园建施工合同
园林建筑工程合同条款
园林建筑工程合同条款发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从XX年月日起至XX年月日止，共个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
园林绿化工程承包合同范本
园林绿化工程承包合同范本园林绿化工程承包合同范本(通用9篇)园林绿化工程承包合同范本篇1甲方：乙方：甲乙双方依照《中国合同法》、《中国建设法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就绿化施工、养护事项协商一致，订立本合同。
1、乙方根据甲方要求对土地进行平整，移栽苗木，其他树种在适宜月份完成，在20XX年5月31日前完成所有工作量。
2、质量要求：必须按照甲方要求的品种或规格栽种，施工中随时按照甲方的要求进行布局整改，栽种相应的花草树木，如有出入，乙方负责免费整改；若在调整时遇合同附件中没有的花草树木，双方通过协商确定价格形成合同补充附件。
3、合同价款：苗木按绿化报价单算价(见附件)，土地平整按8元/平方米计价，转运土方按22元/立方米计价，最终工程款按最终工程量核算。
4、付款方式：乙方全部栽种完工，付总价的50%，一年后经验收全部成活付清剩余的余款50%。
付款时乙方须提供等额的发票。
5、甲方责任：若因人为损毁、厂区管道泄漏或人力不可抗拒的自然灾害所损坏的花木由乙方负责补齐，费用(按附件价格表)由甲方负责，此外，甲方提供花草树木养护水源。
6、乙方责任：保护所有花木成活率达到100%，在养护期内负责浇水、修剪、制虫、除草等管理工作，所有费用乙方免费负责；养护期内苗木出现非人为性死亡，由乙方负责将苗木更换，费用由乙方自行承担，保证苗木成活。
7、验收：按苗木实际栽种的规格品种进行验收。
8、违约责任：乙方施工要确保按合同约定期限完成。
如未按期竣工验收，每延迟一天，乙方向甲方支付违约处罚金1000元。
同时，乙方赔偿甲方因该工程延期所产生的费用与损失。
乙方出现欺诈、以次充好等行为的，须全额赔偿甲方的经济损失，并处以三倍的罚金，同时甲方可追究乙方的法律责任。
9、乙方在施工中注意安全保护，严格按照甲方安全规章制度执行，出现各类事故责任由乙方自行承担。
对甲方造成财产或人员伤害的，由乙方负责赔偿。
10、合同纠纷解决方式：双方协商解决，协商不成向洪泽县法院起诉。
园建工程合同6篇
园建工程合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行园林建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于绿化种植、园林小品、道路铺设、灌溉系统、照明设施等。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体以双方书面确认的进度表为准。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体以实际完成工程量结算。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付工程进度款。
（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）工程完成______%时，甲方支付乙方工程进度款。
（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照相关国家及地方标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工资料及验收申请。
甲方应在收到申请后的______个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收之日起______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题。
3. 保修责任：在保修期限内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责免费维修。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
七、其他约定事项1. 双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。
园建工程承包合同7篇
园建工程承包合同7篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 承包范围：_________4. 承包方式：_________二、工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期顺延：如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延：（1）因甲方原因造成乙方无法开工或无法继续施工；（2）不可抗力。
三、质量与安全1. 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。
2. 乙方必须严格按照安全操作规程施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者安全。
四、工程造价与支付1. 工程造价：_________元。
2. 工程款支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_________%作为预付款；（2）主要材料进场后，甲方支付乙方工程总价款的_________%；（3）工程竣工验收合格结算后，甲方支付乙方工程总价款的_________%；（4）剩余_________%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题时返还给乙方。
五、保修与保修期1. 保修范围：乙方施工的工程范围。
2. 保修期：自工程竣工验收之日起，保修期为_________年。
在保修期内，乙方应对其施工的工程质量负责。
若因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价款的万分之五的违约金。
若甲方逾期付款超过三个月，乙方有权终止合同。
2. 乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金。
若乙方逾期完工超过三个月，甲方有权终止合同。
建设工程施工承包合同(园建)
建设工程施工承包合同(园建)建设工程施工承包合同(园建)1. 合同目的本合同旨在规定建设工程施工承包人与业主之间的权利和责任，确保项目的顺利进行和完成。
2. 合同双方2.1 施工承包人:[承包方名称][地址][联系人][方式][邮箱]2.2 业主:[业主名称][地址][联系人][方式][邮箱]3. 工程概述本工程是一项园建工程，主要包括但不限于以下内容：设计与规划地基与基础工程绿化工程建筑物与设施的搭建与安装道路、通道、管道及排水系统的建设其他相关工程4. 工程进度4.1 完工时间本工程的完工时间为合同签订之日起的[]个月。
4.2 施工计划承包方应按照下列施工计划进行工程的施工：第一阶段: [日期] [日期]第二阶段: [日期] [日期]第三阶段: [日期] [日期]业主有权要求承包方提供详细的施工计划，并对其进行审核和调整。
5. 合同价款5.1 总价款本工程的总价款为[金额]。
5.2 付款方式预付款: 合同签订后[]天内支付[金额]作为预付款，用于承包方的工程准备和进场费用。
进度款: 根据施工进度和合同约定的标准支付。
最终款: 工程竣工合格后支付。
承包方应提供发票或其他合法的付款凭证。
6. 变更和索赔6.1 变更任何工程变更必须经过书面协议并被双方签署。
变更工作的费用、工期和责任由双方协商确定。
6.2 索赔在工程施工过程中，如发生不可抗力、政府政策变动或其他不可预见的情况，承包方有权提出索赔。
索赔应包括详细说明、证据和索赔金额。
7. 质量保证7.1 施工质量承包方应确保施工过程符合相关法律法规，并按照合同规定的标准完成工程。
7.2 质量保修承包方在工程竣工后提供合理期限的质量保修。
业主有权在质保期内提出对工程质量的合理要求和检查。
8. 违约责任8.1 违约如任何一方未履行本合同的义务，应向对方支付违约金或承担其他相应的责任。
8.2 解除合同如本合同无法继续履行，任何一方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
园建工程施工合同
园建工程施工合同是指发包人与施工单位就园建工程项目的施工所签订的合同。
合同的主要内容包括工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、合同金额、工期、施工单位的责任和义务、付款方式等。
一、工程名称：XXX园建工程二、工程地点：XXX三、工程规模：根据双方确认的施工图纸和工程量清单确定。
四、工程质量标准：符合国家相关法律法规、规范和标准要求，达到设计文件和合同约定的质量标准。
五、合同金额：人民币XXX元，大写：XXX元整。
六、工期：根据双方确认的施工图纸和工程量清单，合同工期为XXX天。
七、施工单位的责任和义务：1. 施工单位应按照合同约定的工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、工期等要求，完成施工任务。
2. 施工单位应按照施工图纸和工程量清单进行施工，不得擅自修改设计文件。
3. 施工单位应保证工程质量，确保工程安全，防止安全事故的发生。
4. 施工单位应按照合同约定的付款方式，按时向发包人提交工程进度款申请。
5. 施工单位应按照合同约定的时间节点，完成工程进度，如有延迟，应承担相应的违约责任。
八、付款方式：1. 施工单位完成合同约定的工程进度后，向发包人提交工程进度款申请，发包人应在收到申请后15个工作日内进行审核，并将审核结果通知施工单位。
2. 发包人应在审核确认工程进度款后，按照合同约定的付款方式及时支付工程进度款。
3. 工程竣工验收合格后，发包人应在验收报告书签署后的15个工作日内支付剩余工程款。
九、违约责任：1. 施工单位未按照合同约定完成工程进度，应承担相应的违约责任。
2. 发包人未按照合同约定支付工程进度款，应承担相应的违约责任。
3. 双方因不可抗力原因导致合同无法履行，应根据实际情况协商解决。
十、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、其他：1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
2024年园林绿化施工合同参考范文（五篇）
2024年园林绿化施工合同参考范文甲方：_____乙方：_____甲乙双方经协商一致，甲方将绿化养护事务委托给乙方，双方遵循平等、互利、合作的原则，达成以下合同条款。
一、基本条款1. 甲方将总面积为m2的绿化区域交由乙方进行养护。
2. 合同期限为____年，自年日至年日。
如需续约，双方需在期满前一个月完成相关手续。
3. 养护方式为乙方整体承包。
二、绿化养护标准绿化养护包括基本工作和定期工作。
基本工作涵盖浇水、垃圾清理、防风防汛、补植、防人为损坏及小范围病虫害防治、除杂草和修剪等。
定期工作包括全面修剪、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。
具体要求及验收标准见附件一。
三、双方责任和义务1. 甲方责任A. 对于在接收养护前经专业鉴定需更换的植物，其费用由甲方承担。
B. 全面监督、指导、检查和验收乙方工作。
C. 以书面形式通知乙方不合格之处，以“质量整改通知书”形式发出。
D. 及时结算并支付乙方的绿化养护费用。
E. 提供乙方绿化机械的存放场地及保管。
2. 乙方责任A. 按合同标准进行养护管理，遵守甲方规定，接受管理。
B. 对不合格之处及时进行整改。
C. 对绿地内主要观赏植物进行挂牌说明，包括品种、来源、养护方法等。
D. 统一着装，持工卡上岗，保持工作场所整洁，文明作业。
E. 根据甲方要求在重大节日布置花坛、园林小品等，费用另计。
F. 配备专职管理人员，做好养护记录，建立养护技术档案，紧急情况随叫随到。
四、结算与付款方式1. 费用计算：A. 绿化养护费按/m2·年计算，总费用为人民币____元/年，每季度平均支付元。
B. 更新、改造或非乙方责任补植按实际面积和单价结算。
C. 重大节日布置费用由甲方按实际支出支付。
2. 付款方式：A. 每月支付一次绿化养护费，合同签订时支付首月费用，后续提前一个月支付下月费用。
B. 对于新增绿化更新、改造等项目，甲方需预付60%材料费，剩余40%在验收合格后1个月内付清。
园建园林劳务清包工合同范本
园建园林劳务清包工合同范本甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方因园林建设需要，拟将园林劳务工作清包给乙方，乙方愿意承接该项工作，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：包括但不限于园林内植物种植、修剪、养护，园林景观的搭建、维护等劳务工作。
1.4 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条承包方式2.1 本工程采用清包工方式，即乙方仅提供劳务，不包括材料、设备等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，自行组织人员、工具进行施工。
第三条工程质量3.1 乙方应保证所提供的劳务符合国家及行业相关质量标准。
3.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行作业。
3.3 甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应及时整改。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。
4.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付节点及比例如下：- 合同签订后支付总价款的____%作为预付款；- 工程完成____%后支付总价款的____%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的____%；- 剩余____%作为质保金，在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题一次性支付。
4.3 乙方应在每次付款前向甲方提供等额的正规税务发票。
第五条双方权利与义务5.1 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范，并确保施工现场具备施工条件。
5.2 乙方应保证施工人员具备相应的资质和技能，并遵守甲方的现场管理规定。
5.3 乙方应负责施工人员的安全教育和劳动保护，承担因施工人员违规操作造成的一切责任和损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
园建施工合同
背景
随着经济的发展和人民生活水平的提高，园林建设变得越来越重要。
市场上的各类园林建设项目层出不穷，这就需要双方在签订合同时做
到合理分工，明确责任，保证合同的实施。
因此，制定一份落实细节、详细说明责任义务、确立法律监管和风
险责任的园建施工合同显得尤为重要。
合同主要条款
1. 项目概述
本项目属于园林建设项目，具体包括XXX等。
本合同生效后，委托
方将XXX的事项交由承包方分别实施。
2. 总体承包方式
本项目采用总承包方式实施，承包方应在合同规定的时间内完成本
合同约定的工作，并按照工程质量的标准，保证工程质量达到国家有
关规定的技术标准和要求。
3. 工程期限
承包方应按照合同规定的工期完成工程，如无特殊原因，承包方违
反约定工期未完成建设任务的，应承担违约责任。
4. 工程质量
承包方应按照国家有关规定的技术标准和要求，确保工程质量达到合同规定的标准，并承担工程质量所引起的责任和风险。
5. 工程价格与支付
1.工程款按合同约定的合同价款结算，结算时间以双方签订
的工程竣工验收书的日期为准。
2.委托方应在支付期限内按约定支付工程价款，并应向承包
方提供工程款支付证明文件。
6. 工程款支付担保
委托方应在本合同生效后，向承包方提供银行担保或第三方担保，保证工程款的按期支付。
7. 安全生产
承包方应遵守国家和地方有关安全生产的规定和标准，保证施工现场安全，并承担因施工所引起的责任和风险。
8. 保密责任
双方应对涉及本合同的商业机密、技术机密、保证曾经知名名称保密等保密信息严格保守，不得向除与本项目相关的人员外的其他人员透露和泄露。
合同效力
本合同自双方签署之日起生效，并持续到本合同约定的工程竣工验收之日止。
在有效期内，双方应严格履行本合同的条款。
争议解决
双方在履行本合同过程中如发生争议，应及时通过协商解决，如协商不成，可通过司法程序解决。
其他
本合同未尽事项，双方应协商解决。
总结
园建施工合同是双方在园林建设项目中进行合作的重要文件，它直接关系到整个项目的实施和达成目标。
各项条款都应该明确规定，保证双方合作的公平和合理，同时也应注意法律风险和市场风险。
希望各位参与该行业的企业和人员能够认真分析该文件条款，提高合同的签订效率和质量，实现园林建设的可持续发展。