2017年四川省监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年四川省整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年四川省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人2.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案4.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求5.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面6.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示8.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法9.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
2017年四川省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年四川省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列投标人资格预审的容，属于初步审查容的是( )A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条C.类似项目的业绩D.项目经理资格2.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间4.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费5.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任6.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期7.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件8.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标9.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
2017年四川省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年四川省汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整2.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款3.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.75.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价6.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包7.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%8.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费9.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为( )A.一般保证B. 附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效10.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》合同担保试题
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制工程概算定额的基础是。
A：估算指标B：概算指标C：预算指标D：预算定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。
A：工作A和工作D B：工作C和工作D C：工作A和工作E D：工作C和工作E E：自我评定 3、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
A：分项工程B：分部工程C：单位工程D：单项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。
A．工程管理部门B．人民政府建设主管部门C．人民政府规划主管部门D．工程监理资质评审委员会5、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内 B：5年内 C：8年内D：终身E：工程保险金6、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。
A：熟悉图纸和预算定额B：划分工程项目和计算工程量C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D：了解施工组织设计和施工现场情况E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理8、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。
A：招标人B：评标委员会C：招标代理机构D：招标监督机构E：专业监理9、采用EPC模式时，业主要更换业主代表，需提前天通知承包商。
A：7 B：14 C：21 D：28 E：工程保险金 10、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
四川省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题
四川省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理2、与邀请招标相比，公开招标的特点是__。
A．竞争程度低B．评标量小C．招标时间长D．费用低3、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。
A：未明确项目准备金B：基本预备费C：建筑安装工程间接费D：涨价预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金5、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。
A：等距B：随机C：平行D：抽样E：工程保险金6、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单7、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。
A：500B：562C：585D：656E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理9、用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。
一般比值在__倍左右估算效果较好。
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是。
A：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B：进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C：为运输而进行的包装支出的各种费用D：进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．53、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。
A：估计工程量单价B：纯单价C：可调总价D：可调单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。
A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E：自我评定5、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。
A：项目总经理B：项目总工程师C：项目董事会D：总监理工程师E：工程保险金6、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。
A：9886．82B：10238．42C：12109．77D：12821．03E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。
A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理2、监理工程师应运用合理的技能，谨慎地工作体现了建设工程监理实施的__原则。
A．公正、独立、自主B．权责一致C．严格监理，热情服务D．综合效益3、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。
A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查E：专业监理4、是政府主管部门对工程勘察设计质量监督管理的重要环节。
A：施工图设计文件审查B：施工图备案C：施工图纸会审D：施工图设计文件和有关资料的报审E：工程变更单5、在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是。
A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单6、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。
A：动产和智力成果B：动产和权利C：智力成果和权利D：人身利益和权利E：专业监理7、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有__。
A．公正性B．独立性C．服务性D．科学性8、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。
A．专业监理工程师B．总监理工程师C．设计负责人D．项目经理9、实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在__。
2017年四川省监理工程师合同管理：最终结清考试试题
2017年四川省监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。
A：监理总结报告B：质量评估报告C：监理验收报告D：质量检验报告E：工程变更单2、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期。
A：应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B：应经监理工程师核查证实后纳入合同工期C：经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D：不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期E：自我评定3、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。
A：总体平均值B：样本平均值C：中位数D：变异系数E：工程变更单4、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为。
A：工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B：工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C：工程师未确认，承包人应修改进度计划D：工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示E：专业监理5、【例1·单选题】下列属于设备制造前的质量控制的是。
A：加工作业条件的控制B：工序产品的检查与控制C：不合格零件的处置D：审查设备制造的工艺方案E：工程变更单6、建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于。
A：企业管理费B：规费C：措施费D：税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独D．公开、公正、平行竞争8、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送。
A：合格证B：检验报告C：进口商检证明文件D：材料复试报告E：工程变更单9、资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年四川省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将( )排名靠前A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位2.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延3.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%4.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人5.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司7.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日8.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式9.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案11.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.5612.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会13.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查14.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还15.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试16.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源17.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期18.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷19.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人20.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。
A. 合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料21.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证22.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序23.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用24.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法25.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理26.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求27.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改28.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为29.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计30.材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力31.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.2832.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。
A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法33.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面34.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.3035.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险 B.在合同中明确风险承担 C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险36.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序37.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔38.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是( ) 。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位39.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务40.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图41.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人42.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同43.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法．正确的是A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物44.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人45.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件46.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担47.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( )。