主要在两个方面,一是直接影响案件定性,使用法律不同,进而会影响商品混凝土供应企业的利益;二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为:商品混凝土供应是半成品供应合同,商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后(泵送、吊送或直接倾倒),并不负责振捣、成型、养护,实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方(或需方),商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量(含材料本身和配合比)负

购买商品混凝土合同模板

购买商品混凝土合同本 在人类发展过程中,混凝土已逐渐成为人类社会不可或缺的基础材料。购买商品混凝土合同又是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的购买商品混凝土合同文,感您的欣赏。 购买商品混凝土合同文一 需方(以下称甲方): 供方(以下称乙方): 甲方因承建该工程需要由乙方供应预拌混凝土,为明确双方的责任和义务,根据《中华人民国合同法》以及有关的政策、法规、条例规定,本着互惠互利的原则,经协商后签订本合同,并共同信守以下条款: 一、预拌砼技术指标、数量、单价:

预计工程总方量: 砼技术指标(强度等级):至 A砼单价:C25为元/ m3,每减一个等级单价减10元,C25以上每加一个等级单价加15元,C35以上每加一个等级单价加20元。 抗渗混凝土:S6另加10元/M3;S8另加15元/M3;S12另加25元/M3; 坍落度180mm另加10元/M3,灌注桩混凝土另加10元/M3; 有特殊要求的B砼单位: 非泵送混凝土单价顺减20元/M3。 二、预拌混凝土交货期限、地点及验收: 交货期限:自年月日开始供应至年月底结束。 交货地点:按合同规定,甲方承建工程的施工现场。 交货方式:乙方用混凝土搅拌车将预拌混凝土送至工地,按甲方指定地点卸料。

交货验收:乙方供应的预拌混凝土数量以随车供货单为准,如有异议可采用随机抽查核定。 三、预拌混凝土质量、技术要求、交货检验及资料交接: 预拌混凝土质量按国家GB14902《预拌混凝土》、市建质(2002)373号《市预拌混凝土管理实施细则》等有关规定执行。 针对所承建的工程需要,甲乙双方另行签订技术协议书,做为本合同的补充,与本合同具有同等法律效力。 交货检验:应由双方试验人员根据有关规定共同取样甲方制作试件并进行标养。 每月货款结清后,乙方应及时向甲方提供混凝土质量检测资料。 四、结算及付款方式: 乙方根据甲方现场签认的《预拌混凝土送货单》编制《预算混凝土结算明细表》提供甲方,作为货款结算依据,如有异议,甲方应在三天提出,否则视

商品混凝土供需合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 商品混凝土供需合同

编号:FS-DY-69472 商品混凝土供需合同 为确保商品混凝土按质、按量如期供应,明确双方职责和权利,供需双方经协商,依据《中华人民共和国合同法》的原则,达成一致,并签订本合同以资共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程内容 2、混凝土单价 第二条:商品砼质量要求及供货方式 1、质量与材料要求:其质量必须符合国家有关标准。供方保证商品砼达到《混凝土强度检验评定标准》gbj107。商品混凝土拌合材料:符合相应的国家规范规定要求条款。 2、商品混凝土送达施工现场,如塌落度质量达不到现场要求予以退货。 3、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小,抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。

4、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。 5、商品混凝土出厂,乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。 6、交货地点混凝土的试验工作,由甲乙双方共同取样,其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次,取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。 7、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前24小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方,如遇特殊情况应提前6小时通知乙方。 8、车泵要求:乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒,不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。 9、商品混凝土送达施工现场,实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量,现场签收。

商品混凝土购销合同

预拌混凝土购销合同 需方:(以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方)为规范预拌混凝土购销行为,保护甲乙双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程建设的具体情况,甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、供货期由:合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算:混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式:每月29日,乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量;在业主扣除质保金拨付进度款后,5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%,

剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。(混凝土设计弯拉强度为5.0MPa,弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同,并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求,进行混凝土试块制作和标准养护,乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土,每100m3抽取一组标准养护试块,每次取样不少于2组,一组进行标准养护,一组现场同施工条件养护,并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生,做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样,经标准的养护的检验试样的试压结果,是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的,由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料(砂、石、水泥、外加剂)检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准,按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中,甲乙双方如有更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水,严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同 购货单位(甲方): 供货单位(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,就本合同事宜,经双方协商一致,达成如下一致条款: 2 产品的质量标准,按下列标准执行:

2.1遵照国家强制标准(具体质量标准文件代号); 2.2遵照行业标准(具体质量标准文件代号); 2.3遵照企业标准(具体质量标准文件代号)。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收:包装物甲方不回收,由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》(见附件一)后,按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式:(自运、他运),运输至甲方施工指定地点的费用由承担,工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人(身份证号:,联系电话:)。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:(换算标准要明确)。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款:元,大写:元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间:(写明是分期支付还是一次性支付,明确付款比例;写明付款的具体时间要求,如果是分期付款,应写明每期付款比例和金额数)。每次结算中扣除% 作为质量保证金,待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后,以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银

商品混凝土供需合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-3499-83 商品混凝土供需合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供需合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订单单位 (甲方) 供货单位: (乙方) 签订日期:年月日原则,经甲乙双方协商,签 订本商品混凝土签订合同 一、工程概况 建设单位:施工单位:工程名称:合同履行地: 结构形式:层次: 二、混凝土的技术要求混凝土质量执行:国家标 准GB0204《混凝土结构工程验收标准》国家标准 JGJ/T10《混凝土泵送施工及技术规程》国家标准 GB14902《预拌混凝土》国家标准GB50164《混凝土质 量控制标准》国家标准GBJ107《混凝土强度检验评 定标准》 三、合同总价及总数量

(一)总砼量:约 m3 (二)明细如下: (三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行,数量按实际供应量结算付款。 四、混凝土数量的验收 乙方送砼到现场,甲方设专人检查验收,双方签写《商砼供货单》,凭商砼供货单结算。 五、付款方式 1、合同执行前,甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。 2、甲方如分期付款,乙方则分期付货。 3、乙方不允许赊欠贷款,否则不予供货,由此引发的一切后果,由甲方自行承担。 六、双方权利和义务甲方权利和义务 1、每次浇注混凝土时,甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量,并在24小时前通知乙方,同时填写“商砼生产委托单”。 2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业

商品混凝土合同样本

商品砼买卖合同 工程名称: 买方: 卖方:唐山曹妃甸区金路水泥制品有限公司签约时间:年月日 签订地点:金路公司经营部 商品砼买卖合同

买方:(以下称甲方) 卖方:唐山曹妃甸区金路水泥制品有限公司(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就商品砼买卖事宜进行协商,达成并签定如下合同条款,由双方共同遵守履行。 第一条甲乙双方的主体资格 1、甲方应出示法人单位的有效证件(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)和工程施工合同复印件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 开户行: 账号: 2、乙方应出示有效的工商营业执照和企业资质证书。 企业法人营业执照注册号:130230000008717 组织机构代码证代码: 55188987-0 开户行:唐海县农村信用合作联社 账号:407570122000025771 第二条工程概况

2.1建设单位: 2.2施工单位: 2.3工程名称: 2.4工程地点: 2.5建筑面积:约平方米。 2.6运距:约公里。 第三条商品砼明细、总数量及总价款3.1商品砼明细如下

3.2总数量:预计立方米。 3.3总价款:预计元整。 3.4强度等级为C60以上、特种砼或特殊技术工艺要求的砼,双方协商确定价格甲方签字盖章后,乙方方能供货。 第四条质量标准和质量责任认定 4.1 砼的质量执行GB/T14902-2003。 4.2砼的强度试验结果评定执行GB/T50107-2010。 4.3甲方对浇筑到工程部位的砼发现有质量异常现象的,应立即书面通知乙方。双方进行技术处理。若有争议,应委托双方均接受的第三方权威机构进行鉴定,确定质量责任。属于甲方责任由甲方承担,属于乙方责任由乙方承担。 订货送货、签收及认证第五条. 5.1为保证及时供应及乙方生产计划安排,甲方砼浇筑24小时前应以电话或传真、邮件的方式将商品砼委托单交付乙方。委托单应载明甲方所需砼强度等级、数量、施工地点、部位及施工时间等。 5.2 甲方应派专人在施工现场对浇注前的商品砼质量、数量、坍落度等技术指标等进行监督,如对前述问题有异议,应及时与乙方协调解决。 5.3 如果某批次砼实际需用量与委托数量不一致时,甲方应提前4小时通知乙方进行调整,以免造成双方损失。否则甲方应据实签收。 5.4如甲方认证不及时(五日内),乙方有权停止向甲方供货,直至

商品混凝土供需合同示范文本_2

商品混凝土供需合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

商品混凝土供需合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 需方(甲方): 供方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲 乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就 预拌(商品)混凝土买卖事宜,协商订立本合同。 第一条工程概况 工程项目名称: 工程面积: 预计商砼用量:m,该工程的全部商砼均由乙方供 应。预计工期:预计201 年月至201 年月,日历天数 天。 第二条价格条件

3说明: 1、以上价格均未含泵送设备,如使用泵送设备,费用增加如下: (1)、42米-56米泵车元/立方米, (2)、地泵元/立方米。 2、如需防冻,增加费用元/立方米。 3、如需抗渗或膨胀需增加费用元/立方米。 4、砂浆价格按当批次混凝土价格计算。 5、细石混凝土价格按高一强度等级计算。 6、在原材料价格浮动±5%以内,本合同价格执行不变;若原材料价格浮动±5%时,供、需双方协商对原合同价格进行调整。 第三条货款结算与支付 1、根据供货进度,乙方可以每月或按一定数量与甲方核算供货数量及价款,甲方应配合签章确认。双方依据本

相关文档
最新文档