建设工程质量检测合同范本

-精品文档-

@########工程检测有限公司统一合同文本

合同编号：匚匚一匚匚匚匚

建设工程工程质量检测合同

工程名称：_________________________________________

工程地点：_________________________________________

委托单位：_________________________________________

检测单位：_________________________________________

签订地点：_________________________________________

签订日期：_________________________________________

—、总则

根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程具体情况，经双方协商，签定本合同，以资共同遵守。

二、检测内容与要求

按照设计意图和委托的要求及有关规范的规定，为了验证设计，检测施工质

量，进行下列检测:

1、向检测单位提供有关详细的工程地质、地基基础设计和施工资料。

2、为检测工作提供必要的工作条件，包括：现场检测所需要的照明电及动力电、设备进、出场及吊装等所需要的道路和场地。

3、为检测单位尽可能提供工作方便及配合。

4、按照本合同的方法向检测单位支付检测工作费用（详见第六条）。

5、按照合同要求，享有检测成果报告；同时对检测成果不得擅自修改、转让

6、由于计划变更、提供的资料不准确、未按时提供检测必须的资料或工作条

件不具备等原因，而造成检测工作停工、窝工，应及时向检测单位发出要约，除工期顺延外，委托单位还应按__________________ 元/台班支付费用。

四、检测单位的权力和义务

1、严格履行合同规定的各项条款，按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本合同的要求进行现场检测工作。

2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作。

3、按合同要求向委托方提供正式检测报告一式__________ 份。

4、检测必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设

计、施工质量问题必须明确指出。

5、按照合同要求，享有检测工作报酬。

6、因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由检测单位承担。

7、现场检测工作结束后______ 天内提交初步检测结果报告，_________ 天内提交正式检测报告。

五、风险责任

在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素，检测单位应及时向委托单位发出要

约，则工期另议或顺延。

六、工程费用及结算方式

1、工程费用

上述费用合计___________ 元（大写_______________ ）

2结算方式

合同签定后，预付定金___________ %，即_____________ 元。其余款项待检测报告提交时，一次结清

七、违约责任

1、委托单位超过合同规定日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾一天，按该工程取费的______________ 计算。

2、检测单位未按合同约定的日期提交检测成果，每拖延一日，应向委托单位

交纳该工程取费的__________________ 违约金。

3、因委托单位责任造成检测工作的返工，应另行增加工程费。

八、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_（1）_种方式解决。

（1）提交_______________ 仲裁委员会仲裁。

（2）依法向_____________________ 人民法院起诉。

九、合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，待双方履行完本合同的义务后，即行终

止。本合同正本贰份，双方各执一份，副本______________ 份，甲方执________ 份，乙

方执______ 份。

十、合同履行期间，双方与合同有关的来往传真、电话、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十^一、其它约定事项

注：无证人员不得签订合同

建设工程检测委托合同示范文本

建设工程检测委托合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程检测委托合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。合同编号：__________ 委托方：_________（以下简称甲方）服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方）项目名称：________________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：_________

施工单位：_________ 施工单位项目负责人：_____________ 联系电话：_________ 检测报告提交对象：_______________ 联系电话：_________ 报建面积：_____________（平方米）二、检测服务范围及时间见证取样检测：1．水泥物理力学性能检测；2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测；4．建筑用卵石、碎石常规检测；5．砼强度检验；6．砂浆强度检验；7．简易土工试验；8．掺和料（粉煤灰）检验；9．沥青检验；10．防水卷材检验；11．墙体材料（强度）检测主体结构检测：1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；2．砼保护层厚度（钢筋扫描）检测；3．砼楼板厚度检

建设工程施工合同示范文本范本

建设工程施工合同（示文本）第一部分协议书发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期：开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件

建设工程质量检测合同范本

@#######工程检测有限公司统一合同文本合同编号：匚匚一匚匚匚匚建设工程工程质量检测合同工程名称：______________________________________________ 工程地点：______________________________________________ 委托单位：______________________________________________ 检测单位：______________________________________________ 签订地点：______________________________________________ 签订日期：______________________________________________

、总则根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程具体情况，经双方协商，签定本合同，以资共同遵守。二、检测内容与要求按照设计意图和委托的要求及有关规范的规定，为了验证设计，检测施工质量，进行下列检测：、委托单位的权力和义务 1、向检测单位提供有关详细的工程地质、地基基础设计和施工资料。 2、为检测工作提供必要的工作条件，包括：现场检测所需要的照明电及动力电、设备进、出场及吊装等所需要的道路和场地。 3、为检测单位尽可能提供工作方便及配合。 4、按照本合同的方法向检测单位支付检测工作费用（详见第六条）。 5、按照合同要求，享有检测成果报告；同时对检测成果不得擅自修改、转让 6、由于计划变更、提供的资料不准确、未按时提供检测必须的资料或工作条件不具备等原因，而造成检测工作停工、窝工，应及时向检测单位发出要约，除工期顺延外，委托单位还应按 ______________________________元/台班支付费用。四、检测单位的权力和义务 1、严格履行合同规定的各项条款，按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本合同的要求进行现场检测工作。 2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作。 3、按合同要求向委托方提供正式检测报告一式_____________________ 份。 4、检测必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。 5、按照合同要求，享有检测工作报酬。 6、因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由检测单位承担。

建设工程质量检测委托合同

篇一:《建设工程质量检测委托合同》北京市建设工程质量检测委托合同委托单位（委托方）营业执照注册号组织机构代码法定代表人委托代理人通讯地址邮政编码联系电话电子邮箱开户银行账号

检测单位（受托方）营业执照注册号检测机构资质编号组织机构代码法定代表人委托代理人通讯地址邮政编码联系电话电子邮箱开户银行账号根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础工程质量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，

在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。第一条工程概况 1工程名称（按单位工程分别填写） 2工程地点 3结构类型 4监督单位联系人联系电话 5开工日期竣工日期 6其他第二条检测类别及项目

委托方委托受托方的检测类别 □见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测 □其他见证取样检测项目一览表（见附件）。第三条检测依据和方法本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为第四条检测费用及支付方式本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字【2002】181号

文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（2011版）》，以上标准之外的检测项目收费标准为。 1委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。 2 支付方式□现金□支票□转账 3支付时间 □一次总付支付时间为。□分期支付第五条履行方式及期限 1 受托方应当于本合同签订后个工作日内开展现场（或

检测合同范本-

. 建筑工程检测合同合同编号：工程名称：建设地点：委托方：承接方：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司签订日期：年月日

资料word . 委托方（以下简称甲方）：黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司：承接方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。一、检测范围： 1.1、乙方的检测能力范围（(见附件1，计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容： 1.3.1、甲方委托乙方检测项目主要内容： 1.3.1．1、见证取样检测：水泥、砂、石、砖及砌块（指水泥砖和青水砖）、建筑钢材、钢筋及钢筋焊接、钢筋连接、砂浆、混凝土、沥青、沥青混合料、防水卷材、土工试验及其他需要检测的内容。1.3.1．2、建筑工程主体结构检测：混凝土强度、砂浆强度、砌体强度、钢筋保护层无损、后置埋件抗拔及其他需要检测的内容。

1.3.1．3、门窗及型材检测：建筑外窗三性及其他需要检测的内容。 1.3.1．4、设备安装检测：建筑给、排水；电线、电缆及其他需要检测的内容。 1.3.1．5、室内环境检测：室内空气及其他需要检测的内容。 1.3.1．6、地基基础检测及其他需要检测的内容。 1.3.1．7、路基路面现场检测及其他需要检测的内容。 1.3.2、本工程未进行招投标之前，乙方必须配合甲方完成检测项目，提资料word . 供可行的各类有效可靠的检测报告，待本工程的招标投标完善后，乙方应根据甲方提供的具体施工时间，再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后，按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》 DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006

2018建设工程施工合同示范文本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。建设工程施工合同示范文本发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围

建设工程工程质量检测合同

委托单位：____________________________________ 检测单位：____________________________________ 一、总则根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程具体情况，经双方协商，签定本合同，以资共同遵守。二、检测内容与要求按照设计意图和委托的要求及有关规范的规定，为了验证设计，检测施工质量，进行下列检测：三、委托单位的权力和义务 1、向检测单位提供有关详细的工程地质、地基基础设计和施工资料。 2、为检测工作提供必要的工作条件，包括：现场检测所需要的照明电及动力电、设备进、出场及吊装等所需要的道路和场地。 3、为检测单位尽可能提供工作方便及配合。 4、按照本合同的方法向检测单位支付检测工作费用（详见第六条）。 5、按照合同要求，享有检测成果报告；同时对检测成果不得擅自修改、转让。

6、由于计划变更、提供的资料不准确、未按时提供检测必须的资料或工作条件不具备等原因，而造成检测工作停工、窝工，应及时向检测单位发出要约，除工期顺延外，委托单位还应按____元/台班支付费用。四、检测单位的权力和义务 1、严格履行合同规定的各项条款，按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本合同的要求进行现场检测工作。 2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作。 3、按合同要求向委托方提供正式检测报告一式___份。 4、检测必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。 5、按照合同要求，享有检测工作报酬。 6、因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由检测单位承担。 7、现场检测工作结束后________天内提交初步检测结果报告，________天内提交正式检测报告。五、风险责任在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素，检测单位应及时向委托单位发出要约，则工期另议或顺延。六、工程费用及结算方式 1、工程费用

建设工程检测委托合同模板标准版

建设工程检测委托合同模板标准版Construction project testing commission contract template Standard Version 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

建设工程检测委托合同模板标准版前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。合同编号：__________ 委托方：__________（以下简称甲方）服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方）项目名称：__________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________

施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________（平方米）二、检测服务范围及时间见证取样检测： 1．水泥物理力学性能检测； 2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测； 4．建筑用卵石、碎石常规检测； 5．砼强度检验；6．砂浆强度检验； 7．简易土工试验； 8．掺和料（粉煤灰）检验； 9．沥青检验；10．防水卷材检验； 11．墙体材料（强度）检测主体结构检测： 1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；

建设工程检测鉴定标准合同范本

技术合同书项目名称：_____________________________________ 委托单位：_____________________________________ （甲方）承担单位: （乙方）

签定日期：年月曰有效期限：年月日至工程完工费用结清止制合同范围一、技术合同包括技术咨询合同和技术服务合同。二、技术咨询合同指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可性论证、技术预测、专题技术调查、分析评定报告所订立的合同。三、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同，不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。违约责任（基本责任）一、技术咨询合同的委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料，影响工作进度和质量的，所付报酬不得追回，未付的报酬应当如数支付。技术咨询合同的顾问方未按期提出咨询报告或者所提出的咨询报告不符合合同约定的，应当减收或者免收报酬，支付违约金或者赔偿损失。技术咨询合同的委托方按照顾问方符合合同约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，应由委托方承担。但是，合同另有约定的除外。

二、技术服务合同的委托方违反合同的，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受服务方工作成果的，应如数支付报酬。

技术服务合同的服务方未按照合同约定完成服务工作的, 金或者赔偿应当免收报酬并支付违约损失。填写说明一、“违约责任（基本责任）是法律规定的不可撤销责任, 合同内容第七项填写当事人约

定的具体实事项。工程概况: 二、鉴定项目及要求：甲方委托乙方根据国家现行相关技术标准、规范，对的结构安全性进行检测、鉴定，并提出合理建议。三、承接单位的责任： 3?1按照国家现行相关技术规范规程要求，对的结构安全性进行检测、鉴定，并提交鉴定报告； 3.2对检测数据和鉴定报告负责； 3?3按时提交检测、鉴定报告一式份。四、委托单位的责任： 4.1指派专人积极配合乙方完成各项检测鉴定前的准备工作； 4.2提供现场检测所需辅助工具（含辅助工人），如架子、楼梯等; 4. 3按时支付合同费用。

工程三方检测合同

合同编号：证书编号：闽建质检第号建设工程质量检测合同甲方（委托人）乙方（检测机构）丙方（施工单位）根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。工程概况工程名称： √市政□其他工程性质：□房建□ 建设单位：设计单位： / 监理单位：施工单位：工程所属区县：质监站：建设工程质量安全监督站第一条检测项目甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： √市政道路工程检测 □建筑材料检测□ 第二条检测依据国家检测标准或业内检测标准执行第三条检测费用的核算与支付 - 1 -

（一）三方同意按照下列第 1 种计算方式核算检测费用。 1．本合同各检测项目合计检测费用按肆拾陆万元（0000.00元）包干。（二）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 (三)所有检测费用由（丙方）施工方支付。第四条检测报告的交付乙方交付检测报告一式两份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。第五条甲方的权利义务（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。（二）甲方授权为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。（三）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。（四）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。（五）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。第六条乙方的权利义务（一）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。（二）乙方应在丙方通知的日期进场开展检测活动。（三）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，安全责任均由乙方负责。乙方应熟知本工程图纸和检测规范要求，确保本工程所有检测项目频率、数量符合现行有关施工验收规范要求。（四）对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方 - 2 -

试验检测委托合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-9474-37 试验检测委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

试验检测委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。委托单位：受委托单位：签订时间：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方

建设工程施工合同示范文本(2020版)

(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029710 建设工程施工合同示范文本Model text of construction contract

建设工程施工合同示范文本(2020 版) 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况 1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。承包范围：承包方式： 2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)： 3. 定额工期总天数：天 4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级：

6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。金额(大写)：第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下： 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条图纸 1. 甲方提供图纸日期：年月日 2. 甲方提供图纸套数： 3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：

建设工程检测合同范本

建设工程检测合同范本甲方委托方乙方检测方学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。一、工程概况：工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型：框架建筑面积：11658平方米施工单位：南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院鉴证人员：汤友云工程监督注册号：工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话：二、检测项目甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测三、检测程序 1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。 2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天扣除节日通知乙方。 3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式： 1、工程竣工验收结束后一次性结清。 2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。五、甲方的权利和义务 1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。 3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。 4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。 5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。 6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。 7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。 8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。 9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。六、乙方的权利和义务 1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。 2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。 4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。 5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方节假日除外。 6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。七、违约责任、 1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。 3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、

工程检测委托合同范本

工程检测行业在我国属于工程界的服务业,对于工程检测委托合同你了解多少呢?以下是学习啦小编为大家整理的工程检测委托合同范文，欢迎参考阅读。工程检测委托合同范文1 委托方： (以下简称甲方) 服务方： (以下简称乙方) 项目名称：根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：茌平县枣乡街以西，文化南路以南施工单位项目负责人：联系电话: 建设单位：茌平县安居服务中心建设单位项目负责人：联系电话: 监理单位：项目总监：联系电话: 建设(监理)单位见证员：联系电话: 送样员：杨荣花联系电话: 1533635610报建面积： (平方米) 二、检测服务范围及时间 1、见证取样检测： (1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接及及机

械连接)力学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋保护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。三、检测项目及方法按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。四、检测费用检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：每次委托按实收取记账形式五、相关权利与义务甲方义务：

建设工程检测合同协议范本

建设工程检测合同甲方（委托单位）：法定代表人：乙方（检测机构）：法定代表人：根据《合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致签署本合同供双方共同遵守。第一条工程概况工程名称：标段工程地址：检测类别：工程性质：□ 政府投资工程□ 非政府投资工程建设单位：设计单位：见证单位：总承包单位：施工单位：第二条检测项目甲方委托乙方检测的检测项目（项目名称按附件一填写）包括：具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。

第三条检测标准双方约定的检测标准：第四条费用及支付 1、双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。（1）乙方按照《收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。（2）本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 2、双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。（1）自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。（2）。 3、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。第五条检测报告的交付 1、乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定，乙方应仅收取制作成本费，不得另行收取其他任何费用。 2、乙方应当在合同约定的期限内将检测报告提供给甲方。第六条检测样品的运输乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用，乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。第七条甲方的权利义务

工程建设检测合同(范本)

建设工程检测合同（范本）甲方（委托单位）：乙方（检测机构）：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。工程概况工程名称：标段工程地址：检测类别：□验收检测□平行检测□其他工程类别：□房建□市政基础设施□公路□水运□水利□绿化□民防□房屋修缮 □轨道交通□其他工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程建设单位：设计单位：见证单位：

总承包单位：施工单位：工程报建编号：工程所属区县：工程投资额：工程建安费：质监站：第一条检测项目甲方委托乙方检测的检测项目（项目名称按附件一填写）包括：具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。第二条检测标准双方约定的检测标准：。第三条检测费用的核算与支付（一）双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。 1．乙方按照中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 2．本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

3．总价包干：（二）双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。 1．自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。 2．现场结算 3、分期支付：（三）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。第四条检测报告的交付（一）乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式贰份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。（二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告： 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方送检测报告给甲方。 3 。第五条检测样品的运输双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

版《建设工程施工合同示范文本》

建设工程施工合同建设工程施工合同（示范文本）》修订工作课题组 2010. 12 第一部分协议书发包人：(全称) ___________________________________________

承包人：(全称) ___________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1 ?工程名称：____________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 工程地点： 3 .工程承包范围承包范围：《______________________________________________ 工程》施工图及招标清单上所包含的全部内容_______ 。 4 .计划工期计划开工日期：_____________ 年_______ 月_______ 日计划竣工日期：_____________ 年_______ 月_______ 日计划工期总日历天数_____________ 天。 5. 质量标准工程质量标准：_____________ 合格_____________ 6. 计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为_按实际工程量收方计算__________ 金额：_______________________________________________ 万元人民币￥：(小写) _____________________________ (最终以审计报告为准) 7 .组成合同的文件 7.1组成本合同的文件包括： (1)合同协议书及合同附件； (2)中标通知书(如果有)； (3)投标函及投标函附录(如果有)； (4 )专用合同条款； (5 )通用合同条款； (6)技术标准和要求； (7)图纸； (8)已标价工程量清单(如果有)； (9 )其他合同文件。 7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

建设工程施工合同范本通用版

协议编号建设工程施工合同甲方：乙方：协议签订日期：年月日协议生效日期：年月日到年月日

建设工程施工合同范文建设单位（甲方）：施工单位（乙方）： 1。总则 1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。承包方式及承包范围 2。1 承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。2 承包范围 3。工程概况 3。1 工程名称： 3。2 工程地点： 3。3 工程内容要求：

4。合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。 5。合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。 5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失，相应顺延工期。 6。材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。

检测合同书

合同编号：建设工程质量检测合同（本）工程名称：翰隆国际小区二期(G3、G9、F3#楼)委托单位：大庆市绪腾建筑安装工程有限公司检测单位：安达市隆达工程质量检测有限公司签订日期：2014 年 4 月 2 日

建设工程质量检测合同委托单位：（甲方）大庆市绪腾建筑安装工程有限公司- 检测单位：（乙方）安达市隆达工程质量检测有限公司依据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规、遵守平等自愿和诚实的原则，双方就项目工程质量检测事宜协商一致，订立本合同。一、项目概况工程名称：翰隆国际小区二期(G3、G9、F3#楼) 建设单位：大庆市正大中和房地产开发有限公司工程地点：安达市南横街至南环路，孺子牛路至奔牛路建设规模：35118.28㎡；投资额：4279 万元计划开竣工日期：2014年 4 月1 日~ 2014 年12 月30 日二、按见证取样检测项目委托工程质量检测，委托单填写材料、样品名称、规格、型号、进场数量、材料厂家和制作（或出厂）日期、委托日期，配合比等技术条件及要求试验项目必须填写清楚。同时还要填写见证员姓名、单位、编号、盖见证员章。三、委托检测期限：自本合同生效之是起至工程项目竣工验收或交付使用之日止。四、甲方的权力和义务 1、甲方有权依据合同要求乙方按时提交检测执行； 2、在合同期内、乙方如发生严重违法、违约行为，甲方有权解

除合同； 3、甲方在工程开工前将工程的原材料进场情况报乙方，并应配合乙方进行现场取样； 4、甲方应按国家建设部《房屋建筑工程和市政基础设施实行见证取样和送检的规定》（建【2000】211号）和省建设厅《黑龙江省建设工程现场建筑材料试验实行有见证取样和送检制度的暂行办法》（黑建监【1998】5号）的规定，对送样检测项目进行“见证取样”；对现场检测项目要按形象进度，及时通知乙方进行现场检测并给予积极配合； 5、试验样品的取样、加工，由甲方负责。五、乙方的权力和义务 1、乙方必须按照《工程材料检验周期》的规定时限向甲方提供科学准确、完整有效的检测报告； 2、乙方对甲方委托的检测项目因故不能检测时，可按规定委托外检，但乙方应派人参加检测，并对外检报告的有效性和合法性负责。 3、乙方接受甲方委托后，应优先安排合同内单位的试验、检测。在议定时间内签发试验报告单。 4、乙方的检测人过程，必须按国家现行标准方法进行，其检测结果，必须项目齐全、数据可靠、结论明确，具有法律效力，负有法律责任。六、补充条款：以上条款中未尽事宜双方可以补充条款附后，与本合同具有同等法律效力。