配网施工合同版本.doc
电网工程施工协议
工程名称：
协议编号：
xx县2015年新建配网工程施工协议
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《经济合同法》规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订工程协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容：变台及高、低压线路安装
四、承包方式：包工不包料
五、工程项目：甲方委托乙方施工的项目，详细内容按甲方提供的图纸资料为准。
六、工期：经甲乙双方协商工程工期按签订合同之日起计为天内竣工验收。
按照上述工期乙方在保质保安全的前提下完成任务，如因不可抗拒的客观原因（雨天）或甲方的原因不能顺利施工，经发包方签证后可顺延工期，具体届时商定。
七、乙方在施工过程中必须坚持质量第一的原则，严格按照有关规范、标准以及设计要求施工，全部工程要达到合格标准。
凡隐蔽验收的应提前48小时通知建设单位及监理，待验收合格后方可继续下一道工序。
八、修改设计或增加工程内容，经甲乙双方确认签证后，方可追加预结算。
九、工程承包性质和内容：
1、承包性质为包工不包料。
材料由甲方按预算、进度审批，乙方经甲方同意后按项目计划到甲方指定的仓库领取，领取后由乙方负责存放和保管，材料损坏、丢失均由乙方负责，并承担经济责任。
增补的材料在合同生效后乙方自行复测线路3天内向甲方书面提出申请，乙方保证复测线路数量准确率达到95%及以上。
2、工程承包内容：乙方负责工程复测并编制线路原状图（经管理员签名见证）、完成材料运输、土石方开挖、附件安装、电杆组立、电表、配变安装、低压线路架设及拆旧、清除线路障碍、负责协调供电所及监理关系并在施工当地联系及处理与本工程有关的所有事宜，工程竣工后乙方提供竣工图纸、使用材料清单及退清所有材料后协助甲方整理竣工资料及编制结算，并负责与建设方及监理进行验收。
3、本工程总人工费：元；（详见新建工程量计算表）
4、本工程铝芯线拆旧数量：吨；（详见拆旧工程量换算表）
十、工程竣工后结算计算单价及付款方式：
1。
配电网施工合同范本
配电网施工合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行配电网施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于_______、_______、_______等。
1.4 工程内容：根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，乙方负责完成配电网施工的各项工作。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方应根据工程实际进度，按照甲方的要求分阶段向甲方提交工程量报告，甲方审核确认后支付相应阶段的工程款。
2.3 工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%作为尾款。
三、工期3.1 工程开工日期：_______，竣工日期：_______。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业及甲方的要求，达到_______标准。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，并接受甲方的监督和检查。
五、甲方权利与义务5.1 提供施工图纸、技术规范及工程量清单等相关资料。
5.2 负责协调解决施工过程中出现的问题，确保施工顺利进行。
5.3 对乙方完成的工程进行验收，并支付工程款项。
六、乙方权利与义务6.1 严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量。
6.2 服从甲方的管理，接受甲方的监督和检查。
6.3 按照约定的工期完成工程，并承担因自身原因导致工期延误的违约责任。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定的工期完成工程的，每逾期一日，应支付逾期违约金_______元。
配网工程合同范本
配网工程合同范本《配网工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________配网工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于线路架设、变压器安装、开关柜配置等（具体工程内容以施工图纸和技术要求为准）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和技术要求，确保工程安全可靠运行。
2. 乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，如发现施工图纸和技术要求存在错误或不合理之处，应及时通知甲方，由甲方协调解决。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：________________元（小写：￥______元）。
此价款为固定总价，不因任何因素而调整，但经甲方书面确认的变更除外。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供工程施工所需的相关资料和文件，确保资料和文件的真实性、准确性和完整性。
配网工程施工合同
配网工程施工合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟进行配网工程的施工，乙方具有相应的资质和能力承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、配电设备安装、调试及验收等。
4. 工程标准：按照国家相关电力行业标准及规范执行。
二、合同价格1. 合同总价：人民币________元整。
2. 价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
3. 价格调整：如遇市场显著波动，双方应协商调整合同价格。
三、工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量要求1. 施工质量必须符合国家标准及行业规范。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应赔偿乙方因此造成的损失。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
配网施工合同
配网施工合同是指在电力系统中，为了完成配电网的建设、改造、维修等工程，双方（甲方：项目业主或其委托的施工单位；乙方：施工承包商）签订的一份明确双方权利、义务和责任的法律文件。
以下是配网施工合同的一个范本，供您参考。
合同编号：_____甲方（项目业主或其委托的施工单位）：_____乙方（施工承包商）：_____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行配电网施工建设的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____1.2 工程地点：_____1.3 工程规模：_____1.4 工程内容：_____1.5 工程投资估算：_____第二条合同范围及工程量2.1 乙方负责本工程的施工、设备材料供应、验收、培训和质保等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，不得延误。
2.4 工程量及工程具体要求详见附件一。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价：人民币（大写）：_____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
3.3 甲方支付款项时，乙方应提供等额的发票。
第四条施工期限4.1 乙方应按照甲方提供的施工计划和工程进度要求，合理安排施工人员、设备及材料，确保工程按期完成。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。
第五条工程质量及验收5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收分为初验和终验两个阶段，验收标准和程序详见附件二。
配电网施工合同范本
配电网施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方为配电网建设项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就配电网施工项目达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按合同约定支付工程价款。
2.2 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
2.3 甲方应提供施工所需的场地、条件和资料。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成施工任务。
3.2 乙方应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。
3.3 乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。
3.4 乙方应保证工程质量，对施工中出现的质量问题负责。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为：_____________________4.2 工程价款支付方式为：_____________________4.3 甲方应按照合同约定的支付时间和方式支付工程款。
第五条工程变更5.1 任何工程内容的变更，必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 因变更引起的工程价款调整，应按照实际发生的费用进行结算。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告。
6.2 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收。
配网工程合同范本
配网工程合同范本一、合同术语定义1.1 配网工程：指配电系统中，从高压侧变电站出线至低压用户接入点之间的全部供电设施，包括电缆、线路、配电设备、自动化设备等。
1.2 工程项目：指甲乙双方在本合同中约定的配网工程建设项目。
1.3 工程款：指甲乙双方在本合同中约定的工程项目款项。
1.4 工程进度：指甲乙双方在本合同中约定的工程项目进度计划。
1.5 工程质量：指甲乙双方在本合同中约定的工程项目质量标准。
二、工程内容2.1 乙方根据甲方提供的工程项目设计文件，按照本合同约定的质量、进度要求完成配网工程项目的建设。
（1）电缆敷设及电缆头制作；（2）线路架设及附件安装；（3）配电设备安装；（4）自动化设备安装；（5）调试及验收；（6）其他甲方要求的工程内容。
三、合同金额（1）材料费；（2）人工费；（3）机械使用费；（4）管理费；（5）利润；（6）税金。
3.2 乙方在本合同签订后7个工作日内向甲方提交详细的工程预算，甲方应在收到预算后7个工作日内予以审核。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.2 若乙方未能按照约定的进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每延迟一天，乙方应支付合同金额的0.1%作为违约金。
五、工程质量5.1 乙方应按照甲方提供的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家标准。
5.2 乙方应在工程完工后向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后7个工作日内进行验收。
5.3 若验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至验收合格。
六、工程款项支付（1）合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同金额的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同金额的20%；（4）工程验收合格后支付合同金额的20%。
6.2 甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票和结算资料。
七、违约责任7.1 乙方未能按照本合同约定的质量、进度完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的10%。
电力配网工程合同模板
电力配网工程合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力配网工程的施工安装及管理工程，经充分协商，达成一致，订立本合同。
一、工程名称：____________电力配网工程二、工程地点：____________三、工程内容和范围：1. 高压线路架设；2. 变压器安装；3. 配电间高低压配电盘及计量安装；4. 拆除原已安装变压器及高压电杆；5. 延伸高压线路的电线电杆架及安装；6. 配电间拆除及搬迁安装。
四、工程承包方式：____________五、工程造价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后，乙方应在约定的工期内完成工程施工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：1. 乙方完成工程后，甲方应按照约定的付款比例支付工程款；2. 甲方应在验收合格后七个工作日内支付剩余工程款。
九、甲方责任：1. 甲方应在通知乙方进行开工前三日内对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件；2. 甲方应在开工后继续负责解决以上遗漏问题；3. 甲方应按约定时间支付工程款，否则视为违约。
十、乙方责任：1. 乙方应按照合同约定完成工程施工；2. 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格；3. 乙方应在合同约定的期限内完成工程施工。
十一、违约责任：1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金为应付款项的千分之五；2. 如乙方未按约定时间完成工程施工，应支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。
十二、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
十三、合同的生效、变更和解除：1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认；3. 合同终止后，乙方应将工程资料、设备等交还甲方。
配网工程合同范本
配网工程合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______签订日期：_______鉴于甲方是一家专业从事电力工程的公司，乙方是一家专业从事配网工程的公司，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行配网工程的相关事宜，达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______个工作日内向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币_______元（大写：_______元整）。
（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方提交工程进度报告，甲方根据工程进度报告向乙方支付相应进度款项。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在_______个工作日内向乙方支付合同总价款的剩余款项，即人民币_______元（大写：_______元整）。
三、工程期限3.1 工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的_______%。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
4.2 乙方应提供施工所需材料、设备的质量合格证明，并对其质量负责。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
五、工程变更5.1 在工程范围内，甲方有权对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行变更。
5.2 因工程变更导致合同总价款增加的，甲方应按照实际增加的款项向乙方支付；因工程变更导致合同总价款减少的，乙方应按照实际减少的款项向甲方退还。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约方应支付合同总价款的_______%作为违约金。
电力配网施工合同范本
电力配网施工合同范本
甲方：（公司/个人名称）
地址：（地址）
联系方式：（联系方式）
乙方：（公司/个人名称）
地址：（地址）
联系方式：（联系方式）
鉴于甲方拥有相关地区的电力供应权，乙方承诺具备电力配网施工的资质和能力，在平等自愿的基础上，经双方协商，达成以下电力配网施工合同：
一、项目名称：电力配网施工项目
二、施工内容：乙方将按照甲方的要求，在指定地点进行电力配网的施工工作，包括但不限于线路敷设、设备安装、调试等。
三、工期和进度：本合同工期为（具体工期），双方约定具体的施工进度和完成时间，并按照进度表完成施工任务。
四、质量保证：乙方承诺在施工过程中保证工程质量，并按照相关标准和规定进行施工，确保项目顺利完成。
五、工程款支付：甲方应根据合同约定的进度，及时支付工程款给乙方。
支付方式为（具体支付方式）。
六、违约责任：若任何一方违反合同约定，造成损失的，应承担相应的法律责任。
七、合同变更：双方如对合同内容有变更需求，应经书面协商后签订书面变更协议。
八、合同解除：在不违反法律规定的前提下，如需解除合同，应提前经双方协商一致，并签订书面解除协议。
九、争议解决：本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。
十、其他条款：（根据具体情况添加其他约定）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
备注：合同内容仅为范本，具体合同条款可根据实际情况进行调整和修改。
配网工程合同范本
配网工程合同范本1. 背景此合同（以下简称“合同”）由以下签约各方（以下简称“双方”）订立，旨在规定在某一特定项目中，供应商将提供配网工程服务给需方。
1.1 供应商•公司名称：[供应商公司名称]•地址：[供应商公司地址]•联系人：[供应商联系人]•电话：[供应商联系电话]•电子邮件：[供应商电子邮件]1.2 需方•公司名称：[需方公司名称]•地址：[需方公司地址]•联系人：[需方联系人]•电话：[需方联系电话]•电子邮件：[需方电子邮件]2. 合同条款2.1 项目描述需方希望供应商提供配网工程服务，包括但不限于：•设计配电系统方案，并提供相关技术支持；•采购、安装、调试所需的设备和材料；•对配电系统进行测试和维护；•提供必要的培训和技术支持。
2.2 工期双方应协商并确定配网工程的开始日期和完成日期。
如因任何不可抗力因素导致工期延迟，双方应协商解决，并在必要时进行合同修订。
2.3 付款条款供应商提供配网工程服务的费用由需方支付。
付款方式和时间如下：•在工程开始前，需方应支付总费用的30%作为预付款；•工程进行到一定阶段时，需方应支付总费用的40%作为中期款项；•工程完成并验收合格后，需方应支付总费用的30%作为尾款。
2.4 变更和延期在工程进行过程中，如需方需要变更或延期工程计划，需提前书面通知供应商，并在双方同意后进行合同修订。
2.5 资料与报告供应商应向需方提供与配网工程相关的所有必要资料和报告，包括但不限于项目计划、技术规格、风险评估等。
2.6 保密条款双方同意在本合同有效期内和终止后保守、不对第三方公开或泄露双方之间的商业秘密和其他敏感信息。
2.7 违约与解除双方如有违反本合同条款的行为，对方有权解除合同并要求赔偿。
2.8 争议解决如在履行本合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商无果，双方同意将争议提交至所在地有管辖权的法院解决。
3. 签约本合同经双方共同阅读、理解并确认后，由双方签字、盖章生效，并具有法律效力。